监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟B卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟B卷带答案

单选题（共100题）1、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。A.工伤保险B.劳动保险C.意外伤害保险D.财产保险【答案】A2、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A3、某工程基础底板的设计厚度为1.6米，施工单位实际施工的厚度为1.7米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A4、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C5、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C6、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A7、生产性建设工程总投资包括()两部分。A.建设投资和流动资金B.建设投资和铺底流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B8、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。A.2300B.2450C.2550D.2630【答案】A9、承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。A.24小时B.48小时C.3天D.7天【答案】B10、分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C11、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.施工场地条件不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C12、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】A13、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.勘察单位【答案】C14、当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C15、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】C16、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()A.修补处理B.实验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A17、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表【答案】C18、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C19、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任【答案】C20、关于刑事诉讼中的延期审理和中止审理，下列哪一项说法是正确的？A.由于申请回避而不能进行审判的，法院裁定中止审理B.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查的，法院裁定延期审理C.延期审理和中止审理，其时间都计入审理期限D.延期审理适用于法庭审理过程中，中止审理适用于法院受理案件后至做出判决前【答案】D21、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C22、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A23、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B24、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】A25、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C26、（2022年真题）某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B27、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D28、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D29、钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.钢结构加工单位【答案】C30、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层随机抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B31、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】D32、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C33、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】B34、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B35、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C36、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。A.建设项目B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】D37、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。A.建设单位，原设计单位B.施工单位，原设计单位C.建设单位，其他设计单位D.施工单位，其他设计单位【答案】A38、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。A.6hB.8hC.9hD.24h【答案】A39、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A40、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B41、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D42、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B43、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C44、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B45、某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。A.1653.60B.1702.49C.1752.82D.1786.52【答案】C46、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】C47、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D48、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】A49、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A50、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】D51、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A52、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B53、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D54、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C55、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A56、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D57、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C58、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量【答案】B59、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B60、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C61、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B62、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D63、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C64、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A65、（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D66、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B67、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A68、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B69、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A70、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B71、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。A.工程量、施工程序B.主要工种、施工工艺C.工程部位、施工特点D.专业性质、楼层【答案】B72、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C73、认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。A.2B.3C.4D.5【答案】B74、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A75、根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（）。A.质量手册B.质量记录C.程序文件D.管理标准【答案】A76、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B77、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C78、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A79、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A80、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B81、门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：()A.位置B.尺寸C.数量D.类型【答案】B82、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】B83、财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.财务计划现金流量表D.利润和利润分配表【答案】B84、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D85、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A86、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】B87、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B88、工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B89、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B90、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B91、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】B92、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C93、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()A.投资回收期B.总投资收益率C.项目投资财务净现值D.利息备付率【答案】D94、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.7.71%B.8.33%C.9.38%D.10.31%【答案】C95、建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。A.标准预算审查法B.筛选审查法C.分组计算审查法D.对比审查法【答案】B96、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.总承包服务费B.工程定位复测费C.暂列金额E.工伤保险费【答案】B97、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。A.监理机构技术负责人B.总监理工程师C.监理机构项目负责人D.专业监理工程师【答案】B98、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B99、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】C100、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C多选题（共40题）1、工程网络计划资源优化的目的为()A.使该工程资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布【答案】AD2、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD3、（2022年真题）监理工程师控制工程施工进度的工作内容有（）。A.监督施工进度计划的实施B.编制单位工程施工进度计划C.向业主提供工程进度报告D.编制施工索赔报告E.组织施工现场协调会【答案】AC4、（2022年真题）抗震用钢筋应进行延性检验，检验合格应满足的要求有（）。A.抗拉强度实测值与抗拉强度标准值的比值不小于1.15B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25C.抗拉强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.30D.最大力下总压缩率不大于9%E.最大力下总伸长率不小于9%【答案】B5、在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数V＞1，则有可能表明（）。A.实际成本偏低B.有不必要的功能C.实际成本偏高D.功能可能不足E.功能与成本的分配比较理想【答案】AB6、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有()A.安全文明施工费B.其他项目费C.规费D.税金E.风险费用【答案】ACD7、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【答案】ABC8、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E.项目建设的投资目标【答案】ABC9、根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.工期优化B.工效优化C.费用优化D.资源优化E.质量优化【答案】ACD10、考虑工程项目的（）要求，施工可以采用依次施工．平行施工和流水施工等方式。A.施工特点B.工艺流程C.资源利用D.平面或空间布置E.生产效率【答案】ABCD11、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围、过程和场所的必要信息【答案】AD12、承包商由于()原因提出工期索赔，只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及发包人的同意。A.在现场发现有价值的文物B.不利的自然条件C.有关放线的资料不准D.合同双方差距大E.物价上涨【答案】ABC13、甲是蓝天公司的职员，于某晚撬开蓝天公司财务室窗户，窃取一个内装25000元的密码箱，尔后乘出租车从公司返家。车到家附近，甲携密码箱下车，恰遇巡警丙等人。丙等人对其盘问，甲心虚，丢下密码箱就跑，丙等人立即追赶。当快追上时，甲拿出身藏的钢管向丙乱打，致丙受轻伤。则甲触犯下列哪种罪名?A.盗窃罪和妨害公务罪B.抢劫罪C.职务侵占罪和妨害公务罪D.盗窃罪和故意伤害罪【答案】A14、多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E.顶层设计原则【答案】ABD15、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD16、关于当前BIM市场的现状，下列表达中正确的是()。A.基于工程项目的具体要求，大量具有创新性的BIM软件、BIM产品以及BIM应用平台已经被推广应用B.BIM技术应用覆盖面较窄，BIM技术在建筑工程项目的应用没有达到推广和普及层面C.缺少专业的BIM工程师，BIM技术培训尚未达到较高水平D.涉及项目的实战较少，缺少项目全生命周期运用BIM技术的案例及经验E.BIM技术已经成熟应用于各种建设工程项目，包括民用建筑、工业建筑、公共建筑等【答案】BCD17、由建设单位采购的主要设备由（）进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.安装单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位E.项目监理机构【答案】BC18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收合格的规定有（）。A.主控项目的质量均应验收合格B.所含主要分项工程的质量验收合格C.有关环境保护抽验检验结果符合规定D.观感质量应符合要求E.质量控制资料应完整【答案】CD19、建设工程施工物资储备计划的编制依据包括()A.物资需求计划B.物资储备定额C.物资储备方式D.物资供应市场价格E.物资供应市场分布【答案】ABC20、下列关于剥夺政治权利附加刑的执行，说法错误的是哪项?A.被判处管制的罪犯，被剥夺政治权利的，附加刑与主刑刑期相等，同时执行B.被判处有期徒刑的罪犯，被剥夺政治权利的，从有期徒刑执行完毕或假释之日起，执行剥夺政治权利附加刑C.被判处无期徒刑的罪犯，一般要剥夺政治权利，其刑期与主刑一样，同时执行D.被判处拘役的罪犯，被剥夺政治权利的，从拘役执行完毕之日起，执行剥夺政治权利附加刑【答案】C21、（2018年真题）下列用于生产工人的费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费【答案】BCD22、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD23、监理工程师审查建设工程施工进度计划的内容包括()A.施工顺序安排是否符合施工工艺要求B.施工进度计划是否以时标网络计划表示C.施工进度安排是否符合施工合同规定D.各单位工程施工进度计划之间是否相互协调E.生产要素的供应能否保证施工进度计划的实现【答案】ACD24、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（）。A.人的身体素质B.材料的选用是否合理C.施工机械设备的价格D.施工工艺的先进性E.工程社会环境【答案】ABD25、有关门窗构造做法，下列叙述何者有误？（）A.金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工B.木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处，应进行防腐处理并应设置防潮层C.建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗宜用射钉或膨胀螺栓固定D.木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补【答案】C26、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络计划中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线E.双代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小【答案】C27、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD28、分包单位资格审核应包括的基本内容有（）A.企业资质登记证书B.安全生产许可证C.类似工程业绩D.管理人员社保证明E.法人代表身份证【答案】ABC29、下列有关证人的相关说法，哪一选项是正确的？A.凡是了解案件事实的人，都有资格担任本案的证人B.生理上或者精神上有缺陷的人，不能担任本案的证人C.未成年人无法出庭作证的，法院可以准许其不出庭D.证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以10日以下的拘留【