监理工程师之土木建筑目标控制过关检测模考A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制过关检测模考A卷带答案

单选题（共100题）1、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D2、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C3、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位【答案】D4、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.12B.18C.20D.26【答案】B5、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。A.对施工进行跟踪管理的人员分配B.明确施工跟踪人员的任务分工C.编制投资控制工作计划D.编制施工的组织设计【答案】D6、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A7、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B8、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C9、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】A10、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门【答案】C11、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】C12、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.监理单位B.施工单位C.工程质量监督机构D.拟采用单位【答案】D13、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程【答案】D14、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B15、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D16、下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】A17、城市轨道交通建设工程专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由（）负责的验收。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【答案】D18、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】B19、下列选项中说法不正确的是()。A.一体化指的是基于B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】A20、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】A21、工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。A.可行性研究勘察B.决策勘察C.初步勘察D.详细勘察【答案】A22、对于设备采购，一般不采取（）方式。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.代理采购【答案】D23、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.乙行为成立收买被拐卖的妇女罪与强奸罪，应当实行并罚B.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故周某不能成为乙的强奸对象C.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故缺乏强奸罪的故意D.乙行为仅成立强奸罪，因乙收买周某就是为了使周某成为妻子，故收买行为是强奸罪的预备行为【答案】B24、工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】C25、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A26、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C27、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省【答案】A28、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.类似工程项目计划进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况【答案】D29、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。A.《质量管理体系基础和术语》B.《质量管理体系要求》C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》D.《管理体系审核指南》【答案】A30、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法【答案】B31、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C32、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A33、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D34、下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。A.无证设计B.越级设计C.擅自修改设计D.不经竣工验收就交付使用【答案】D35、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】D36、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A37、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B38、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B39、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【答案】A40、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动安全卫生评价费【答案】B41、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.质量监督机构【答案】B42、当前在BIM工具软件之间进行BIM数据交换可使用的标准数据格式是()。A.GDLB.IFC.DXFD.RFA【答案】B43、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】A44、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C45、胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理【答案】C46、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C47、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A48、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A49、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本固定条件下最短工期安排B.资源均衡使用条件下工程总成本最低C.工程总成本最低时资源均衡使用D.工程总成本最低时工期安排【答案】D50、资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.关键工作的持续时间B.关键工作的开始时间和完成时间C.工作的持续时间D.工作的开始时间和完成时间【答案】D51、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D52、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C53、某项目建设投资额5000万元，建设期贷款利息500万元，全部流动资金600万元。项目投产后正常年份的息税前利润800万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.14.29%B.14.55%C.13.11%D.16%【答案】C54、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】C55、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C56、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。A.签订委托协议B.方案编制与优化C.制订工作计划D.项目评价【答案】C57、根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。A.50人以上100人以下重伤B.3人以上10人以下死亡C.1亿元以上直接经济损失D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】A58、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()A.-0.1B.0.1C.0.9D.1.0【答案】B59、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C60、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范【答案】B61、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人【答案】B62、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。A.整合设计模型B.搭建模型C.建造加工D.维护维修【答案】C63、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】D64、按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】B65、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C66、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B67、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B68、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察方案C.督促勘察单位完成工作内容D.勘察成果报告【答案】C69、根据概率数理统计，计点值数据服从（）。A.正态分布B.二项分布C.线性分布D.泊松分布【答案】D70、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】D71、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（）。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B72、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A73、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A74、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A75、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A76、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.标准偏差B.中位数C.极差D.期望值【答案】B77、（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。A.明确各管理部门投资控制职责B.安排专人负责投资控制C.组织设计方案评审和优化D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】C78、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】C79、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C80、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。A.三维数字化建模B.非几何信息录入C.三维模型修改D.碰撞检测【答案】B81、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？A.检察院B.诉讼代理人C.被害人D.辩护人【答案】B82、工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。A.专业工程码B.分类顺序吗C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A83、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D84、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A85、关于样本中位数的说法，正确的是()。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A86、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。A.25％B.30％C.40％D.50％【答案】A87、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.研究试验费D.建筑安装工程费用【答案】B88、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润【答案】B89、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。A.ES与LSB.EF与LFC.ES与EFD.LS与LF【答案】A90、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（）。A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】B91、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时距为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.单代号网络计划中由关键工作组成。D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D92、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C93、不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B94、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A95、运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价1500元，价值系数为1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价1300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最优方案为（）。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】B96、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉【答案】B97、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B98、某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30B.-20C.-10D.10【答案】B99、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦【答案】D100、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A多选题（共40题）1、（）是质量管理原则中“持续改进”包括的基本内容。A.核心是提高有效性和效率，实现质量目标B.全员参与C.PDCA循环D.利用资源，将输入转化为输出的活动体系E.管理评审【答案】ABC2、（2022年真题）关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格日起计算B.施工单位接到保修通知后，在工程质量保书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.*****施工单位予以赔偿【答案】ABD3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列关于索赔的说法正确的有（）。A.工期延期的费用补偿，通常包括承包人要求延长工期和延长工期而造成的损失B.工期和费用索赔一定会同时成立C.由客观原因造成的延期，承包人一般都可以得到工期和费用的补偿D.由于工地上不可预见的情况，监理工程师可对工程或其任何部分的外形.质量做出变更E.额外的样本与试验是承包人提出工期索赔的原因之一【答案】D4、工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时间间隔全部为零B.双代号时标网络计划中没有波形线C.双代号网络计划中没有虚工作D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大E.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】ABD5、（2020年真题）监理单位在设备制造前质量控制的内容有（）。A.审查设备制造工艺方案B.审查坯料质量证明文件C.控制加工作业条件D.检查生产人员上岗资格E.处理设计变更【答案】ABD6、关于钢结构防腐涂层的做法中，错误的是（）。A.采用涂层测厚仪检测B.同一构件应检测5处，每处检测2个相距50mm的测点C.每处3个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度的80%D.测点部位的涂层应与钢材附着良好E.同一构件上15个测点的涂层厚度平均值小于设计厚度【答案】BC7、施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.工程所需清理费用由发包人承担【答案】CD8、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD9、下列属于项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求的有（）。A.按规定编制监理规划和安全监理实施细则B.应当依法取得资质证书C.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案D.依法对工程质量安全负责E.按规定对现场实施安全监理【答案】AC10、在工程网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中由关键节点组成C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距之和最大E.单代号网络计划中时间间隔均为零【答案】C11、大理石不能用于建筑外装饰的主要原因是易受到室外哪项因素的破坏？（）A.风B.雨C.沙尘D.阳光【答案】B12、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC13、工程网络计划的资源优化是指（）的过程。A.在工期保持不变的条件下，使资源强度最小B.在满足资源限制条件下，使工程总成本最低C.在满足资源限制条件下，使工期延长最少D.在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡E.在资源强度保持不变的条件下，使资源需用量最少【答案】CD14、在试验中当发生（）时，所对应的荷载可定为高强度螺栓连接摩擦面的试件的滑移荷载。A.试验机突然发生偏移B.试验机发生回针现象C.试件侧面画线发生错动D.记录仪上变形曲线缓慢增长E.试件突然发生“嘣”的响声【答案】BC15、（2022年真题）关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格日起计算B.施工单位接到保修通知后，在工程质量保书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.*****施工单位予以赔偿【答案】ABD16、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括()。A.审查设计概预算B.对工程项目造价目标进行风险分析C.开展限额设计D.审查工程变更E.审核工程结算【答案】BD17、施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷B.不可整改质量缺陷C.短期质量缺陷D.可修补质量缺陷E.可整改质量缺陷【答案】B18、在质量控制活动中，利用统计调查表收集数据，简便灵活，便于整理，实用有效。常用的统计调查表有（）。A.分项工程作业质量分布调查表B.不合格项目调查表C.不合格原因调查表D.施工质量检査评定用调查表E.单位工程质量抽验表【答案】ABCD19、（2020年真题）与传统的抵押贷款方式相比，项目融资的特点有（）。A.有限追索B.融资成本低C.风险分担D.非公司负债型融资E.项目导向【答案】ACD20、采用成本加奖罚计价方式的合同实施后，若实际成本大于预期成本，承包商得到的金额由（）构成。A.报价成本B.实际发生的工程成本C.合同约定的固定金额酬金D.奖金E.也可能会处予一笔罚金【答案】BC21、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD22、工程量清单可以由（）编制。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有编制能力的投标人D.招投标管理部门认可的代理机构E.造价管理部门【答案】AB23、建设工程项目投资的特点不包括（）。A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资确定依据简单C.建设工程投资确定层次繁多D.建设工程投资不需单独计算E.建设工程投资需动态跟踪调整【答案】BD24、在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与（）的验收。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.子单位工程【答案】CD25、以下哪组字母代表聚苯乙烯？（）A.PSB.PEC.PVCD.PF【答案】A26、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的（）。A.识别能力B.鉴别能力C.改进能力D.解决能力E.执行能力【答案】ABD27、监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有（）。A.分解投资控制目标B.进行工程计量C.严格控制设计变更D.审查施工组织设计E.审核竣工结算【答案】AB28、建设工程进度控制中，多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.