监理工程师之土木建筑目标控制每日一练B卷提分附答案

监理工程师之土木建筑目标控制每日一练B卷提分附答案

单选题（共100题）1、（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C2、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B3、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A4、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C5、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B6、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B7、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D8、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D9、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C10、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。A.法定检测单位B.工程咨询单位C.质量监督单位D.勘察设计单位【答案】A11、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D12、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C13、城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕C.有完整的技术档案和施工管理资料D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】A14、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。A.人工费B.管理费C.利润D.税金【答案】D15、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B16、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D17、房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。A.施工单位B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位C.第三方咨询机构D.参建各方共同协商【答案】B18、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法【答案】A19、编制建设工程物资需求计划的关键是（）。A.确定需求量B.制定物资生产和运输计划C.制定物资招标进度计划D.制定物资采购成本计划【答案】A20、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A21、下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述不正确的是（）。A.监理机构要编制工程勘察任务书B.监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同C.监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案D.监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】A22、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.动态控制C.主动控制D.被动控制【答案】B23、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货【答案】A24、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B25、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）A.多次抽样B.计数抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D26、质量管理体系的认证后的整改工作中，整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的（）。A.1个月之内B.2个月之内C.3个月之内D.6个月之内【答案】C27、（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A28、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】A29、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C30、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。A.60B.165C.188D.340【答案】B31、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】B32、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】A33、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备【答案】B34、某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为（）万元。A.2300B.2360C.2380D.2430【答案】B35、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B36、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】D37、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A38、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和（）。A.修补处理B.试验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A39、下列属于BIM工程师发展方向的是()。A.BIM与投标B.BIM与设计C.BIM与运维D.BIM与造价E.BIM与施工【答案】A40、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。【答案】B41、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B42、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.320B.344C.332D.360【答案】C43、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A44、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D45、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】D46、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题B.组织参与主体工程验收C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】B47、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D48、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】B49、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B50、（2022年真题）某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050【答案】C51、编制物资供应计划的一般程序分为（）。A.计划阶段和实施阶段B.准备阶段和编制阶段C.计划阶段和控制阶段D.计划阶段和编制阶段【答案】B52、下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：()A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎D.防水层最小厚度不得小于设计厚度【答案】D53、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】B54、监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.与勘察方案的符合情况D.勘察任务书的完成情况【答案】C55、不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B56、某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。A.500B.707C.1000D.1414【答案】D57、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C58、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A59、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。A.总时差为零B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B60、下列单项工程综合概算中，属于设备及安装工程概算的是（）。A.通风工程概算B.电气照明工程概算C.采暖工程概算D.工器具及生产家具购置费用概算【答案】D61、下列不属于建设工程管理的行为主体的是（）。A.政府部门B.建设单位C.工程建设参与方D.社会【答案】D62、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C63、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D64、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D65、（2017年真题）项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。A.施工进度计划报审表B.工作联系单C.监理通知单D.监理月报【答案】C66、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B67、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】B68、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（）。A.所采购设备质量可靠B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购C.尽可能地减少开支D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时【答案】C69、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】C70、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A71、在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】C72、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B73、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程【答案】B74、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B75、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B76、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D77、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】D78、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D79、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D80、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5【答案】A81、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】A82、关于渎职犯罪，下列哪些选项是错误的？A.警察甲接到被非法拘禁的乙的解救要求，故意不进行解救，造成严重后果的，甲成立滥用职权罪B.镇长甲滥用职权造成个人财产损失10万元，又玩忽职守造成个人财产损失25万元。由于司法解释规定，滥用职权罪、玩忽职守罪要求造成经济损失30万元以上，故无论怎么理解两罪的关系，甲都不成立犯罪C.法官甲在裁定犯罪分子乙是否减刑的时候，收受乙财物后，对不符合减刑条件的乙裁定予以减刑的，甲成立徇私舞弊减刑罪与受贿罪，择一重罪处罚D.负有查禁犯罪职责的甲为帮助犯罪分子乙逃避处罚，帮助乙毁灭、伪造证据的，甲成立帮助毁灭、伪造证据罪与帮助犯罪分子逃避处罚罪，数罪并罚【答案】B83、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D84、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A85、多级网络计划系统编制的原则不包括（）A.整体优化B.连续均衡C.简明适用D.自顶向下【答案】D86、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（）。A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中B.认定该标书为废标C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中【答案】A87、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()A.拒绝申请单位的申请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证【答案】C88、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人【答案】B89、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】B90、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰【答案】C91、下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】B92、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天【答案】A93、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署B.各子系统进度规划C.确定里程碑事件的计划进度目标D.工程施工和设备安装进度【答案】D94、（2022年真题）房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B95、某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。A.15B.17C.25D.29【答案】D96、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】B97、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。A.87.2B.102.0C.270.8D.280.7【答案】D98、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C99、某工程材料多批次进场，为保证抽样检测中样品分布均匀，随机抽样应采取（）抽样方法。A.等距B.多阶段C.分层D.—次性【答案】B100、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B多选题（共40题）1、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程【答案】CD2、当采用地表水、地下水或工业废水拌制混凝土时，拌合用水检验符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影响混凝土的和易性及凝结B.不影响混凝土强度的发展C.降低混凝土的耐久性D.不加快钢筋的锈蚀及导致预应力钢筋脆断E.不污染混凝土表面【答案】ABD3、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD4、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD5、王三开，某人民检察院检察员，因严重违纪被免除职务，后又经法定程序被任命为法官，下列有关他的说法正确的是、()A.王三开被免去检察员职务，须报上一级人民检察院批准B.王三开可以担任法官C.任命王三开为法官的机关发现任命有错的，应当撤销该项任命D.上级人民法院发现下级人民法院的法官的任命有错的，应当命令下级人民法院撤销该项任命，或者命令下级人民法院依法提请同级人民代表大会常务委员会撤销该项任命【答案】C6、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD7、工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证法B.定期观测法C.专家论证法D.头脑风暴法E.线性规划法【答案】ABC8、根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有（）。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】BD9、当监理工程师受业主委托，需要编制建设工程施工总进度计划时，其编制依据包括（）。A.进度控制工作程序B.施工总方案C.资源供应条件和各类定额资料D.合同文件及工程项目建设总进度计划、工程动用时间目标E.建设地区自然条件及有关技术经济资料【答案】BCD10、工程质量事故具有复杂性的特点，这是由于建筑生产的特点造成的。工程质量事故的复杂性包括()。A.建筑生产质量通病多B.建筑生产具有流动性C.建筑生产露天作业多D.建筑生产工种多、专业多E.建筑生产质量状态不稳定【答案】BCD11、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC12、《卓越绩效评价准则》与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。A.目标B.导向C.评价方式D.基本理念E.基本原理【答案】ABC13、建筑安装工程费中的安全文明施工费包括()A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费【答案】AC14、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中的综合单价是计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和()等。A.企业管理费B.利润C.一定范围内的风险费用D.间接费用E.其他直接费【答案】ABC15、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC16、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括()A.操作人员数量B.作业团队管理方式C.相应工种配置D.管理人员到岗情况E.各项规章制度健全情况【答案】ACD17、监理工程师审核施工进度计划的内容有（）。A.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定B.劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致C.分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求D.施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确E.在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应【答案】AC18、（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。A.开挖深度6m的深基坑工程B.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程C.搭设跨度20m的混凝土模板支撑工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程E.提升高度50m的附着式升降平台工程【答案】ACD19、建设工程质量特性中，适用性包括（）。A.组织性能B.结构性能C.使用性能D.理化性能E.经济性能【答案】BCD20、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直接采购的，由项目监理机构编制设备采购方案E.设备采购方案最终应获得监理单位的批准【答案】ABC21、下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.施工企业集体福利费B.施工现场防暑降温费用C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D.混凝土坍落度测试费用E.施工现场安全文明施工费用【答案】ABD22、检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的可追溯性。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目专业质量检查员D.专业工长E.施工单位技术负责人【答案】BCD23、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC24、BIM技术在招投标中的应用优势有()。A.提高了招投标的效率B.提高了招投标的质量C.提升了施工方竞标能力D.节省了招投标阶段的成本E.提升了行业招投标管理水平【答案】ABC25、单位工程质量验收时，对主要使用功能进行抽查，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容，体现了标准中（）的原则。A.质量控制B.用户至上C.完善手段D.严谨细致E.过程控制【答案】C26、下列关于流水施工参数的说法中，正确的有（）。A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性E.流水步距的大小取决于流水节拍【答案】ACD