监理工程师之土木建筑目标控制强化训练提分卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制强化训练提分卷带答案

单选题（共100题）1、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C2、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C3、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况D.不定期的现场实地检查和监督【答案】A4、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。A.对施工进行跟踪管理的人员分配B.明确施工跟踪人员的任务分工C.编制投资控制工作计划D.编制施工的组织设计【答案】D5、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C6、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同A.①②③B.②③④C.①②③④D.①②④【答案】D7、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B8、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C9、关于车船税，下列说法正确的是：A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税【答案】A10、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成【答案】D11、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A12、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】A13、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D14、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数【答案】D15、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D16、施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是()。A.临时设施费B.二次搬运费C.已完工程及设备保护费D.经常修理费【答案】D17、施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交A.在竣工前B.在竣工后C.与竣工验收报告同时D.在工程决算时【答案】C18、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B19、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B20、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D21、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B22、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D23、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B24、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。A.质量要求B.质量水平C.质量宗旨和方向D.质量策划【答案】C25、项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】D26、（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A27、（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C28、工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.加固处理【答案】C29、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B30、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D31、在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪检查D.实际进度数据的统计分析【答案】C32、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A33、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C34、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D35、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B36、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C37、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加总包管理费【答案】D38、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A39、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C40、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担【答案】C41、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A42、下列关于注册建筑师不予注册的叙述，哪条是与规定一致的？()A.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的B.因在建筑设计中犯有错误受行政处罚，自处罚决定之日起至注册之日不满2年的C.因在建筑设计相关业务中犯有错误受撤职以上处分，自处分决定之日起至注册之日不满5年的D.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】B43、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D44、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同【答案】D45、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21【答案】C46、建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B47、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】B48、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.多阶段抽样【答案】A49、按照GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是()A.定性的B.定量的C.定性为主定量为辅D.定性为辅定量为主【答案】B50、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C51、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B52、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A53、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B54、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划【答案】C55、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】B56、当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（）。A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分C.工程项目的总成本是否最低D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求【答案】D57、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D58、工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.压缩关键工作的持续时间C.将关键工作压缩成非关键工作D.减少非关键工作的自由时差【答案】B59、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D60、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B61、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业【答案】A62、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C63、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B64、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B65、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】A66、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A67、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据相关合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D68、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】A69、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A70、关于联合试运转费的说法，正确的是（）。A.联合试运转费包括单机的调试费B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】C71、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】A72、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B73、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况【答案】C74、《质量管理体系要求》指的是（）。A.ISO9000:2015B.ISO9001:2015C.ISO9004:2009D.ISO10001:2007【答案】B75、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】D76、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B77、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B78、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.6.38%B.8.33%C.9.38%D.8%【答案】C79、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B80、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B81、如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。A.监理工程师拒绝签署付款凭证B.应付误期损失的赔偿费C.取消承包资格D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】B82、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.无效【答案】D83、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D84、工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位【答案】C85、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D86、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。A.18B.20C.22D.24【答案】A87、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D88、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D89、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B90、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。A.返工处理B.不做处理C.修补处理D.结构处理【答案】C91、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。A.15B.17C.25D.29【答案】D92、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A93、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C94、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】C95、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C96、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C97、当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内（）。A.向监理工程师提交最终的详情报告B.向监理工程师提交阶段性的详情报告C.不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告D.向监理工程师提交工程延期意向通知【答案】C98、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】B99、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C100、计算索赔费用最常用的方法是（）。A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.单价法【答案】B多选题（共40题）1、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的监督管理包括（）。A.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为B.会同建设、监理单位检查施工承包单位的质量行为C.组织或者参与工程质量事故的调查处理D.参与工程质量验收E.定期对本地区工程质量状况进行统计分析【答案】AC2、施工过程中发现施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故，必须立即停工时，()有权下达停工令。A.专业监理工程师B.施工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位现场代表E.工程质量监督机构【答案】BC3、监理工程师审核物资供应计划的内容有（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济合理C.物资采购时间安排是否经济合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC4、某20层的办公楼，办公室的室内装修用料如下，其中哪项是错误的？（）A.楼地面：贴地板砖B.内墙面：涂刷涂料C.顶棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶D.踢脚板：木踢脚板【答案】D5、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD6、在工程施工过程质量控制中，负责见证取样的监理人员应具备的条件有（）。A.材料.试验等方面的专业知识B.培训考核合格C.取得见证人员培训合格证书D.在质量监督机构备案并认可E.在试样包装上作出标识【答案】ABC7、以下哪种试验能揭示钢材内部是否存在组织不均匀、内应力和夹杂物等缺陷？（）A.拉力试验B.冲击试验C.疲劳试验D.冷弯试验【答案】D8、（2017年真题）监理单位接受委托审查设计单位的设计成果后，向建设单位提交的评估报告包括的内容有（）。A.设计深度与设计标准的符合情况B.设计任务书的完成情况C.有关部门审查意见的落实情况D.设计工作概况E.主要设计人员的水平和业绩【答案】ABCD9、为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段的主要任务有（）。A.向建设单位提供有关工期的信息B.协助建设单位确定工期总目标C.并进行环境及施工现场条件的调查和分析D.审查设计单位和施工单位提交的进度计划E.编制监理进度计划【答案】ABC10、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD11、专项施工方案实施前，（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。A.编制人员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.单位技术负责人【答案】AB12、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C13、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.流水节拍表明流水施工的速度和节奏性。C.流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最大时间间隔D.工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间E.流水步距应满足各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业【答案】ABD14、项目监理机构对施工组织设计的审查内容有（）。A.施工总平面布置B.施工进度安排C.施工方案D.生产安全事故应急预案E.分包单位的类似工程业绩【答案】AB15、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于循证决策的基本内容有（）。A.收集与目标有关的数据和信息B.建立组织的发展前景C.过程策划D.了解组织的现状和发展趋势E.权衡决策【答案】AD16、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（）。A.地下埋藏文物的保护及处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.有关方拖欠资金D.计划安排原因导致相关作业脱节E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误【答案】BD17、下列关于剥夺政治权利附加刑的执行，说法错误的是哪项?A.被判处管制的罪犯，被剥夺政治权利的，附加刑与主刑刑期相等，同时执行B.被判处有期徒刑的罪犯，被剥夺政治权利的，从有期徒刑执行完毕或假释之日起，执行剥夺政治权利附加刑C.被判处无期徒刑的罪犯，一般要剥夺政治权利，其刑期与主刑一样，同时执行D.被判处拘役的罪犯，被剥夺政治权利的，从拘役执行完毕之日起，执行剥夺政治权利附加刑【答案】C18、以下内容属于设备采购原则的有（）A.根据设计原则，对需采购的设备编制拟采购设备表B.供货商的各种检验检测手段及实验室资质符合有关规定C.所采购设备质量可靠，满足设计文件所确定的各项技术要求D.所采购设备和配件价格合理，技术先进E.维修和保养能得到充分保障【答案】CD19、下列关于建设单位质量责任的说法中，错误的有()。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设工程不得明示或暗示设计单位或施工单位违反建设强制性标准D.建设单位应根据工程进展情况压缩合同工期E.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案【答案】D20、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD21、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用E.试运转所需的原料及动力费用【答案】A22、（2019年真题）下列费用中，承包人可以获得补偿的有（）。A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.法定人工费增长增加的费用D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工程延误导致的材料价格上涨费【答案】BCD23、检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的可追溯性。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目专业质量检查员D.专业工长E.施工单位技术负责人【答案】BCD24、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入的施工机械台数和人工数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工过程中投入资源的产量定额E.施工段数目【答案】AD25、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.持续受控C.全面有效性D.系统性E.静态性【答案】ABCD26、监理工程师审核物资供应计划内容（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济、合理C.物资采购时间安排是否经济、合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】BC27、社会责任通常是指组织承担的高于组织自身目标的社会义务，包括（）。A.公共责任B.法律责任C.道德行为D.公益支持E.经济责任【答案】ACD28、关于宪法规范的分类说法不正确的是、()A.我国《宪法》规定，中华人民共和国的一切权力属于人民。这是确认性规范B.我国《宪法》第135条规定，人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责、互相配合、互相制约，以保证准确有效地执行法律。这是义务性规范C.宪法程序规范包括直接程序规范和间接程序规范两种D.我国《宪法》第35条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。这是权利性规范【答案】B29、关于屋面保温层的构造措施，下列哪项是错误的？（）A.保温层设置在防水层上部时，保温层的上面应做保护层B.保温层设置在防水层下部时，保温层的上面应做找平层C.保温层设置在坡度较大的屋面时应采取防滑构造措施D.吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层，但经处理后可用于倒置式屋面的保温层【答案】D30、关于行政法规制定程序的说法，下列选项中不正确的是？A.国务院法制机构在审查起草部门报送的行政法规送审稿时认为，该送审稿规定的主要制度存在较大争议，且未与有关部门协商，此时须移交其他部门起草B.几个部门共同起草的行政法规送