监理工程师之合同管理过关检测练习参考A卷带答案

监理工程师之合同管理过关检测练习参考A卷带答案

单选题（共100题）1、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B2、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】B3、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。A.买卖双方应签署合同材料验收证书B.卖方可签署进度款支付函C.进度款支付函自签署之日起生效D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务【答案】B4、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B5、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C6、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】B7、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日【答案】C8、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D9、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B10、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】B11、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决【答案】A12、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为债务人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A13、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.综合评估法【答案】D14、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A15、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D16、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A17、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C18、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】D19、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【答案】C20、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B21、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B22、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C23、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B24、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】B25、工程施工合同文本具有（）的特点。A.条款用词简单.适用范围广B.条款用词简单.使用灵活C.条款用词简洁.使用灵活D.条款用词简洁.适用范围广【答案】C26、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。A.进度管理B.安全管理C.质量管理D.合同管理【答案】D27、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A.履约保函B.预付款保函C.合同协议书D.投标保证金【答案】C28、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C29、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。A.设计单位资质等级B.设计单位的业绩C.拟派设计团队负责人的实力信誉D.拟派设计团队的综合能力【答案】D30、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C31、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A32、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C33、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A34、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.发包人代表【答案】A35、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B36、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C37、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D38、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（）。A.发包人将竣工后试验的日期提前21天通知承包人，发包人不得单独进行试验B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验【答案】D40、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】B41、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】C42、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误【答案】D43、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D44、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】C45、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌【答案】D46、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B47、个人健康问题记录不包括（）。A.周期性健康检查记录B.基本资料C.问题描述D.问题目录【答案】A48、三级公共营养师的考核应包括__________。A.理论知识考试B.专业能力考核C.面试D.理论知识考试和专业能力考核【答案】D49、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D50、以下说法不符合安全运动条件的是（）。A.一开始不要做剧烈的运动B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量C.水分的补给要充足D.身体不适时要休息【答案】B51、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理【答案】C52、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。A.7B.14C.21D.28【答案】B53、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购招标D.供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】D54、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C55、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】C56、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B57、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D58、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整C.考虑物价浮动对合同价格的调整D.基准日期即为投标截止日【答案】B59、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】C60、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D61、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C62、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.15C.28D.14【答案】C63、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D64、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】B65、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A66、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A67、ECC合同的典型特点是（）A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】C68、施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。A.资质条件B.财务状况C.类似项目的业绩D.信誉【答案】C69、关于基准日期的说法，不正确的是（）。A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款【答案】C70、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】A71、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B72、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】D73、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C74、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.审查标准【答案】C75、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】C76、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B77、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A78、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干【答案】A79、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A80、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D81、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】D82、下列食物脂肪高的食物是（）。A.核桃仁B.薯片C.广东香肠D.麻花【答案】A83、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A84、下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。A.代理期间届满B.作为代理人的法人终止C.代理事项完成D.被代理人死亡【答案】D85、在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。A.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定【答案】A86、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用【答案】A87、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C88、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】A89、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】A90、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B91、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D92、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案【答案】C93、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C94、关于概念数据层的描述正确的是（）。A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示C.概念数据层是逻辑记录的集合D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库【答案】A95、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D96、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A97、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】D98、建设工程合同管理的法律基础是（）。A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】C99、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A100、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求【答案】D多选题（共40题）1、《简明标准施工招标文件》适用的项目有（）。A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】AD2、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD3、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B.可以最少为3人投保C.保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定D.保险期间自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的次日零时起E.保险期间至约定的终止日的次日24时止【答案】CD4、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD5、如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励D.发包人应提供的条件E.所需追加合同价款【答案】CD6、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证【答案】AB7、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD8、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】BC9、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.早期警告会应由工程师发起B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】BCD10、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。A.担保合同是被担保合同的从合同B.主合同无效，从合同有效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD11、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登记，下列说法正确的是（）。A.设备转移给银行占有B.抵押权自签订之日起设立C.抵押权自登记之日起设立D.抵押权设立后能够对抗善意第三人E.抵押权登记前不得对抗善意第三人【答案】B12、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位()。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利【答案】AD13、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。A.截至提交日已实施工程的价款B.变更金额C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款D.本期扣减的质量保证金E.承包人的索赔款【答案】BCD14、（2020年真题）买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方出具的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份E.保险公司出具的履约保函正本一份【答案】ACD15、设备报价分析要考虑的费用有（）。A.设备本体B.辅助设备C.大件运输D.运输保险E.备品备件【答案】ABC16、根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】C17、依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行（）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.综合评审E.开标评审【答案】ABC18、下列选项中，属于ECC合同中核心条款的有（）A.通胀引起的价格调整B.风险和保险C.提前竣工奖金D.测试和缺陷E.所有权【答案】BD19、在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD20、建设工程合同管理的基本方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建立合同管理目标控制B.建立合同管理评估制度C.建立合同管理行政审查和备案制度D.建立合同管理人员执业资格制度E.推行合同示范文本制度【答案】A21、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。A.发生法律效力的法院判决B.仲裁机构发生法律效力的裁决C.因战争导致在建工程合同工期延长D.代理发生变化E.物价正常波动【答案】ABC22、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法【答案】BC23、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A.自发出招标文件之日起计算B.自招标文件停止发售之日起计算C.自发出招标公告之日起计算D.不少于20日E.不少于15日【答案】AD24、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商不承担项目实施风险B.CM承包商只为雇主提供咨询服务C.CM合同属于设计施工总承包合同D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【相关知识点新教材已删除】【答案】AB25、招标代理机构应具备的条件有()A.招标代理业务B.编制招标文件的能力C.从事招标代理业务的营业场所D.可以作为评标委员会人选的专家库E.专业齐备的评标专家【答案】ABCD26、关于施工招标文件中的投标人须知的说法正确的是（）。A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知前附表”B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”C.投标人须知前附表针对招标工程列明正文中的具体要求D.投标人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要E.投标人须知包括前附表、正文和附表格式【答案】C27、以下关于对中标通知书的说法，正确的是（）A.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】A28、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的