监理工程师之交通工程目标控制过关检测练习参考A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制过关检测练习参考A卷带答案

单选题（共100题）1、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】C2、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D3、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C4、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】C5、下列不属于地基检验内容的是（）。A.基底地质情况和承载力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隐蔽工程【答案】D6、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.有关主管部门B.建设单位C.总监理工程师D.第三方监管机构【答案】A7、焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于（）。主要杆件应在组装后（）内焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A8、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D9、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C10、（）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D11、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C12、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D13、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C14、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B15、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C16、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A17、桥梁工程原材料中的钢筋在工地存放时，应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志，存放的时间不宜超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】D18、喷射混凝土预防措施中，混凝土终凝（）后应喷水养生，经常保持其表面湿润，养生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B19、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】D20、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B21、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（）。A.公开招标竞争程度低B.公开招标评标量小C.公开招标招标时间长D.公开招标费用低【答案】C22、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A23、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C24、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】D25、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28【答案】D26、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D27、工程计量程序中，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B28、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A29、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D30、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）并不应少于3根，工程总桩数（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B31、（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】C32、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A33、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D34、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D35、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A36、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。A.14B.25C.28D.30【答案】C37、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B38、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D39、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B40、（）可用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.取芯法【答案】C41、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B42、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D43、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B44、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A45、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D46、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】D47、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D48、招标控制价应在招标文件中注明（）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】B49、关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C50、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D51、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A52、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm【答案】C53、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D54、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】C55、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A56、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C57、石油沥青的牌号主要是根据针入度、延度和软化点指标划分的，并以（）值表示。A.延度B.针入度C.软化点D.密度【答案】B58、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A59、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】A60、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】B61、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C62、路面结构层次中，（）主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力。并扩散到下面的功能层和土基中去。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B63、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C64、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C65、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整【答案】D66、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D67、非施工单位责任等因素导致进度拖延，而施工单位放弃权利的，属于（）。A.工程延误B.工程延期C.放弃工期索赔D.放弃工期顺延【答案】A68、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A69、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A70、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B71、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D72、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D73、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C74、《公路工程施工标准招标文件》（2018年版）通用合同条款规定，签发缺陷责任期终止证书后，（）应审核承包人提交的最终结清申请单。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B75、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A76、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A77、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C78、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.分包单位【答案】C79、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B80、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B81、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D82、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A83、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A84、下列属于大、中型水运工程等级的是（）。A.内河200吨级港口工程B.沿海8000吨级航道工程C.航道等级200吨级通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D85、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】B86、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A87、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C88、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C89、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年【答案】C90、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B91、旁站监理的行为主体是（）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】B92、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打D.砂袋在孔口外的长度应不小于500mm，并顺直伸入砂砾垫层【答案】D93、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法【答案】C94、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B95、工程参建单位应落实（）要求，细化各岗位职责，按年度层层签订安全生产责任书，并定期组织考核。A.三管三必须B.一岗双责C.三同时D.师傅带徒弟【答案】B96、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C97、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）。A.国家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定厂家购买的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】B98、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C99、建设单位承担的责任是（）。A.首要责任B.主体责任C.监督责任D.行政责任【答案】A100、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。A.14B.21C.28D.30【答案】C多选题（共40题）1、下列判决中，发生法律效力的判决是：()A.认定无主财产的判决B.依法不准上诉的判决C.认定公民无民事行为能力的判决D.超过上诉期而没有上诉的判决【答案】ABCD2、下列选项中，属于总体施工进度计划内容的有（）。A.工程项目的合同工期B.不同季节及气温条件下各项工程的时间安排C.完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期D.各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算E.各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量【答案】ACD3、水泥混凝土路面与其他类型路面相比，具有的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.耐久性好D.能见度好E.没有接缝【答案】ABCD4、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD5、为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。A.顺行法B.逆算法C.重点法D.单调法E.盖行法【答案】ABC6、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。A.考虑所有的人员B.考虑所有的活动C.考虑所有的设备设施D.考虑所有施工过程E.考虑所有关键设备【答案】ABC7、钻孔灌注桩根据施工机械的不同，分为（）。A.冲击钻成孔B.正循环钻成孔C.反循环钻成孔D.人工挖孔E.爆破成孔【答案】ABC8、工程质量评定等级分为（）。A.优秀B.良好C.合格D.一般E.不合格【答案】C9、对于软土地区路基施工，砂砾、碎石垫层施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂砾D.碎石E.细砂【答案】ABCD10、工程建设法规体系按其立法权限不同，分为5个层次，分别是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规E.地方文件【答案】ABCD11、属于总监及总监办岗位职责的有（）。A.负责组织实施安全监理工作，承担安全监理责任，组织"平安工地"考核B.主持编制"安全监理计划"C.主持审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急预案D.编制并组织实施"安全监理实施细则“E.检查施工单位安全生产责任制、各项安全管理制度制定和执行情况【答案】ABC12、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果，甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款。为此，乙公司向法院申请支付令，要求甲公司支付货款。在支付令异议期间，甲公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一法院提起诉讼，要求退货。下列说法中哪些是不正确的？A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果D.甲公司起诉后，受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】ACD13、修筑功能层（垫层）的材料特点包括（）。A.强度要求高B.强度要求不一定高C.水稳定性好D.承载能力强E.隔温性能好【答案】BC14、斜拉桥主梁的施工监测的主要内容包括（）。A.变形B.应力C.弯矩D.湿度E.温度【答案】AB15、洞身开挖工程的实测项目有（）。A.拱部超挖B.拱部欠挖C.边墙超挖D.边墙欠挖E.仰拱、隧底超挖【答案】AC16、钢桥构件出厂时，监理工程师应检查的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD17、组织措施的优化方法包括有（）。A.作业方式的选择B.作业顺序的选择C.从计划外增加资源D.采取平均加快法E.采用依次加快法【答案】ABC18、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD19、下列（）不得在冬季施工。A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】CD20、可用弱膨胀土作为路基填料的是（）。A.一级公路的下路床B.一级公路的上路堤C.二级公路的下路床D.二级公路的上路堤E.三级公路的下路床【答案】D21、预应力混凝土梁桥，常见的病害有（）。A.混凝土表面剥落、渗水B.混凝土钢筋锈蚀、局部破损C.梁体露筋、保护层剥落D.预应力钢束应力损失造成的病害E.预应力混凝土梁出现裂缝【答案】ABD22、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD23、施工单位原因的延误防范措施包括（）。A.加强组织管理，理顺施工单位的内部管理体系B.编制进度计划时，应留有一定的余地，应考虑正常情况下气候原因对施工的影响C.保证工程建设资金的及时到位D.应做好征地拆迁工作，避免造成工程的延误E.施工人员的安排应合理，以满足施工需要【答案】AB24、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD25、影响隧道围岩等级划分的因素包括（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水影响D.初始地应力状态影响E.瓦斯渗出量【答案】ABCD26、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD27、隧道的通风方式有自然通风和强制机械通风两种，（）可以采用自然通风。A.隧道长度小于400mB.独头掘进长度小于200mC.主风流不顺畅D.主风流改向E.风速不符合规定【答案】AB28、对于下列哪些人民法院作出的生效法律文书，当事人不得依照审判监督程序申请再审？()A.甲某诉乙某离婚案件，人民法院经过两+审终审，判决仅解除甲某与乙某夫妻关系，而不涉及共同财产分割与子女抚养问题的判决B.张辉的哥哥申请人民法院宣告下落不明的张辉失踪，人民法院经过审理后，作出的宣告张辉为失踪人的判决C.天意贸易公司诉有色金属公司铝锭质量问题纠纷一案，经过区人民法院、市中级人民法院两审终审后，基于天意贸易公司的再审申请，省高级人民法院经过再审审理作出的维持原判决的再审判决D.蔡清诉哥哥侵犯其平等继承权一案，经区法院审理作出判决后，蔡清不服向市中级人民法院上诉，市中级人民法院对该案件经过审理后作出的判决【答案】