监理工程师之土木建筑目标控制强化训练A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制强化训练A卷带答案

单选题（共100题）1、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B2、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A3、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B4、我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()A.直接工程费B.企业管理费C.利润D.税金【答案】D5、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D6、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】B7、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B8、为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（）后进行。A.试运行三个月，并通过全部专项验收B.试运行三个月，并通过主要专项验收C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收D.试运营三个月，并通过全部专项验收【答案】A9、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D10、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A11、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B12、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是A.借款人必须提供担保B.必须订立书面借款合同C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率D.期限不能超过10年【答案】B13、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B14、按照《建设工程勘察设计合同条例》，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()A.25B.10C.20D.15【答案】C15、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】A16、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。A.静态投资与动态投资之和B.建筑安装工程总造价C.固定资产总投资D.固定资产投资与铺底流动资金之和【答案】D17、某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B18、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单B.工程暂停令C.罚款单D.整改通知单【答案】A19、进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。A.到岸价格B.离岸价格C.关税和消费税之和D.组成计税价格【答案】D20、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A21、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商【答案】C22、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润【答案】C23、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C24、甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（）。A.11.00%B.11.57%C.12.00%D.12.55%【答案】B25、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B26、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D27、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】B28、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用【答案】A29、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.1.1,85%B.1.1,90%C.1.05,85%D.1.1,90%【答案】A30、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】B31、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（）。A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整【答案】B32、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C33、工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B34、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小【答案】C35、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D36、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B37、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】B38、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】B39、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C40、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B41、《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中A.基本要求B.总体要求C.多项要求D.其他【答案】A42、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B43、骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。A.固定竖向边框龙骨B.安装洞口边竖向龙骨C.固定沿顶棚、沿地面龙骨D.安装加强龙骨【答案】C44、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B45、下列关于宪法的说法，不正确的是：A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则【答案】A46、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。A.提高功能B.提高价值C.降低成本D.提高设计方案施工的便利性【答案】B47、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（）。A.坚持质量标准原则B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范C.质量第一的原则D.预防为主的原则【答案】B48、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B49、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A50、建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（）。A.每个施工段要有足够工作面B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等【答案】D51、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少【答案】C52、（）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。A.人员素质B.工程材料C.机械设备D.建造方法【答案】B53、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A54、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B55、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D56、应用BIM技术最大的收效群体是()。A.施工方B.物业C.甲方D.设计院【答案】C57、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B58、工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。A.静态控制原理B.动态控制原理C.事前控制原理D.事后控制原理【答案】B59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.施工单位项目技术负责人B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师【答案】B60、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D61、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A62、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.提出复检的一方【答案】D63、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工经验D.工作项目划分的粗细程度【答案】C64、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。A.工程费用B.设备购置费C.工艺设备投资D.建筑安装工程费【答案】C65、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由()提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C66、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。A.62.1B.63.0C.69.9D.75.9【答案】C67、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.修正的概算指标法C.概算指标法D.预算单价法【答案】B68、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。A.专业性质B.设备类别C.专业系统D.设计系统或组别【答案】D69、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A70、双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。A.14B.18C.19D.20【答案】C71、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D72、监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。A.年、季、月B.各个分项目C.各工程类别D.各个参与的投标单位【答案】A73、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B74、下列关于宪法的说法，不正确的是：A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则【答案】A75、价值工程中的全寿命周期费用是指()A.生产过程中发生的全部成本B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.产品存续期的总成本D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】D76、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C77、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C78、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C79、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】C80、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】C81、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C82、（2021年真题）通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】C83、利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度拖后的时间B.实际进度超前的时间C.拖欠的任务量D.超额完成的任务量【答案】A84、混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。A.减少混凝土对模板的冲击力B.防止混凝土离析C.加快浇筑速度D.防止出现施工缝【答案】B85、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。A.工程地质.水文.气象等B.照明.通风.通讯条件C.组织体制及管理制度D.作业面大小【答案】C86、工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（）。A.满足建设单位的要求B.满足建筑物的功能和使用要求C.安全可靠，不留隐患D.技术可行，经济合理【答案】A87、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C88、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A89、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C90、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mmB.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mmC.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mmD.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用【答案】C91、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B92、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A93、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D94、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B95、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B96、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A97、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C98、一跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁，当设计无要求时，施工模板起拱高度宜为跨度的：()A.1/1000～2/1000B.2/1000～4/1000C.1/1000～3/1000D.1/1000～4/1000【答案】C99、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B100、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B多选题（共40题）1、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD2、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）。A.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围、过程和场所的必要信息【答案】AD3、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD4、根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有（）。A.抽查施工单位完成施工质量的行为B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量D.抽查主要建筑材料和建筑构配件质量E.对工程竣工验收进行监督【答案】BC5、虽然只有采用全数检验，才有可能得到100%的合格品，但由于（）原因，还必须采用抽样检验。A.破坏性检验B.检验费用高，产品本身价值低C.时间不允许D.检验样品数量少E.即使进行全数检验，也不一定能保证100%的合格品【答案】ABC6、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，企业管理费包括（）。A.办公费B.津贴补贴C.养老保险费D.新结构、新材料的试验费E.一般鉴定、检查所发生的费用【答案】A7、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.施工段之间可能有空闲时间B.相邻专业工作队的流水步距相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.各专业工作队能够在施工段上连续作业E.专业工作队数等于施工过程数【答案】ACD8、（2022年真题）项目监理机构应对装配式建筑工程施工作业实施旁站的有（）。A.构件吊装施工B.钢筋浆锚搭接灌浆作业C.预制构件的模板安装D.预制构件装车运输E.预制构件的养护【答案】AB9、质量记录资料是设备制造过程质量情况的记录，属于设备制造单位质量管理检查的资料有（）。A.特殊工种、试验检测人员上岗证书B.质量管理制度C.原材料进厂合格资料D.工艺设备设计及制作资料E.工序交接检查验收记录【答案】AB10、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C11、对进场的设备，专业监理工程师应会同（）等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的要求。A.设备安装单位B.供货单位C.设计单位D.建设单位E.施工单位【答案】AB12、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量减少单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC13、《选举法》规定，在直接选举中，正式代表候选人名单及代表候选人的基本情况应当在选举之前公布。下列选项哪个是正确的公布日期？()A.5日之前B.7日之前C.15日之前D.20日之前【答案】B14、因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够索赔成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】ACD15、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD16、项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB17、（2022年真题）工程网络计划中，关键线路是指（）。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号网络计划中由关键节点组成D.单代号网络计划中由关键工作组成E.双代号时代网络计划中无虚箭线【答案】AB18、下列费用中属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.社会保险费C.特殊地区施工津贴D.劳动保护费E.夏季防暑降温费【答案】AD19、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.例外事件B.当地政府造成的延误C.业主原因暂停工程D.非承包商责任的修补工作E.因法律变化【答案】CD20、下列有关方案经济评价指标判定的描述，正确的有（）。A.投资收益率大于基准投资收益率，方案可行B.投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算较复杂C.动态投资回收期要比静态投资回收期长些D.投资回收期指标计算比较简单，但是无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果E.净现值指标未能全面考虑项目在整个计算期内的经济状况【答案】ACD21、在“编辑栏杆位置”中，主样式中的“对齐”包含以下哪些选项？()A.端点B.起点C.终点D.中心E.展开样式以匹配【答案】BCD22、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业E.相邻施工过程的流水步距不尽相等【答案】CD23、以下哪个材料名称是指铜和锌的合金？（）A.红铜B.紫铜C.青铜D.黄铜【答案】D24、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC25、下列选项中属于常规模型族参数的是？