监理工程师之土木建筑目标控制过关检测模考B卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制过关检测模考B卷带答案

单选题（共100题）1、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D2、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】A3、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。A.最早开始时间B.最迟开始时间C.最早结束时间D.最迟结束时间【答案】B4、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B5、（2021年真题）通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】C6、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。A.450万B.410万C.400万D.350万【答案】C7、在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用属于（）。A.规费B.财产保险费C.财务费用D.企业管理费中的其他【答案】C9、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B10、下列选项不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。A.审查勘察单位的勘察方案B.签订工程勘察合同C.检查勘察单位执行勘察方案的情况D.协助建设单位编制工程勘察任务书【答案】B11、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A12、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B13、下列有关工程变更控制的表述，错误的是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件C.必要时，项目监理机构应建议施工单位组织设计.建设等单位召开专题会议D.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估【答案】C14、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。A.二B.三C.四D.五【答案】B15、在计算措施项目综合单价时，对于夜间施工费、二次搬运费等，一般按()计价。A.分包法B.实物量法C.概算法D.参数法【答案】D16、下列费用中，属于资金使用成本的有（）。A.股票发行手续费B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.债券广告费【答案】B17、根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。A.监理单位法定负责人B.监理范围技术负责人C.总监理工程师代表D.总监理工程师【答案】B18、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()A.工序作业者的自检验B.前后工序交接检验C.专职质检员的检验D.作业者自检、交接检和专检【答案】D19、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A20、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B21、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()A.合同执行中承包方承担主要风险B.适合于工期在1年内的工程C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】C22、（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B23、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】A24、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B25、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位【答案】A26、生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等B.生产准备费不包括单台设备调试费C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】B27、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()A.泛碱B.空鼓C.翘曲D.脱落【答案】B28、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】C29、（2019年真题）某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B30、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B31、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A32、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18【答案】C33、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C34、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C35、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】A36、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】B37、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.按年、季、月审核施工总进度计划C.组织现场协调会D.审批工期延误事宜【答案】C38、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】A39、在建设工程进度控制计划体系中，根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据的是（）。A.投资计划年度分配表B.工程项目进度平衡表C.年度建设资金平衡表D.年度计划项目表【答案】A40、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险【答案】B41、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，30人重伤，直接经济损失118万元。按工程质量事故等级划分，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】C42、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱【答案】D43、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。A.不能索赔工期、成本、利润B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】A44、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A45、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D46、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工地清洁计量方式是（）。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法【答案】A47、下列有关见证取样程序的表述，正确的是（）。A.施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可B.对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察C.项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案D.监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作【答案】C48、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A49、关于地下防水工程施工的说法，正确的是：()A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书B.设计单位应编制防水工程专项施工方案C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】C50、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()A.拒绝申请单位的申请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证【答案】C51、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.标准偏差B.中位数C.极差D.期望值【答案】B52、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()A.3B.4C.5D.6【答案】C53、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4【答案】A54、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C55、（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】D56、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A57、质量管理体系的认证后的整改工作中，整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的（）。A.1个月之内B.2个月之内C.3个月之内D.6个月之内【答案】C58、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理机构B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A59、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作均为关键工作B.总时差均为零的工作为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A60、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法【答案】A61、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C62、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A63、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B64、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】D65、审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（）。A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中B.认定该标书为废标C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中【答案】A66、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。A.拉力试验B.弯曲性能C.化学成分D.重量偏差检验【答案】D67、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D68、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门【答案】D69、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B70、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B71、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】A72、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.开工报审表【答案】D73、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C74、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A75、在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。A.标准偏差B.变异系数C.极差D.样本中位数【答案】C76、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】D77、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.审查物资供应情况分析报告B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应分包方式D.负责业主方供应物资的订货【答案】A78、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B79、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】A80、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C81、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要()。A.请专家论证B.进行定期观测C.做必要的试验和鉴定工作D.请工程质量监督机构认可【答案】C82、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D83、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。A.适用性B.安全性C.经济性D.可靠性【答案】C84、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的()。A.有效性和效率B.科学性C.管理水平D.创造价值能力【答案】A85、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D86、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A87、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C88、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验【答案】D89、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B90、工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】C91、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】A92、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B93、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425【答案】D94、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.整改通知单B.监理通知单C.暂停令D.重新报验单【答案】B95、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的()计划。A.抽样检验B.平行检验C.旁站监理D.复测复检【答案】A96、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A97、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D98、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？()A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书C.工程概况，编制方法，编制依据D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容【答案】A99、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是()A.建立建全协调会议制度B.进度控制工作细则C.对应急赶工的给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D100、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C多选题（共40题）1、（2021年真题）下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有（）。A.单台设备调试费用B.进口设备检验鉴定费用C.设备无负荷联动试运转费用D.国外工程技术人员来华费用E.生产职工培训费用【答案】BD2、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括()。A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.专业工作队数等于施工过程数E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作【答案】BC3、抗震用钢筋应进行延性检验检验合格应满足的要求有（）。A.抗拉强度实测值与抗拉强度标准值的比值不小于1.15B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25C.抗拉强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.30D.最大力下总压缩率不大于9%E.最大力下总伸长率不小于9%【答案】B4、（2021年真题）项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。A.运输路线B.外观质量C.尺寸偏差D.卸车条件E.混凝土抗压强度【答案】BC5、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时说法正确的有（）A.在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B.在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作C.在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案D.在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作E.在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案【答案】BD6、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD7、在抗震设防地区，轻质条板隔墙长度超过多少限值时应设构造柱？（）A.6mB.7mC.8mD.9m【答案】A8、下列检察官的做法，哪一项是正确的？()A.对某检察官违反职业道德的行为，予以批评谴责B.某检察官加入法轮功组织C.某检察官在履行检察职责过程中多次保证“一切听从市政府领导指挥”D.张某和王某系母女关系，张某任某县检察院检察长，王某任该县检察院起诉科科长【答案】A9、关于专项施工方案的论证审查说法正确的有（）。A.对于超过一定规模的危大工程，建设单位应组织召开专家论证会B.专家论证前专项施工方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查C.专家应当由建设单位指定D.专家应符合专业要求且人数不得少于5名E.专项施工方案论证不通过的，施工单位修改后按规定重新组织【答案】BD10、固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD11、下列关于刚性防水屋面的说法中哪项是错误的？（）A.不适用于受较大振动或冲击的建筑屋面B.宜采用结构找坡，坡度宜为2%～3%C.防水层应设置分格缝，分格缝内应嵌填密封材料D.防水层与基层间不应设隔离层，以保持其整体性【答案】D12、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有（）。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔为零【答案】ABC13、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。A.本案的赔偿义务机关仅有县安监局B.本案的赔偿义务机关是县安监局和市安监局C.复议机关和原侵权机关是共同赔偿义务机关，负连带责任D.本案中县安监局对原行为承担赔偿责任，市安监局对复议加重部分承担赔偿责任【答案】BD14、市工商局许可某化工厂建厂投产，该厂是重污染企业，生产过程中对工厂周边环境造成严重污染，附近居民以相邻权人的身份对市工商局的行政许可行为提起诉讼，在行政诉讼过程中，居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.化工厂请求法院一并审理民事争议的，应当在第一审开庭审理前提出，否则法院不予受理B.即使当事人不提出解决化工厂的民事赔偿问题，法院也可以依职权主动一并解决民事赔偿问题C.居民请求法院一并解决化工厂的民事赔偿责任，法院应当单独立案，一并审理，分别裁判D.居民仅对民事裁判提出上诉的，没有上诉的行政裁判在上诉期满后即发生法律效力【答案】CD15、（2022年真题）进行PPP项目物有所值定性评价时，可采用的基本评价指标有（）。A.项目规模大小B.全生命周期整合程度C.潜在竞争程度D.可融资性E.行业示范性【答案】BCD16、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.例外事件B.当地政府造成的延误C.业主原因暂停工程D.非承包商责任的修补工作E.因法律变化【答案】CD17、监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行监控。A.技术复核B.材料取样送检C.级配、计量D.控制点设置E.质量记录资料【答案】ABC18、在工程质量验收时，检验批验收项目中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.工程节能B.工程安全C.环境保护D.主要功能E.工程造价【答案】ABCD19、在质量记录资料中，设备制造材料的质量记录包括（）。A.原材料进厂合格资料B.工艺设备设计及制造资料C.进厂后材料理化性能检测复验报告D.外购零部件的质量证明资料E.工序交接检查验收记录【答案】ACD20、项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位报送的设备采购方案时，审查的重点有（）。A.质量文件要求B.采购的基本原则、范围和内容C.保证设备质量的具体措施D.厂家的营业执照、生产许可证E.设计对设备提出的要求【答案】ABC21、关于建设工程质量保修的说法正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.施工单位接到保修通知后在工程质量保修书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.工程质量缺陷造成使用人财产损失由施工单位承担款项【答案】ABD22、关于卓越绩效评价准则与ISO9000的不同点，下列说法正确的有（）。A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”是战略导向B.ISO9000来自市场竞争的驱动C.ISO9000主要关注过程D.ISO9000是符合性评审，“卓越绩效”模式是成熟度评价E.ISO9000强调领导责任【答案】ACD23、下列各项中，（）属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A.普通双代号网络计划B.单代号搭接网络计划C.单代号网络计划D.有时限的网络计划E.流水网络计划【答案】BD24、不做处理的质量问题，监理工程师应备好必要的书面文件，对（）等有关档案资料认真组织签认。A.设计单位的意见B.技术处理方案C.不做处理结论D.各方协商文件E.建设方的签证书【答案】BCD25、当部分工程较大或较复杂时，可按()将分部工程规划为若干子分部工程。A.材料种类B.专业系统及类别C.施工特点D.施工程序E.施工工艺【答案】ABCD26、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（）。A.地基基础牢固程度B.建设工程产品的耐火及防火能力C.铁道.航道的通达便捷功能D.工程上的防洪与抗震能力E.建筑物造型的美观大方【答案】AC27、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。A.本案的赔偿义务机关仅有县安监局B.本案的赔偿义务机关是县安监局和市安监局C.复议机关和原侵权机关是共同赔偿义务机关，负连带责任D.本案中县安监局对原行为承担赔偿责任，市安监局对复议加重部分承担赔偿责任【答案】BD28、根据优化目标的不同，网络计划的优