监理工程师之土木建筑目标控制押题模拟B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制押题模拟B卷附答案

单选题（共100题）1、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B2、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工【答案】B3、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C4、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A5、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】B6、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】A7、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B8、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明B.提出质量事故处理方案C.准确估计伤亡人数和直接经济损失D.分析产生事故的原因【答案】A9、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D10、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B11、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》【答案】D12、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A13、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D14、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B15、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()A.拒绝申请单位的申请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证【答案】C16、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比【答案】A17、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C18、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。A.确保投资目标的实现B.减少计划投资C.提前竣工D.中标价低于标底价【答案】A19、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A20、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C21、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B22、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。A.不能索赔工期、成本、利润B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】A23、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的()价值中。A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A24、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息【答案】A25、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D26、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A27、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D28、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A29、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D30、某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。A.3??B.4??C.5??D.6【答案】B31、根据《合同法》，下列哪种情形要约失效？()A.要约人没有收到拒绝要约的通知B.承潇期限届满，受要约人又作出承诺C.受要约人对要约的内容作出变更D.要约人依法撤消要约【答案】D32、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】A33、建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。A.适用性B.耐久性C.功能性D.可靠性【答案】A34、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A35、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位【答案】A36、对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】D37、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C38、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.流水强度B.流水步距C.流水节拍D.流水工期【答案】A39、设计单位的选定方式不包括（）。A.直接指定B.设计招标C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】D40、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A41、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察.设计D.工程施工【答案】B42、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B43、工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位D.现场监理员【答案】C44、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D45、其项借款，名义利率10%，计息周期为日，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%【答案】D46、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B47、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D48、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。A.采购合同B.技术标准C.质量证明文件D.设计文件要求【答案】C49、甲为了获取超额利润，在明知其所经销的电器产品不符合保障人身安全的国家标准的情况下，仍然大量进货销售，销售金额总计达到180万元。一企业因使用这种电器而导致短路，引起火灾，造成3人轻伤，部分厂房被烧毁，直接经济损失10万元。下列关于甲的行为的说法哪些是正确的？A.应当数罪并罚B.构成销售不符合安全标准的产品罪C.构成销售伪劣产品罪D.应按照销售伪劣产品罪和销售不符合安全标准的产品罪中的一个重罪定罪处罚【答案】B50、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A51、下列工作内容不属于相关服务阶段投资控制的是（）。A.工程勘察阶段投资控制B.工程设计阶段投资控制C.施工阶段投资控制D.工程保修阶段投资控制【答案】C52、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D53、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A54、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()A.分析法B.量测法C.试验法D.目测法【答案】D55、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。A.严重性B.随机性C.可变性D.多发性【答案】C56、（）主要用于对标准设备的采购。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.赊购【答案】A57、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C58、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】B59、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.租赁方式融资D.发行股票融资【答案】A60、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B61、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门【答案】D62、根据《建设工程监理规范》GB／T50319--2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。A.投资控制B.材料控制C.造价控制D.设计控制【答案】C63、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件【答案】C64、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C65、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动安全卫生评价费【答案】B66、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B67、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B68、在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()A.建筑安装工程措施费B.建筑安装直接工程费C.建设单位管理费D.建设单位生产准备费【答案】A69、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B70、建设工程质量保修书应由（）出具。A.建设单位向建设行政主管部门B.建设单位向用户C.承包单位向建设单位D.承包单位向监理单位【答案】C71、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B72、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()A.有能力执行并保证工期和质量目标B.掌握了本工程的特点及难点C.采用了先进的技术方案D.全面分析了施工条件【答案】A73、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】C74、某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。A.9.00%B.9.28%C.11.25%D.12%【答案】B75、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C76、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D77、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B78、组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。A.施工过程B.流水步距C.工作面D.施工段【答案】A79、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A.取最大值→错位相减→累加数列B.错位相减→累加数列→取最大值C.累加数列→错位相减→取最大值D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】C80、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D81、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A82、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B83、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A84、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】A85、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】C86、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B87、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A88、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（）万元。A.243.33B.248.00C.300.00D.322.10【答案】D89、实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。A.工程竣工验收B.承包单位进行自检C.工序产品质量评定D.施工过程作业活动【答案】C90、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B91、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55【答案】B92、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.3B.2C.4D.5【答案】A93、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A94、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表【答案】C95、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B96、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D97、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B98、某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10d,总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（）。A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1dC.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2dD.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1d【答案】B99、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大【答案】C100、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.在关键线路上不可能有虚工作存在C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作【答案】D多选题（共40题）1、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.张某属乙区法官，乙区基层法院不宜行使管辖权，可以请求上一级法院管辖B.对于张某侵占三万元一事，侦查机关可以告知赵某向法院直接提起诉讼C.赵某提起自诉、检察院提起公诉后，法院可以将张某行贿案与侵占案并案处理D.对张某重婚一事，侦查机关可以立案侦查，在提起公诉时，随同行贿案件移送法院，法院合并审理【答案】BC2、关于投资收益率指标优劣的说法，正确的有()。A.经济意义明确、直观，计算简便B.一定程度上反映了投资效果的优劣C.考虑了资金时间价值D.考虑了投资收益的时间因素E.正常生产年份的选择比较困难【答案】AB3、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，施工方案审查应包括的基本内容有（）。A.编审程序应符合相关规定B.建设工程施工合同文件C.工程基础资料D.工程质量保证措施应符合有关标准E.经批准的建设工程项目文件【答案】AD4、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购方式主要用于对非标准设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备、质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】AD5、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有()A.工程监理费B.联合试运转费C.建设期利息D.土地出让金E.工程保险金【答案】ABC6、下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】ABC7、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用E.试运转所需的原料及动力费用【答案】A8、在现场施工准备质量控制中，项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。A.试验室的资质等级及试验范围B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明C.试验室管理制度D.试验材料验收结果E.试验人员资格证书【答案】ABC9、下列关于设备监造活动的说法中，正确的是（）。A.对于某些重要的设备，项目监理机构应对设备制造厂生产制造的全过程实行监造B.建设单位对设备采取直接采购的，可通过监理合同委托监理单位实施监造设备C.由总承包单位采购的，可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员D.由设备安装单位采购的，应自行安排监造人员E.对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂视为工程项目总承包单位的分包单位实施监理，按程序和要求做好监造工作【答案】ABC10、（2018年真题）关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A.检测试验室应具有相应资质B.见证取样人员应经培训考核合格C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划E.实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证【答案】ABC11、监理单位所编制的建设工程施工进度控制工作细则的内容包括()。A.工程进度款支付条件及方式B.进度控制工作流程C.进度控制的方法和措施D.进度控制目标实现的风险分析E.施工绩效考核评价标准【答案】BCD12、设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，设备检验方法通常有()A.自制设备经9个月生产考验B.设备开箱检验C.设备的专业检查D.单机无负荷试车或联动试车E.进口设备须会同建设单位进行检验【答案】BCD13、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有（）。A.功能分析B.提案编写C.方案创造D.方案评价E.方案实施与检查【答案】BCD14、BIM在项目规划设计阶段的应用，需要配合的专业有()。A.建筑专业B.结构专业C.内装专业D.幕墙专业E.机电专业【答案】AB15、建设工程进度控制的技术措施有（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A16、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括()。A.对拟建项目进行市场调查和预测B.编制投资估算C.编制与审查设计概算D.评标定标E.协助业主与承包商签订承包合同【答案】AB17、不确定性分析的主要方法有()A.盈亏平衡分析法B.价值工程分析法C.敏感性分析法D.概率分析法E.ABC分析法【答案】ACD18、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量提高单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC19、工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（）。A.对现行质量目标的环境适应性作出评价B.发现质量管理体系持续改进的机会C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价D.修改质量管理体系文件使其更加完整有效E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价【答案】BCD20、税务局接到举报，甲化工厂涉嫌偷税漏税，于是决定对该公司展开调查，遂查封了该化工厂的厂房，扣押了设备，取走生产报表和原材料明细资料，通知银行冻结了公司账户，经调查，该化工厂确实存在偷税漏税行为，关于本案中冻结公司账户的实施程序，下列哪些选项是正确的？A.税务局冻结化工厂账户，属于行政强制措施B.税务局不能委托其他行政机关或者组织实施冻结C.税务局须向金融机构交付冻结决定书，在3日内向化工厂交付冻结通知书D.冻结的期限一般不超过30日，法律、法规另有规定的除外【答案】AB21、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD22、设备安装工程中，单位工程概算的编制方法包括()。A.生产能力指数法B.资金周转率法C.预算单价法D.扩大单价法E.概算指标法【答案】CD23、在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC24、加快的成倍节拍流水施工的特点有()A.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业工作队数大于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系E.施工过程数等于施工段数【答案】BC25、绿色建筑评价与BIM应用不包括()。A.节能与能源利用B.室内质量环境C.结构可靠性D.提高与创新【答案】C26、预应力混凝土用螺纹钢筋，每批钢筋均应按规定进行化学成分、（）等项目的检验。A.拉伸试验B.松弛试验C.疲劳试验D.抗压试验E.表面检查【答案】ABC27、某单代号网络计划中工作M只有一项紧后工作N，已知ESn=8天，ESm=4天，LSm=9天，Dm=3天，则工作M的（