监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)打印版

监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)打印版

单选题（共100题）1、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A2、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】D3、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错【答案】C4、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C5、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】B6、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开标完成后10日内【答案】B7、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】D8、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（）天。A.5B.10C.15D.20【答案】A9、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B10、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则【答案】C11、以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】C12、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人【答案】D13、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理【答案】B14、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期【答案】B15、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D16、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A17、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A18、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】B19、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D20、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（）。A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称【答案】C21、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A22、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】B23、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【答案】C24、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D25、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B26、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C27、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A28、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担【答案】D29、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（）天。A.5B.10C.15D.20【答案】A30、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C31、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48【答案】D32、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权【答案】D33、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】C34、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》【答案】B35、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】A36、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C37、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人【答案】D38、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书C.工程师签发履约证书D.结清单生效【答案】D39、（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】A40、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限【答案】D41、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D43、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】D44、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C45、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.2B.3C.6D.12【答案】C46、风险型CM合同计价的方式是（）。A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B47、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】C48、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】C49、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函【答案】D50、保险决策主要表现在（）。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】A51、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔【答案】B52、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.承包人和分包人D.发包人和承包人【答案】D53、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A54、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A55、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()A.35dB.30dBC.25dBD.20dB【答案】A56、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A57、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【答案】D58、预付款担保的主要形式为（）A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D59、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件D.资格预审文件澄清【答案】A60、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】B61、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D62、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C63、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。A.业主B.承包商C.分包商D.监理人【答案】A64、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。A.监理人复核时发现发包人要求的错误B.监理人复核时未发现发包人要求的错误C.承包人复核时发现发包人要求的错误D.承包人复核时未发现发包人要求的错误【答案】D65、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C66、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】A67、关于基准日期的说法，不正确的是（）。A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款【答案】C68、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C69、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定【答案】D70、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】B71、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.质押C.保证D.定金【答案】C72、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B73、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B74、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PA.1.0B.1.05C.1.06D.1.07【答案】B75、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【答案】A76、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】B77、关于联合体投标的说法不正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】C78、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】C79、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()A.9月5日B.10月5日C.1O月20日D.11月5日【答案】A80、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认【答案】C81、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C82、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B83、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C84、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D85、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B.停工损失由发包人承担C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】D86、建设工程材料设备采购合同属于（）。A.租赁合同B.无偿合同C.单务合同D.诺成合同【答案】D87、IPD模式指的是（）。A.传统模式B.设计一建造模式C.CM模式D.集成项目交付模式【答案】D88、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D89、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D90、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D91、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份【答案】D92、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A93、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效【答案】B94、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。A.工期不超过24个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC项目【答案】C95、联合体中标的，其履约担保（）。A.由组成联合体的各个主体分别递交B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交C.由联合体的牵头人递交D.由联合体各成员共同递交【答案】C96、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C97、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B98、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】A99、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.7B.14C.28D.56【答案】D100、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A多选题（共40题）1、（2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理【答案】BC2、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。A.发生法律效力的法院判决B.仲裁机构发生法律效力的裁决C.因战争导致在建工程合同工期延长D.代理发生变化E.物价正常波动【答案】ABC3、下列设计文件的编制不符合要求的是（）。A.未按照工程建设任意性标准进行设计B.未按照发包人要求进行设计C.深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求D.深度未满足发包人的下一步工作需要E.未注明工程合理使用年限【答案】BCD4、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BCD5、下列关于IPD合同模式的说法中，错误的是（）。A.IPD模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型IPD模式D.在报酬激励方面，参与各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔【答案】C6、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否超过限额【答案】ABCD7、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。A.降低工程造价B.缩短工期C.提高工程运行效益D.超长的使用寿命E.较高的工程质量【答案】ABC8、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品【答案】AC9、合同法律关系的构成要素有（）。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质【答案】BCD10、中型机电设备分项报价表中供货分项类别的内容包括（）。A.主机和标准附件B.备品备件C.专用工具D.分项名称E.技术服务【答案】ABC11、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查分包人施工资质B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整E.接收分包人的索赔报告【答案】AB12、(2016年真题)机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC13、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()A.该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【答案】C14、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系【答案】AD15、在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC16、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()A.监理合同是委托合同的一种B.监理合同是建设工程合同的一种C.监理合同的标的是服务D.监理合同的标的是工程E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【答案】AC17、在设计施工总承包合同中，关于发包人要求中的错误，以下说法不正确的有()。A.发包人对错误的修改，按变更对待B.承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失C.对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需承担责任D.承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人E.对工程或其任何部分的功能要求的错误，发包人要承担责任【答案】BC18、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等A.工程批准文件B.基础资料C.设计任务书D.勘察报告E.施工许可证【答案】BCD19、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则()A.参加现场考察投标人的费用自行承担B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格【答案】ACD20、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()A.履行期限条款B.结算条款C.清理条款D.质量条款E.违约责任条款【答案】BC21、下列关于暂停施工程序说法正确的有()。A.无论何种情况的停工，监理人应与发包人和承包人协商B.当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知C.承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担D.承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工E.因发包人原因无法按时复工时，承包人只可索赔费用【答案】BCD22、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】AD23、依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。这是因为建设工程项目具有（）等特点。A.投资大B.周期长C.质量要求高D.技术要求强E.风险大【答案】ABCD24、承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常恶劣的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.发包人提供的材料和工程设备提前交货【答案】AB25、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.暴雨、洪水、水灾、冻灾D.外力引起的机械或电气装置的本身损失E.盘点时发现的短缺【答案】AB26、以下（）是招标采购阶段的合同管理的内容。A.开展项目招标采购的总体策划B.落实细化合同交底工作C.根据标准文本编制招标文件和合同条件D.合理选择合同计价方式E.灵活规范应对处理合同变更【答案】ACD27、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担【答案】ACD28、下列合同法律关系的客体属于物的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同E.委托监理合同【答案】AC29、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法不正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.视为对合同设备质量的确认，但不免除卖方对合同设备应承担的义务或责任D.卖方交货后买方不得对合同设备提出质量异议或退货E.卖方不承担买方代表的交通、食宿费用，提供工作条件及便利时可以收取必要费用【答案】BCD30、工程设计招标中，审查投标人资格时，不属于能力审查的内容有（）。A.企业资质B.法定