监理工程师之合同管理押题模考B卷带答案

监理工程师之合同管理押题模考B卷带答案

单选题（共100题）1、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人【答案】C2、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B3、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A4、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条例→投标函【答案】C6、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.十八周岁以上的自然人B.十六周岁以上的未成年人C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人D.不满八周岁的未成年人【答案】C7、建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.单务合同D.诺成合同【答案】D8、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】B9、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】B10、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。A.12B.24C.36D.48【答案】B11、关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般为1年C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】C12、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C13、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C14、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D15、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A16、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C17、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A18、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C19、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D20、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B21、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D22、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C23、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A24、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D25、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D26、关于《建设工程勘察合同（一）》（GF-2000-0203）和《建设工程勘察合同（二）》（GF-2000-0204）两个示范文本的说法，正确的是()A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C27、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B28、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》【答案】A29、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?A.变更B.价款调整C.索赔D.暂估价【答案】D30、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。A.设计招标文件无法提出技术经济指标B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】D31、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】B32、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B33、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B34、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A35、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C36、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。A.根据规定接受对错误的修正B.投标人采用不正当的手段骗取中标C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】C37、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D38、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日【答案】B39、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C40、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】B41、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B42、下列属于响应性评审内容的是（）。A.投标人的资质B.财务状况C.类似项目业绩D.投标保证金【答案】D43、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D44、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】B45、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D46、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构【答案】D47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商【答案】B48、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】A49、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】B50、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿【答案】B51、理论换算法的依据是（）A.风俗习惯B.计量单位C.监理工程师的决定D.合同约定的换算标准【答案】D52、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C53、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A54、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A55、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D56、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C57、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】D58、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D59、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B60、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。A.适用于混合食物的蛋白质的评价B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸C.适用于单一食物蛋白质的评价D.可以评价食物蛋白质的营养价值E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】A61、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B62、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A63、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止【答案】C64、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D65、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书【答案】A66、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书【答案】B67、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】B68、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B69、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C71、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】C72、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标【答案】D73、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D74、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。A.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】A75、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】D76、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D77、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B78、招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.7D.15【答案】B79、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.14，10%B.28，10%～30%C.14，10%～30%D.28，10%【答案】D80、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】A81、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B82、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】B83、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.由评标委员会确定中标人【答案】A84、关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】C85、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B86、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A87、保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人【答案】B88、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。A.承包人可以自行修正B.承包人无权提出修正申请C.监理人与承包人均有权进行修正D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】D89、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D90、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B91、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同【答案】B92、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】D93、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水A.(1)(2)(3)B.(2)(3)(4)C.(2)(3)(5)D.(4)(5)(6)【答案】C94、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C95、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】C96、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日【答案】D97、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。A.设计负责人B.设计专业负责人C.项目经理D.项目技术负责人【答案】A98、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C99、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A100、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】B多选题（共40题）1、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD2、缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。结清的内容涉及（）。A.质量保证金的返还B.缺陷责任期内设计人承担的责任C.缺陷责任期内监理人承担的责任D.缺陷责任期内涉及的索赔E.缺陷责任期内修复非承包人缺陷责任的工作【答案】AD3、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】AB4、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力【答案】BD5、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()A.保证投标人具备完成招标工作的能力B.简化招标程序C.减少评标工作量D.降低招标费用E.确保招标人满意的投标人中标【答案】AC6、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD7、工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有()A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【答案】ABD8、仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BC9、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD10、建筑工程一切险中的除外责任包括（）A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用【答案】CD11、(2015年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【答案】ABD12、建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。A.合同文体比选B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立E.合同索赔结果分析【答案】BCD13、下列评标专家应当回避评标的是（）。A.与投标人之一有亲属关系B.行政监督部门的人员C.曾在其他评标中受过行政处罚的D.曾在其他招标中受过刑事处罚的E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的【答案】ABCD14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC15、按照《合同法》下列合同中，属于可撤销合同的有()A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目末招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【答案】CD16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD17、根据《标准施工合同》，属于承包商的项目部人员管理的有（）。A.质量检查制度B.规范施工作业的操作程序C.撤换不称职的人员D.材料和设备的检验E.施工部位的检验【答案】ABC18、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于在签订协议书时可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】AD19、有关材料采购合同，合同价款支付的说法，正确的有（）。A.合同生效后，买方在收到卖方开具的财务收据正本份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款B.买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款C.买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款D.卖方按合同约定交付全部材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后日内，向卖方支付合同价格的60%E.买方在收到卖方提交的买卖双方签署的质量保证期届满证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%【答案】ABC20、下列选项中，可能作为设备采购合同的设备有（）。A.发电机B.发动机C.塔吊D.电线E.水管【答案】ABC21、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】ACD22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）．A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB23、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔E.可以缩短建设周期【答案】AC24、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】AD25、在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系联系D.法律关系变更E.法律关系内容【答案】AB26、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】ACD27、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权【答案