监理工程师之土木建筑目标控制过关检测练习参考A卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制过关检测练习参考A卷带答案

单选题（共100题）1、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C2、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用【答案】B3、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B4、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D5、建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。A.一般材料B.构件破坏性C.新材料D.新构件【答案】A6、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】B7、某土方工程，招标工程量为5000m3,承包人标书中土方工程单价为60元／m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15％时，超过部分工程量单价调整为55元／m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3,则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D8、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D9、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C10、（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C11、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目建设总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C12、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。A.单项工程质量验收B.单位工程质量验收C.子单位工程质量验收D.子单项工程质量验收【答案】B13、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】B14、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B15、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D16、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工【答案】C17、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A18、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A19、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】A20、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。A.7B.14C.21D.28【答案】A21、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是()。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要D.施工方法及技术措施应可行与可靠【答案】B22、（）是控制概算定额(指标)的水平。A.预算定额B.估算指标C.计划定额D.计算定额【答案】B23、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）应组织相关人员对工程变更费用及工期影响作出评估。A.总监理工程师B.建设单位C.施工单位D.专业监理工程师【答案】A24、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A25、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况B.组织对新技术的专家评审C.建立设计过程的联席会议制度D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】D26、下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C27、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。A.各单位工程施工工期B.进度控制分界点C.各单位工程施工目标D.进度控制责任【答案】B28、对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（）。A.45°B.90°C.135°D.180°【答案】C29、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。A.承包单位自检B.平行检验C.承包单位互检D.交叉检验【答案】B30、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C31、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。A.符合性B.适用性C.系统性D.可操作性【答案】A32、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】A33、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B34、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【答案】B35、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B36、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D37、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A38、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A39、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计量值数据服从（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.间歇分布【答案】C40、关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】D41、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B42、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】A43、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则投资偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.?13D.?11【答案】D44、为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，（）必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆。A.设备采购单位B.设备制造单位C.设备设计单位D.设备运输单位【答案】B45、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B46、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C47、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D48、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A49、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A50、在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法【答案】D51、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.1230.00B.1404.0C.1425.06D.1351.47【答案】B52、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B53、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】B54、对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂作为工程项目（）实施监理，按程序和要求做好监造工作。A.建设单位的承包单位B.总承包单位的平行单位C.总承包单位的供货单位D.总承包单位的分包单位【答案】D55、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa36.0MPa41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.31.5【答案】C56、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D57、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。A.施工机具使用费B.运杂费C.安拆费及场外运费D.措施项目费【答案】C58、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯【答案】C59、某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。A.机械台班费B.机械台班折旧费C.机械使用费D.机械租赁费【答案】B60、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】D61、某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()。A.43.680B.48.048C.44.554D.49.009【答案】D62、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的抽查【答案】C63、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D64、防水混凝土的水胶比不大于()。A.0.40B.0.50C.0.60D.0.65【答案】B65、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。A.严格按照国家有关档案管理的规定B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案D.建立、健全建设项目档案【答案】C66、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关【答案】B67、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡【答案】B68、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A69、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】D70、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。A.设备及工器具购置费B.土地使用费C.铺底流动资金D.涨价预备费【答案】C71、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】D72、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】D73、（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行【答案】A74、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。A.总投资收益率B.利息备付率C.净现值D.资本金净利润率【答案】C75、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C76、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.使用单位【答案】B77、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D78、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A79、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B80、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.硅灰B.矿渣粉C.硅粉D.粉煤灰【答案】C81、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】C82、关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由负责人代表发布【答案】C83、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B84、（）表明流水施工的速度和节奏性。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.施工过程【答案】A85、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】C86、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工【答案】C87、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D88、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B89、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算术平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算术平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C90、建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B91、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A92、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B93、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是()A.对工程造价目标进行风险分析B.对拟建项目进行财务评价C.对已完工程进行计量D.进行工程变更价款审查【答案】B94、（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.咨询单位【答案】B95、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C96、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B97、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D98、某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C99、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A100、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.质量计划C.质量记录D.作业文件【答案】D多选题（共40题）1、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C2、监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时，向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有（）。A.勘察报告编制深度B.勘察任务书的完成情况C.与勘察标准的符合情况D.勘察人员资格和业绩情况E.勘察工作概况【答案】ABC3、大理石不能用于建筑外装饰的主要原因是易受到室外哪项因素的破坏？（）A.风B.雨C.沙尘D.阳光【答案】B4、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD5、建筑工程施工质量验收层次中的分部工程包括（）。A.钢筋工程B.混凝土工程C.现浇结构工程D.建筑节能工程E.地基与基础工程【答案】D6、下列费用中属于建设单位管理费的包括（）。A.建设单位开办费B.研究试验费C.建设工程监理费D.工程保险费E.建设单位经费【答案】A7、甲以犯绑架罪被公诉机关起诉，由于案件受到媒体的大量报道，一时成为全民热点话题，法院于是决定召开庭前会议。关于本案的庭前会议，错误的说法是？A.本案属于应当召开庭前会议的情形B.甲可以在会议上提出审判人员回避的请求C.甲有权参加庭前会议D.甲的辩护人申请排除非法证据的，可以在庭前会议中就是否排除做出决定【答案】ACD8、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有()A.工程监理费B.联合试运转费C.建设期利息D.土地出让金E.工程保险金【答案】ABC9、李某（16岁）故意伤害周某，检察院可以作出附条件不起诉的决定。下列关于附条件不起诉的程序说法，正确的是？A.李某及其法定代理人对检察院决定附条件不起诉有异议的，检察院应当作出起诉的决定B.公安机关对检察院决定附条件不起诉有异议的，可以向上一级检察院申请复议C.在附条件不起诉的考验期内，李某实施了新的犯罪或者发现决定附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的，检察院应当撤销附条件不起诉的决定，提起公诉D.在附条件不起诉的考验期内，李某没有相关违法情形，考验期满的，检察院应当撤销附条件不起诉的决定，作出不起诉的决定【答案】AC10、下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距【答案】AB11、质量记录资料是设备制造过程质量情况的记录，属于设备制造单位质量管理检查的资料有（）。A.特殊工种、试验检测人员上岗证书B.质量管理制度C.原材料进厂合格资料D.工艺设备设计及制作资料E.工序交接检查验收记录【答案】AB12、分部分项工程进度计划经常针对（）工程。A.基础土方工程B.大体积混凝土工程C.大面积预制构件吊装工程D.复杂的基础加固工程E.大型桩基工程【答案】BCD13、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC14、监理工程师对施工过程的质量控制是指对()的控制。A.实际投入的生产要素质量B.作业技术活动实施状态C.作业技术活动实施结果D.竣工验收E.最终产品的质量【答案】ABC15、工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自（）。A.施工单位的质量事故调查报告B.监理单位对事故成因的分析报告C.有关的技术文件和档案D.工程质量事故调查组的事故分析会议记录E.监理机构所掌握的质量事故相关资料【答案】A16、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元／m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元／m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。A.已完工作预算费用为360万元B.投资偏差为90万元，费用节省C.进度偏差为40万元，进度拖延D.已完工作实际费用为450万元E.计划工作预算费用为320万元【答案】AD17、一般可按照凭据法进行计量的有（）。A.建筑工程险保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.维护工地清洁和整洁E.第三方责任险保险费【答案】A18、下列费用中，属于建筑安装工程施工机具使用费的有（）。A.施工机械临时故障排除所需的费用B.机上司机的人工费C.财产保险费D.仪器仪表使用费E.施工机械大修理费【答案】ABD19、施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括()。A.从事取样的人员必须是专职质检人员B.送往试验室的样品要填“送验单”C.样品需加封后送往试验室D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案E.见证取样的试验费用由承包单位支付【答案】BCD20、进口设备装运港交货价包括()A.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价【答案】ABD21、（2020年真题）建设单位要求监理单位进行平行检验的，双方应在监理合同中明确的内容有（）。A.检验项目B.检验数量C.检验结果D.检验频率E.检验效率【答案】ABD22、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，属于企业管理费的有()。A.危险作业意外伤害保险费B.6个月以上的病假人员工资C.生产工人休假期间的工资D.现场管理人员工资E.职工探亲路费【答案】BD23、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。A.创新性B.团结性C.整体性D.一致性E.协调性【答案】CD24、下列关于流水施工的表述中，正确的有()。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD25、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求()A.采取必要措施防止事故扩大B.保护好事故现场_C.事故调查组进行调查D.故发生单位按规定要求向主管部门上报E.提交技术处理方案【答案】ABD26、建设工程组织流水施工时，划分施工段原则（）。A.