监理工程师之合同管理全真模拟A卷带答案

监理工程师之合同管理全真模拟A卷带答案

单选题（共100题）1、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A2、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D3、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B4、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错【答案】C5、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B6、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】C7、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A8、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B9、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延【答案】A10、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】B11、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C12、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培养合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】B13、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A14、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人【答案】A15、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.监理有权确定，无权决定【答案】C16、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效【答案】B17、保险决策主要表现在（）。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】A18、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D19、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D20、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】D21、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B22、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C23、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】B24、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C25、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】D26、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】C27、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】D28、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C29、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B30、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C31、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A32、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C33、（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B34、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】D35、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】B36、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试【答案】A37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】D38、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】D39、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】C40、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。A.7B.14C.21D.28【答案】C41、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C42、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】B43、三级营养师培训时间不得少于__________学时。A.200B.250C.300D.350【答案】B44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】C45、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C46、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()A.材料强度高B.便于裁剪C.价格比单板低D.耐久不宜变形【答案】D47、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.勘察合同B.仓储合同C.施工合同D.监理合同【答案】A48、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A49、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B50、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划【答案】A51、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A52、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C53、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】A54、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C.承包人文件中最主要的是设计文件D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】D55、关于踏勘现场的说法错误的是（）。A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行【答案】A56、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】C57、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A58、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】A59、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标保证金额不足，属于细微偏差B.备品备件的价格可以单独报价C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差D.评标时不应考虑运费问题【答案】B60、WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。A.0.35B.0.70C.1.05D.3.15【答案】B61、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】D62、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.100D.300【答案】C63、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A64、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D65、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D66、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C67、施工合同中的履约担保期限为（）。A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】D68、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C69、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】C70、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B71、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C72、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D73、下列说法不正确的有（）。A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为【答案】A74、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】C75、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C76、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B77、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元【答案】B78、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C79、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】D80、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C81、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】B82、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】A83、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B84、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关【答案】A85、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。A.将变动结果及时通知发包人B.事先征得发包人与监理人的同意C.事先征得发包人同意，并通知监理人D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C86、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B87、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】D88、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C89、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同的5日内B.签订合同的30日内C.中标通知书发出后30日内D.中标通知书送达30日内【答案】C90、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A91、赤霉病变中毒多发生于（）。A.夏季B.春季C.春夏之交D.秋季【答案】C92、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。A.正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作【答案】D93、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【答案】D94、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】C95、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C96、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。A.所有投标人B.通过初步评审的投标人C.中标候选人D.中标人【答案】D97、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C98、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【答案】B99、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】A100、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A多选题（共40题）1、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款C.验收款为合同价格的25%D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付【答案】ABC2、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。A.衡量法B.物理实验法C.理论换算法D.查点法E.抽检实验法【答案】ACD3、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下属于发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.设计缺陷整改D.办理证件的批件E.支付合同价款【答案】AD4、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款【答案】D5、下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的【答案】AB6、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC8、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。A.进行项目日常管理工作B.进行工程结算C.对不符合合同规定的任何工作进行返工D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作【答案】CD9、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额【答案】ABC10、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】A11、下列关于代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为的后果只能由行为人承担B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认【答案】BCD12、设计施工总承包合同文件是由（）组成。A.前附表B.协议书C.正文D.通用条款E.专用条款【答案】BD13、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人是受发包人委托的发包人代表C.监理人是发包人聘请的管理人D.监理人属于发包人一方人员E.监理人一切行为均遵照发包人的指示【答案】CD14、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】B15、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定【答案】D16、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位E.施工企业不具有法人资格的分公司【答案】ABC17、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】C18、根据《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的组成包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.评标办法D.资格审查办法E.工程量清单【答案】ABD19、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。A.项目概况与招标范围B.投标人资格要求C.招标文件的获取方式D.评标办法E.设计方案【答案】ABC20、简明施工合同通用条款包括（）等内容。A.工期B.索赔C.计量与支付D.工程概况E.变更【答案】ABC21、工程总承包合同中对联合体承包人的规定说法正确的是（）A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体B.对于联合体的承包人，由连合同牵头人负责组织和协调联合体各成员全面履行合C.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议D.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系E.联合体的组成和内部分工不是评标中很重要的评审内容【答案】ABCD22、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的质量C.改变合同中某一项工作的数量D.改变合同中某一项工作的施工时间E.追加额外的工作【答案】BD23、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】ABD24、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD25、承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常恶劣的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.发包人提供的材料和工程设备提前交货【答案】AB26、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【答案】BD27、关于建设工程设计合