监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟B卷附答案

单选题（共100题）1、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B2、在工程设计过程中，下列属于影响设计进度的主要因素是（）。A.商签设计合同B.施工条件的影响C.设计各专业之间的协调配合D.施工材料和机械设备的采购【答案】C3、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】D4、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B5、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。A.10～20年B.15～30年C.30～40年D.30～50年【答案】A6、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】B7、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。A.单项工程质量验收B.单位工程质量验收C.子单位工程质量验收D.子单项工程质量验收【答案】B8、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D9、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D10、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。A.使流水施工工期延长B.使总工期延长C.缩短流水施工工期D.缩短总工期【答案】C11、建设项目财务评价的主要内容有()。Ⅰ.效益和费用的识别；Ⅱ.效益和费用的计算；Ⅲ.财务报表的编制；Ⅳ.财务评价指标的计算；Ⅴ.不确定性分析A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V【答案】D12、调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A13、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】A14、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B15、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应()A.下达《工程暂停令》B.责令不得用于工程重要部位C.责令做出标识，限期清除出场D.责令限期修补合格后备用【答案】C16、某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。A.200B.150C.100D.50【答案】B17、（2017年真题）某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A.40B.20C.-20D.-40【答案】A18、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A19、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A20、（）是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。A.旁站B.巡视C.专检D.平行检验【答案】B21、变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。A.算数平均数B.样本最小值C.极差D.中位数【答案】A22、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。A.412.42B.408.00C.342.31D.338.64【答案】D23、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】B24、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D25、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。A.开工前，由施工单位B.招标前，由建设单位C.招标前，由施工单位D.开工前，由建设单位【答案】D26、应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明()。A.有不必要的功能，应该提高成本B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少C.实现功能的条件或方法不佳D.评价对象的价值为最佳【答案】D27、在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。A.时间间隔B.间歇时间C.自由时差D.时距【答案】A28、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B29、下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。A.成本加固定百分比酬金合同B.成本加固定金额酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A30、（）搭接关系是指紧前工作i结束到紧后工作j开始的时间间隔。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】A31、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa、36.0MPa、40.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.31.5【答案】C32、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D33、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行【答案】A34、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响【答案】B35、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A36、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.监理合同中有关工期的要求B.施工总进度计划C.工程条件的落实情况D.单位工程施工进度计划【答案】C37、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A38、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。A.某一工作的实际进度情况B.某一工作完成工作量情况C.导致进度拖延的某一具体工作D.项目总的实际进展情况【答案】D39、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B40、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C41、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。A.分部分项工程B.措施项目C.总价措施项目D.分部分项工程和单价措施项目【答案】D42、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元【答案】C43、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任【答案】A44、某城市的广播电视塔是一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A45、下列有关法的效力的表述，不正确的是？A.法的效力包括对人、对事、时间、空间效力，其中对人和对事的效力优先于时间和空间的效力B.法的效力源于国家强制力本身C.刑事法律的效力采取从旧兼从轻原则，是为了防止国家权力的滥用和扩张D.保护主义原则，是为了保护本国及其公民在外国的利益【答案】B46、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D47、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D48、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位【答案】B49、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设计单位【答案】A50、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D51、新增固定资产的价值构成应包括（）A.预备费B.无形资产C.铺底流动资金D.进厂职工培训费【答案】A52、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B53、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C54、在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。A.企业B.行业C.部门D.国家【答案】A55、监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理工程师代表D.监理员【答案】A56、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。A.见证检验B.专项检验C.抽样检验D.全数检验【答案】C57、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。A.带有备件出厂价B.定额估价C.系列设备插入估价D.不带备件出厂价【答案】A58、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B59、不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C60、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】A61、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。A.质量计划B.质量方针C.质量记录D.程序文件【答案】D62、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A63、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表【答案】C64、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B65、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A66、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。A.±2%B.±5%C.±10%D.±15%【答案】C67、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C68、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D69、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B70、下列有关工程变更控制的表述，错误的是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件C.必要时，项目监理机构应建议施工单位组织设计.建设等单位召开专题会议D.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估【答案】C71、混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。A.减少混凝土对模板的冲击力B.防止混凝土离析C.加快浇筑速度D.防止出现施工缝【答案】B72、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B73、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B74、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（）。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.②①⑤④③D.①②⑤③④【答案】C75、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A76、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.500B.562C.585D.656【答案】B77、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B78、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()A.推拉门B.平开门C.自由门(带地弹簧)D.推拉栅栏【答案】C79、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D80、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.索赔意向通知B.拟申请增加的费用明细C.拟实施的施工方案D.工程变更的内容【答案】C81、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C82、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】B83、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C84、建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C85、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。A.专业性质B.安装工艺C.主要工种D.设备组别【答案】D86、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B87、监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控，下列工作中，属于监理单位的进度控制工作的是（）。A.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求考核设计单位C.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行D.不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平【答案】A88、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.整改通知单B.监理通知单C.暂停令D.重新报验单【答案】B89、监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。A.年、季、月B.各个分项目C.各工程类别D.各个参与的投标单位【答案】A90、施工方案程序性审查应重点审查()。A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】C91、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B92、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5650D.6328【答案】B93、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D94、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A95、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D96、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.7【答案】D97、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A98、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件【答案】C99、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A100、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告【答案】B多选题（共40题）1、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围.过程和场所的必要信息【答案】AD2、下列选项中，属于私有公司的文件格式的是()。A.DWGB.NWC.IFCD.COBIE.GFC【答案】AB3、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。A.施工单位项目技术负责人B.施工单位项目专业质量检查员C.施工单位项目专业工长D.专业监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】BCD4、质量管理体系是组织的一项战略决策，下列属于ISO质量管理体系特征的有（）。A.符合性B.持续受控C.系统性D.静态性E.可操作性【答案】ABC5、下列哪个建筑部位的耐火极限要求最高？（）A.梁柱B.墙体C.楼板D.屋顶【答案】B6、下列关于律师及律师事务所的说法哪些是正确的？()A.合伙律师事务所有普通合伙和特殊的普通合伙形式，合伙人按照合伙形式对该所的债务依法承担责任B.律师事务所可设立分所，但须经拟设立分所所在地的省、自治区、直辖市的地方律师协会审核C.律师应当在其律师事务所所在地的地域内执业D.各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得在任职期间从事诉讼代理和辩护业务【答案】AD7、某市中级人民法院审理李某故意杀人案时，辩护律师提出李某不在场的证据，合议庭对该证据有疑问，下列哪些做法是错误的？A.建议检察院撤回起诉B.建议检察院补充侦查C.建议检察院变更起诉D.宣布休庭，对证据进行调查核实【答案】ABC8、在关于基准收益率的下列表述中，正确的有（）。A.基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B.测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素C.测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D.对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E.基准收益率体现了对项目风险程度的估计【答案】AB9、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.甲要求新入职员工缴纳保证金的行为，成立非法吸收公众存款罪B.以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款的，属于以非法占有为目的诈骗银行贷款的行为，甲、乙成立贷款诈骗罪的共犯C.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪的想象竞合犯，择一重罪处罚D.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪,应当数罪并罚【答案】ABC10、BIM在技术方案展示中的应用主要体现在()等方面。A.碰撞检查B.虚拟施工C.施工隐患排除D.材料分区域统计E.人员管理【答案】ABCD11、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，包括各种有关的标准、规范或规程。根据适用性，可将质量标准划分为（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.小组标准【答案】ABCD12、钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽验【答案】AD13、企业通过发行债券进行筹资的优点是（）。A.增强企业经营灵活性B.可能使企业总资金成本增大C.降低企业总资金成本D.企业筹资成本较低E.便于调整资本结构【答案】D14、建设工程质量的特性主要表现在（）的方面。A.经济性B.性C.权威性D.无偿性E.耐久性【答案】AB15、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】AC16、关于法官公正和廉洁的要求，下列说法正确的是、()A.法官应坚持实体公正与程序公正并重，严格按照法定程序执法办案，充分保障当事人和其他诉讼参与人的诉讼权利B.法官应当严格遵守法定办案时限，杜绝玩忽职守、拖延办案等行为C.法官可以答应当事人约请，参加当事人组织的公司会餐活动D.法官应当按规定如实报告个人有关事项，法官的家庭成员利用法官的职权、地位谋取不正当利益的，法官应当制止【答案】ABD17、估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有()。A.进口设备抵岸价B.国产标准设备出厂价C.国产标准设备订货合同价D.国产非标准设备成本价E.进口设备出厂价【答案】ABC18、建筑工程施工质量验收层次中的分部工程包括（）。A.钢筋工程B.混凝土工程C.现浇结构工程D.建筑节能工程E.地基与基础工程【答案】D19、组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求是（）。A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序B.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接C.流水步距的数目应等于施工过程数D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值E.相邻两个施工过程（专业工作队）投入施工后尽可能保持连续作业【答案】AB20、关于审判组织的表述，不正确的是、()A.刑事自诉案件可以由独任庭审判B.人民法院审理行政案件一律组成合议庭进行C.审判委员会是人民法院的最高审判组织，对其形成的决议，合议庭必须执行D.审判委员会讨论案件时，同级人民检察院检察长可以列席，但不能发表意见，不参加表决【答案】D21、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.符合现行强制性标准规定B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.完成了相应试验并有相关质量指标E.专家已进行技术论证【答案】BCD22、（2018年真题）下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.环境影响评价费E.进口设备银行手续费【答案】ACD23、建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC24、建设工程组织流水施工时，划分施工段原则（）。A.每个施工段需要有足够工作面。B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在同施工段劳动量比相等E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC25、对进场的设备，专业监理工程师应会同（）等的有关人员进行开箱检验。A.安装单位B.供货单位C.建设单位D.质量监督机构E.设计单位【答案】AB26、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线【答案】AC27、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（）。A.地下埋藏文物的保护及处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.有关方拖欠资金D.计划安排原因导致相关作业脱节E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误【答案】BD28、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，PC构件见证检验包括（）。A.轻骨料取样检验B.混凝土强度试块取样检验C.钢筋取样检验D.钢筋套筒取样检验E.拉结件取样检验【答案】BCD29、工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位