监理工程师之合同管理强化训练整理A卷附答案

监理工程师之合同管理强化训练整理A卷附答案

单选题（共100题）1、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】B2、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D3、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】C4、静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】D5、以下勘察设计资质符合要求的是（）。A.工程勘察综合乙级资质B.工程勘察劳务甲级资质C.工程设计综合乙级资质D.工程设计专业乙级资质【答案】D6、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65【答案】D7、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dBC.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dBD.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB【答案】B8、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C9、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】B10、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B11、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A12、根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A13、监理合同的有效期是指()A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】B14、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A15、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D16、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。A.发包人B.监理人C.发包人和监理人D.发包人和分包人【答案】C17、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】C18、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A.出厂价B.仓库交货价C.施工现场交货价D.货交承运人指定地点【答案】B19、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期【答案】A20、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B21、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B22、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D23、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D24、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】C25、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C26、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。A.一般保证B.连带责任保证C.保证合同无效D.由债务人确定【答案】A27、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D28、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D29、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料【答案】B30、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。A.检查和功能性试验B.在所有可利用的操作条件下安全运行C.各种性能测试D.设备质量检验【答案】C31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】C32、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A33、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B34、建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.单务合同D.诺成合同【答案】D35、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C36、蛋类一般每天不超过（）个为好。A.4B.3C.2D.1【答案】D37、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B38、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法【答案】C39、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件【答案】C40、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】C41、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A42、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D43、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A44、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C45、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C46、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D47、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】C48、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性【答案】D49、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C50、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A51、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A.2900万元，3000万元B.2900万元，2900万元C.3100万元，3000万元D.3100万元，2900万元【答案】A52、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C53、保证合同的担保范围不包括（）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】D54、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A.施工期B.合同工期C.缺陷责任期D.保修期【答案】A55、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D56、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）A.100B.99.9C.99.8D.99.6【答案】A57、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C58、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A59、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】A60、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B61、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B62、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【答案】C63、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同【答案】C64、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本【答案】D65、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B.每次事故的损失金额C.承包商在合同中列明的金额D.相关法律法规规定的金额【答案】A66、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A.各专业设计人员的专业覆盖面B.设计人员数量和各级职称人员的比例C.设计负责人的资格和能力D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】C67、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D68、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】C69、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】D70、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】C71、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】D72、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B73、接受投标书阶段的工作不包括（）。A.资格预审B.接收投标书C.宣布开标D.招标文件的澄清【答案】C74、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。A.一B.二C.三D.四【答案】A75、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A.主体为合同当事人，即甲.乙B.该借款合同法律关系的客体不属于物C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】B76、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门【答案】B77、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D78、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D79、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C80、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D81、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】B82、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。A.15B.21C.25D.28【答案】D83、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关【答案】A84、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A85、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A86、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】B87、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。A.投标截止日期B.投标内容C.勘察或设计服务期限D.投标保证金【答案】A88、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A89、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D90、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺【答案】B91、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】C92、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B93、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A94、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【答案】A95、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B96、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】C97、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】C98、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C99、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人【答案】D100、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】B多选题（共40题）1、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。A.开工日期以开工通知发出的日期为准B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期【答案】ABC2、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。A.台风B.洪水C.设备自然磨损D.意外事故E.材料自燃【答案】ABD3、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD4、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。A.发现文物的处理B.不利物质条件C.发包人原因无法按时复工D.隐蔽工程重新检验质量合格E.法规变化引起的价格调整【答案】AB5、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。A.提供合同约定的货物B.负责所供货的设备监造C.所供货物的运输D.所供设备的组装E.所供设备的试运行【答案】AB6、下列评标专家应当回避评标的是（）。A.与投标人之一有亲属关系B.行政监督部门的人员C.曾在其他评标中受过行政处罚的D.曾在其他招标中受过刑事处罚的E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的【答案】ABCD7、由同一专业的单位组成联合体投标，相关行为正确的是（）A.签订联合体协议书，并明确联合体牵头人B.约定由联合体牵头人就中标项目向招标人承担责任C.按照资质等级较高的单位确定联合体资质D.允许联合体参加方再以自己的名义单独投标E.禁止联合体参加方再参加其他联合体投标【答案】A8、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.应当在工程竣工后、移交前进行B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行C.试验所必需的电力由发包人提供D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责【答案】BC9、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款【答案】D10、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】ABD11、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】AC12、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.采购人依法能够自行建设的B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】D13、依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行（）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.综合评审E.开标评审【答案】ABC14、设备的独立包装箱子内，应携带的资料有（）。A.装箱清单B.质量合格证C.设备发票D.操作指南E.采购合同【答案】ABD15、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。A.承包人不得先行暂停施工B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复D.监理人逾期未答复视为拒绝E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】ABCD16、下列文件中，属于施工合同组成部分的有()A.合同协议书B.中标意向书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单。E.规范及有关技术文件【答案】AD17、招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()A.形式审查B.详细审查C.资格预审D.资格后审E.资格备案【答案】CD18、我国《担保法》规定的担保方式为（）。A.保证B.查封C.留置D.扣押E.定金【答案】AC19、下列选项中，属于ECC合同中核心条款的有（）A.通胀引起的价格调整B.风险和保险C.提前竣工奖金D.测试和缺陷E.所有权【答案】BD20、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿【答案】ABCD21、成本加酬金合同还可分为（）等形式A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同E.固定单价合同【答案】ABC22、工程设计投标的评比一般分为（），评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。A.技术标B.经济标C.管理标D.合同标E.商务标【答案】A23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD24、按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A.承包商采购合同B.材料采购合同C.设备采购合同D.机械采购合同E.业主采购合同【答案】BC25、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面E.设计人员数量是否满足工程设计的需求【答案】CD26、关于代理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】AB27、投标人须知中的附表格式包括（）。A.投标函格式B.开标记录表格式C.问题澄清通知书格式D.中标通知书格式E.合同协议书格式【答案】BCD28、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于违约责任的表述中，正确的是（）A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2％的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金D.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决E.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费【答案】AD29、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购