监理工程师之合同管理能力提升模考卷带答案

监理工程师之合同管理能力提升模考卷带答案

单选题（共100题）1、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】D2、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】D3、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B4、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B5、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C6、关于开工通知，说法不正确的是（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C7、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试【答案】C8、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C9、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()A.现场地上障碍物的拆除工作B.勘察现场设备机具的布置和架设C.完成通水、通电及道路平整作业D.提供水上作业用船【答案】B10、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C11、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C12、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A13、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B14、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。A.设计费比选法B.综合评估法C.最低评标价法D.经评审的最低投标价法【答案】B15、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】A16、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C17、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B18、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】A19、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】A20、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C21、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】C22、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C23、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A24、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D25、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】B26、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】A27、勘察设计招标文件内容不包括（）A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求【答案】D28、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减【答案】D29、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A30、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】C31、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】B32、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔【答案】B33、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C34、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A35、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D36、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A37、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C38、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】A39、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】D40、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A41、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【答案】B42、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A43、符合公开招标要求的是（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】B44、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】A45、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C46、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交、D.招标文件提出【答案】B47、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D48、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同【答案】A49、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A.保险单列明的建筑期保险终止日B.工程所有人对全部工程验收合格之日C.工程所有人实际占用全部工程之日D.工程所有人使用全部工程之日【答案】A50、（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。A.勘察设计服务合同B.工程勘察设计招标C.工程勘察设计D.工程勘探设计招标【答案】B51、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C52、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C53、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】D54、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B55、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】B56、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿【答案】B57、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B58、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C59、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C60、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】B61、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B62、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B63、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增值服务【答案】C64、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B65、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】C66、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书【答案】A67、下列关于标底的说法正确的是（）。A.是招标文件的必备内容B.不等于工程的概（预）算C.等于合同价格D.在招标过程中应当保密【答案】B68、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B69、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】C70、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C71、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。A.砂石垫层B.碎石垫层C.灰土垫层D.炉渣垫层【答案】C72、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】B73、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A74、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】A75、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】B76、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B77、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B78、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B79、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】A80、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C81、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】A82、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。A.综合医院B.公益性社会团体C.国家机关D.普通公民【答案】D83、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。A.由承包人和发包人分工办理相应的保险B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险【答案】B84、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A85、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D86、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()A.可在8度抗震设防区适用B.高度不宜大于20mC.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mmD.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】A87、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C88、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C.评审的综合评分，最接近标底的优先D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】C89、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续【答案】A90、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。A.取消合同中任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序【答案】A91、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延【答案】A92、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A93、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】C94、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D95、下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A.直接指示的变更属于必须实施的变更B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】B96、质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。A.转移占有B.不转移不占有C.转移不占有D.不转移占有【答案】A97、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B98、建设工程勘察合同履行管理中，项目负责人管理正确的是（）。A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人B.勘察人可以自行更换项目负责人C.项目负责人2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施【答案】D99、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】D100、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。A.发出招标公告B.发出招标文件C.招标文件停止发售D.投标预备会结束【答案】B多选题（共40题）1、依据《物权法》的规定，下列财产可以作为抵押物的有（）。A.土地所有权B.交通运输工具C.建筑物和其他土地附着物D.生产设备、原材料、半成品、产品E.以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权【答案】BCD2、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法正确的是（）。A.承包人征得发包人同意后可以将其承包的全部工程转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，不用征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C3、投标保证金除现金外，可以是银行出具的（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.商业汇票E.现金支票【答案】ABC4、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交接B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD5、下列义务中，属于施工合同发包人的有()A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.提供非夜间施工使用的照明设施E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续【答案】ABC6、下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A.自然人B.非法人组织C.营利法人D.非营利法人E.企业法定代表人【答案】ABCD7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。A.永久工程的损失B.施工设备损坏C.停工损失D.施工场地的材料和工程设备E.承包人的人员伤亡损失【答案】AD8、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同相关各方应根据合同编制合同实施计划。合同实施计划应包括（）A.合同实施总体安排B.合同分解与管理策划C.合同实施保证体系的建立D.合同订立过程的问题E.合同交底【答案】ABC9、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用【答案】ABC10、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计评审E.项目管理机构评审【答案】ABC11、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC12、根据标准施工合同的规定，下列可以事件中，承包人可以索赔工期、费用和利润的有()。A.施工中遇到地下文物、化石B.监理人的指示延误C.基准资料错误D.隐蔽工程重新检验质量合格E.不可抗力不能按期竣工【答案】BCD13、（2019年真题）《简明标准施工招标文件》使用的项目有（）。A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】AD14、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有()A.提交工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.业主与承包商协商D.仲裁E.诉讼【答案】ABCD15、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定E.DAAB的裁决对双方都有约束力【答案】BC16、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。A.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及银行信用【答案】ABCD17、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。A.CM合同属于管理承包合同B.CM合同采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商属于专业咨询机构E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理【答案】ABC18、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的技术要求方面的内容包括（）。A.开始工作时间B.设计阶段和设计任务C.设计标准和规范D.设计、施工和设备监造、试验E.样品【答案】BCD19、下列选项中，分包商应立即执行的变更指令包括（）。A.监理人直接送达的书面指令B.监理人代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经业主发出的书面指令E.经承包商代表确认监理人代表发出的书面指令【答案】C20、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件的发售时间应不少于5日B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日C.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间D.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出E.招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复【答案】AC21、《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（）。A.承包人按照合同责任应承担的开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款D.发包人根据变更补偿给承包人的款额E.承包人通过索赔获得的补偿款额【答案】AD22、工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD23、根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）A.异常不利的气候条件B.根据合同变更的规定调整竣工时间C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺【答案】BCD24、根据标准施工合同，关于工程款支付管理的说法中，错误的是（）。A.签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价B.合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额C.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金E.公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分【答案】AB25、下列选项中，关于交货验收的说法，正确的有（）。A.运输过程中发生的交货数量问题由供货方负责B.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.如果超过合同内对磅差和尾差规定的合理范围，在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责【答案】B26、对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的()。A.发生B.变更C.消灭D.转移E.冻结【答案】ABC27、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD28、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD29、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。A.设计合同经签字