监理工程师之合同管理自我检测模考B卷附答案

监理工程师之合同管理自我检测模考B卷附答案

单选题（共100题）1、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.由评标委员会确定中标人【答案】A2、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C3、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B4、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A5、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案】A6、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A7、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A8、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】A9、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】C10、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B11、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C12、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C13、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】D14、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】C15、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A16、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D17、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A18、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.不属于业主方人员B.可以行使合同中明确规定的权力C.不得行使合同中必然隐含的权力D.保持公正(Impartially)的态度处理问题【答案】B20、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C21、行为调查表设计原则中不正确的是（）。A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以C.调查表问题要针对性强D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】B22、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查B.需要进行评分，7家均通过资格审查C.不需要进行评分，7家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】C23、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】A24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】B25、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。A.50%投标保证金B.80%投标保证金C.全额投标保证金D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】D26、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日【答案】C27、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】C28、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险【答案】A29、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整A.口头协议B.书面形式C.口头约定D.评审协议【答案】B30、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】B31、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D32、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日【答案】C33、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A34、ECC合同的典型特点是（）A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】C35、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】D36、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。A.发包人B.设计人C.监理人D.担保人【答案】D37、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【答案】D38、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有【答案】B39、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】B40、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A.10B.14C.16D.24【答案】A41、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C42、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B43、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉【答案】A44、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D45、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】D46、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿【答案】D47、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D48、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C49、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务的相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库【答案】D50、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B51、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B52、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。A.确定运动目标B.选择运动方式C.确定运动速度D.确定运动时间与频率【答案】C53、关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B54、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】B55、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书【答案】B56、在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是()。A.联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系B.联合体协议经发包人确认后已作为合同附件C.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议【答案】D57、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.21B.28C.42D.56【答案】D58、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】C59、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】D60、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D61、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】D62、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的强制标示内容有（）。A.生产日期和保质期B.食品名称C.经销商的名称和地址D.净含量E.产品标准号和质量等级【答案】A63、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D64、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】A65、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】C66、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B67、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D68、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C69、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D70、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D71、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C72、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.10C.14D.28【答案】C73、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】A74、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。A.价款B.工期C.数量D.特点和需要【答案】D75、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B76、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C77、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C78、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。A.竣工验收B.工程师签发工程接收证书C.工程师签发履约证书D.结清单生效【答案】D79、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】C80、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁【答案】A81、下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.灵活规范应对处理合同变更问题C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式D.细化项目参建各相关方的合同界面管理【答案】B82、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】B83、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】D84、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】B85、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D86、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】C87、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】D88、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】C89、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。A.进度管理B.安全管理C.质量管理D.合同管理【答案】D90、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，【答案】B91、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A92、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D93、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】A94、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份【答案】D95、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】B96、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】A97、投标保证金的有效期限从()之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出【答案】C98、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A99、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B100、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】B多选题（共40题）1、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】ACD2、建设工程勘察合同委托的工作内容有（）。A.工程放线测量B.大地测量C.结算工程量测量D.水文地质勘察E.工程地质勘察【答案】BD3、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】CD4、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的完整性和准确性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】CD5、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.另行组织人员施工B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.对承包人实际完成工作的价值进行估价E.使用承包人文件【答案】AC6、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】ABD7、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效B.需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担【答案】CD8、关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合同签订工作E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】ABD9、业主选择EPC合同多有考虑的内容包括（）A.业主经验丰富，可以掌控承包商的整个项目质量B.期望工程总造价固定、不超过投资限额C.项目风险大部分由承包商承担D.期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行E.严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益【答案】BCD10、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A.基准资料有误引起的损失及拖延B.隐蔽工程重新检验质量合格C.发包人订购的设备提前交货D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力不能按期竣工【答案】AB11、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.一个招标项目只能有一个标底B.标底应在开标时公布C.标底应在评标时公布D.接近标底的投标报价应作为评标条件E.接近标底的投标报价不应作为评标条件【答案】AB12、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务”，一般包括（）。A.实施或监督所供货物的现场组装和试运行B.提供货物组装和维修所需的工具C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册D.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，该服务能免除卖方在合同保证期内所承担的义务E.在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训【答案】ABC13、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC14、“建设工程一切险”的被保险人可以包括()A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD15、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期、保修期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止C.监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请返还质量保证金D.监理人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%【答案】C16、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段招标的说法，正确的有（）。A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审【答案】ACD17、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担【答案】ACD18、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（）。A.合同责任明确，简化了管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【答案】B20、以下（）是招标采购阶段的合同管理的内容。A.开展项目招标采购的总体策划B.落实细化合同交底工作C.根据标准文本编制招标文件和合同条件D.合理选择合同计价方式E.灵活规范应对处理合同变更【答案】ACD21、根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有（）。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容【答案】BD22、关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】AB23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包招标文件的组成包括（）。A.招标公告B.投标人须知C.工程量清单D.技术标准及要求E.发包人要求【答案】AB24、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认D.紧急情况下当场发出临时书面指示E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函【答案】ABD25、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间C.承包商原因导致的工期顺延D.不可抗力导致的工期顺延E.发包商原因导致的工期顺延【答案】ABD26、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊要求的项目【答案】C27、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段