监理工程师之土木建筑目标控制自我检测模考卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制自我检测模考卷带答案

单选题（共100题）1、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认【答案】B2、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B3、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D4、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C5、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C6、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A7、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】B8、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】A9、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92【答案】D10、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A11、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。A.BIM基础理论研究人员B.BIM软件开发人员C.BIM标准研究人员D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员【答案】B12、根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（）内进行核实，给予确认或提出修改意见。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】B13、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B14、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D15、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A16、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D17、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C18、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B19、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D20、总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。A.监理员，专业监理工程师B.专业监理工程师，总监理工程师C.总监理工程师代表，总监理工程师D.总监理工程师，建设单位【答案】B21、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B22、关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。A.同一规格的钢丝每批不得大于6tB.钢丝的外观应逐盘检查C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】A23、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C24、某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B25、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D26、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D27、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。A.提高功能B.提高价值C.降低成本D.提高设计方案施工的便利性【答案】B28、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A29、某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】C30、涉及结构的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】B31、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。A.原设计单位B.工程检测单位C.施工单位D.政府质量监督部门【答案】C32、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C33、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.1.1~1.5【答案】C34、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D35、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D36、下列()软件无法完成建模工作。A.TeklaB.MagiCADC.ProjectWiseD.Revit【答案】C37、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D38、按照《建设工程勘察设计合同条例》，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()A.25B.10C.20D.15【答案】C39、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A40、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净年值【答案】B41、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A42、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式【答案】A44、（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。A.施工合同范围以外的零星工程B.承包人原因导致的人工、设备窝工C.纠正施工方案错误引起的费用D.质量问题返工的工程量【答案】A45、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行B.认证是书面保证，认可是正式承认C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】A46、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性【答案】A47、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A48、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】D49、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工【答案】B50、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B51、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】D52、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D53、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.间歇分布【答案】C54、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B55、为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，（）必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆。A.设备采购单位B.设备制造单位C.设备设计单位D.设备运输单位【答案】B56、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D57、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A58、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D59、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B60、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工【答案】A61、毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。A.4tB.5tC.6tD.8t【答案】C62、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D63、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】C64、下列不属于装配式结构类型的是()。A.装配整体式框架结构B.装配整体式剪力墙结构C.装配整体式砌体结构D.装配整体式部分框架剪力墙结构【答案】C65、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B66、工程进度款的计算主要涉及()A.工程质量的检验和施工进度计划B.工程的计量和单价的确定C.直接费和间接费的计算D.施工方案和分部分项工程的确定【答案】B67、甲知道乙打算入户盗窃，遂给了乙钥匙，下列哪一选项是正确的？A.若乙到现场后用自己携带的工具入户盗窃了他人财物的，甲不成立帮助犯B.若乙到现场后先用甲提供的钥匙，发现钥匙根本不起作用，于是乙使用自己的钥匙入户盗窃了财物的，甲成立盗窃罪既遂的帮助犯C.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，由于甲起到了主要作用，所以甲成立盗窃罪既遂，不再认定为帮助犯D.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，甲成立盗窃罪既遂犯的帮助犯【答案】D68、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A69、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A70、在设备工器具费及设备购置费中，国产标准设备原价一般按（）计算。A.带有备件出厂价B.定额估价C.系列设备插入估价D.不带备件出厂价【答案】A71、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位、专业监理工程师B.设备安装单位、总监理工程师C.施工单位、专业监理工程师D.施工单位、总监理工程师【答案】A72、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度，用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的（）。A.静态投资与动态投资之和B.建筑安装工程总造价C.固定资产总投资D.固定资产投资与铺底流动资金之和【答案】D73、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.非破损的雷达法B.电磁感应法C.凿开混凝土D.超声波对测法【答案】D74、组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。A.施工过程B.流水步距C.工作面D.施工段【答案】A75、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C76、在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.分包施工【答案】B77、收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A78、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B79、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C80、（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【答案】C81、某公司派王某到美国接受为期6个月的专业技术培训，培训费用为5万元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务5年，否则，要向公司支付违约金。如果王某培训后在公司工作满2年后想解除合同，那么王某应如何做？A.不需支付违约金B.需支付3万元违约金C.需支付5万元违约金D.必须满5年才能解除劳动合同【答案】B82、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A83、根据《清单计价规范》，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B84、签证索赔文件属于（）的工作。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.设计人员【答案】C85、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B86、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D87、SDBIM软件中的5D包括()。A.质量信息维度B.几何信息维度C.进度信息维度D.成本信息维度E.造价信息维度【答案】B88、如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。A.监理工程师拒绝签署付款凭证B.应付误期损失的赔偿费C.取消承包资格D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】B89、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】A90、砌筑砂浆试块标准养护（）d后进行强度试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D91、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】B92、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B93、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C94、在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（）签字。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.施工单位项目专业技术负责人D.专业监理工程师【答案】C95、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D96、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡【答案】C97、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B98、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D99、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。A.建筑安装工程费B.建筑工程费C.安装工程费D.基本预备费【答案】B100、搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。A.最早开始时间后为自由时差B.时间间隔后为最迟开始时间C.最迟开始时间后为总时差D.自由时差之后为最迟开始时间【答案】D多选题（共40题）1、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD2、卓越绩效模式的核心价值观包括（）。A.强调大质量观B.强调系统思考和系统整合C.社会责任D.以人为本E.合作共赢【答案】CD3、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】ABD4、（2022年真题）进行PPP项目物有所值定性评价时，可采用的基本评价指标有（）。A.项目规模大小B.全生命周期整合程度C.潜在竞争程度D.可融资性E.行业示范性【答案】BCD5、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD6、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定中的应急费用包括（）。A.明确项目的准备金B.未明确项目的准备金C.可预见准备金D.不可预见准备金E.建设成本上升费用【答案】BD7、硬件资源配置主要体现在()几个阶段。A.模型信息创建B.数据存储管理C.数据信息共享D.数据归类E.项目交付【答案】ABC8、在工程质量管理制度中，政府监督管理的职能包括（）。A.建立和完善工程质量管理法规B.建立和落实工程质量责任制C.建设活动主体资格的管理D.工程承发包管理E.建筑企业质量体系认证【答案】ABCD9、甲、乙两国同为一开放性多边条约的缔约国，丙国是即将加入该条约的国家，但其意欲对该条约中的一些条款提出保留。甲乙丙均为《维也纳条约法公约》缔约国。下列哪一判断是正确的？A.甲乙两国必须接受丙国提出的保留B.若甲国不接受丙国的保留，则丙国的保留不生效C.该条约生效后，丙国仍可以提出保留D.若甲国不接受丙国的保留，该条约对甲丙两国不产生效力【答案】C10、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD11、下列选项中，属于资源优化的内容有（）A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排【答案】BC12、项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）A.编审程序应符合相关规定B.施工进度计划和工程质量保证措施应符合施工合同要求C.专业分包合同签订应符合有关要求D.资金、劳动力、材料、设备等供应计划应满足工程需要E.安全技术措施应符合工程建设强制性标准【答案】ABD13、对单价措施项目，编制措施项目清单时应列出（），并按现行计量规范规定，采用对应的工程量计算规则计算其工程量。A.项目编码B.暂列金额C.计日工D.项目名称E.计量单位【答案】AD14、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A.计算工期满足要求工期B.资源需用量降至最低C.总成本降至最低D.资源强度降至最低E.资源需用量满足资源限量要求【答案】AC15、下列费用中，属于工程建设其他费的有（）。A.建设单位临时设施费B.研究试验费C.进口设备检验鉴定费D.特殊设备安全监督检验费E.建筑材料的一般检验试验费【答案】ABCD16、ISO9000质量管理体系中，质量管理原则之一是要求以顾客为关注焦点，这里的顾客是指()。A.所有个人或组织B.消费者C.最终使用者D.采购方E.零售商【答案】BCD17、现场签证的范围一般包括()。A.适用于施工合同范围以外零星工程的确认B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减【答案】ACD18、甲（17）岁故意伤害乙（15）岁一案，甲委托丙律师担任其辩护人，以下关于该案诉讼程序的表述，错误的是？A.如需犯罪记录封存，对于本案宣判时，不得有旁听人员B.对甲的情况的调查报告，以及丙提交的有关甲的情况的书面材料，可以作为法庭教育和定罪量刑的参考C.在审查起诉时，甲明确拒绝法定代理人以外的合适成年人到场，检察院可以准许，但应当另行通知其他合适成年人到场D.若甲为女性，公安机关讯问甲，应当有女工作人员和甲的法定代理人到场【答案】ABD19、关于项目财务分析和经济分析关系的说法，正确的有（）。A.财务分析的数据资料是经济分析的基础B.两种分析所站立场和角度相同C.两种分析的内容和方法相同D.两种分析的依据和分析结论时效性不同E.两种分析计量费用和效益的价格尺度不同【答案】AD20、在一定范围内施加以下哪种化学成分能提高钢的耐磨性和耐蚀性？（）A.磷B.氮C.硫D.锰【答案】A21、（2021年真题）工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法有（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】BC22、（2021年真题）固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD23、自由时差的特点是（）。A.独立的，利用了不影响其他工作的开工时间B.本工作时差，及时使用过期作废C.非关键线路上自由时差一定为零D.它为全线路所共有E.自由时差一定小于等于总时差【答案】AB24、在投资控制动态过程中，应着重做好的工作有（）。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.项目投人，即把人力、物力、财力投入到项目实施中【答案】ABCD25、工程质量监督管理包含的内容有（）。A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为D.检测所有建筑材料、建筑构配件的质量E.组织工程竣工验收【答案】ABC26、桥梁模型中桥面系包括()。A.拉索B.人行道C.栏杆D.照明设施E.鞍座【答案】BCD27、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕