监理工程师之水利工程目标控制押题参考A卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制押题参考A卷附答案

单选题（共100题）1、在水利工程建设中，()对参建各方具有监督的职能。A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C2、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B3、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.相邻两项工作之间的时距之和最大B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0C.工作的持续时间总和最大D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】B4、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C5、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A6、发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B7、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。A.测试B.评价C.比较D.备案【答案】D8、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B9、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B10、闸门安装完成后应在（）情况下进行全行程启闭试验。A.无水B.静水C.动水D.浇水【答案】A11、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A12、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C13、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B14、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。A.工期B.费用C.费用+利润D.工期+费用【答案】B15、2019年某工程施工中发生生产安全事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B16、在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.6B.8C.10D.11【答案】C17、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D18、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（）。A.验收交工B.安全交工C.质量交工D.技术交工【答案】D19、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C20、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D21、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C22、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】B23、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C24、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D25、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B26、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。A.0.80B.0.85C.0.90D.1.09【答案】A27、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】D28、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D29、（）是在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常考核工程质量的基本单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】D30、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B31、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】B32、某项目向银行贷款，年名义利率为9%，复利计息，一个季度计息一次，则实际年利率为（）。A.9.2%B.9.3%C.9.4%D.9.0%【答案】B33、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C34、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D35、下列关于工程计量说法不正确的是（）A.工程计量时确属于项目和施工项目的已完部分，监理人才能进行计量和审核确认B.所计量项目的质量合格是工程计量的最重要前提C.质量检验和计量支付是监理过程中的两个阶段D.工程计量时施工单位和监理单位可采用各自认为合适的方法进行计量【答案】D36、下列属于投资方案经济评价指标中静态评价指标的是（）A.净现值B.净年值C.内部收益率D.投资收益率【答案】D37、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A38、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C39、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C40、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D41、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C42、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D43、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.20C.30D.40【答案】C44、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B45、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C46、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】D47、在合同项目开工前，（）应组织审查承包人呈报的现场组织机构表。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理工程师D.发包人【答案】A48、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C49、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A50、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C51、融资前分析的基础数据不包括()。A.建设投资B.营业收入C.建设期利息D.经营成本【答案】C52、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D53、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.10%以上（含10%）B.10%以上（不含10%）C.15%以上（含15%）D.15%以上（不含15%）【答案】C54、对工程施工投标文件进行评审的核心是（）。A.初步评审B.详细评审C.资格评审D.响应性评审【答案】B55、下列关于建设工程的最低保修期限的说法正确的是（）A.基础设施工程50年B.屋面防水工程2年C.电气管线5年D.供热系统，为2个采暖期【答案】D56、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A57、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C58、承包人未通知监理机构到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A59、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B60、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股【答案】A61、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A62、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。A.一般事故、较大事故和重大事故B.较大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D63、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C64、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A65、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D66、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B67、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。A.设计单位B.施工总承包C.监理人D.项目法人【答案】D68、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A69、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C70、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C71、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D72、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A73、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。A.遵循有无対比的原则B.正确识别和调整转移支付，统一对待C.正确识别正面和负面外部效果D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B74、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D75、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B76、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B77、最常见的工程质量事故处理方案是（）。A.大修处理B.不作处理C.返工处理D.修补处理【答案】D78、针对与价格昂贵，件数少的产品可以使用的是（）。A.一次抽样B.二次抽样C.多次抽样D.序贯抽样【答案】D79、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D80、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B81、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A82、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】C83、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D84、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股【答案】A85、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】B86、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。A.项目法人B.监理人C.设计单位D.项目法人、监理人、设计单位联合【答案】A87、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A88、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D89、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C90、水利工程项目后评价机构在项目后评价过程中，若发现项目存在重大问题，应及时向（）报告。A.当地政府B.水利部C.住建部D.社会和资源保障部【答案】B91、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】A92、编制水利工程后评价报告的单位是（）。A.水利部B.评价机构C.监理人D.项目法人【答案】B93、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A94、枢纽工程中，一般以（）划分为一个单位工程。A.每座独立的建筑物B.每个招标标段C.每个独立的工程结构D.每一组能独立发挥某种功能的结构【答案】A95、在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天、第15天和第13天，则工作B的最迟开始时间为第（）天。A.13B.10C.5D.15【答案】C96、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A97、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A98、缺陷责任期终止证书应由（）签发。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人D.工程质量监督机构【答案】C99、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B100、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B多选题（共40题）1、项目建议书的主要内容包括（）。A.论证项目建设的必要性B.进行环境影响预测评价C.编制投资估算D.提出资金筹措方案E.确定消防设计方案和主要设施【答案】ACD2、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC3、为控制工程投资，设计单位要对审查批准的工程静态总投资（不包括建设单位、地方承担的项目，下同）超过相应限额承担经济责任，其责任范围包括（）。A.工资物价调整后的价差B.场内施工交通工程发生的量差造成的投资增加C.土地征用费标准改变D.因水库淹没实物指标调增造成的费用增加E.工程科研试验费用超出【答案】BD4、关于自由，下列说法中正确的是、（）A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B5、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC6、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC7、李某是A省C镇国光食品厂厂长，国光厂系李某个人投资、个人经营的私营企业，效益良好，其产品获得多次奖励。2005年，C镇企业管理局发布通知，免去李某国光厂厂长职务，同时任命张某为厂长及法人代表，此举遭到李某和国光厂职工的抵制，张某上任后,感觉企业发展无望，遂开始大量转移企业资金，一个明星私营企业就此衰弱。关于本案，下列说法成立的是哪一或者哪些？（）A.国光食品厂属李某合法的私人财产，受1982年《宪法》第13条的保护B.镇企业管理局的行为侵犯了李某的私有财产权C.镇企业管理局的行为是政府调节市场的合法行为D.李某抵制企业管理局通知的行为是维护其私有财产权的行为【答案】ABD8、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD9、施工阶段的质量控制根据工程实体形成的时间可以分为（）。A.事前控制阶段B.事中控制阶段C.事后控制阶段D.基础控制阶段E.提高控制阶段【答案】ABC10、下列哪一个选项的表述符合西方法学中实证主义理论关于法的概念的观点？（）A.法律是主权者的命令、人民的服从及对不服从的制裁B.法律的生命不在于逻辑而在于经验C.法律是显露的道德，道德是隐藏的法律D.法律是社会的习惯和思想的结晶【答案】A11、评价的内容大体上可以分为全过程评价和阶段性评价或专项评价两类。下列各项中，属于全过程评价内容的有（）。A.过程评价B.经济后评价C.生产经营评价D.水土保持评价E.社会影响评价【答案】AD12、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】ABCD13、发生质量事故，必须坚持（）原则。A.事故原因不查清楚不放过B.事故损失没有统计清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.整改措施没有落实不放过E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】AC14、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法C.荀子认为法律必须以道德为基础D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D15、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD16、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC17、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC18、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634—2012）适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC19、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】ABCD20、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD21、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内禁止从事食品生产、销售的行业。据此，下列说法错误的一项是：A.职业禁止是一项非刑罚措施B.如果张某被法院裁定假释，则职业禁止的期限从假释之日起计算C.如果法院决定张某在4年内不得从事该行业，则张某实际上9年内均不得从事该行业D.违反法院关于职业禁止的决定，情节严重的，以妨害公务罪定罪处罚【答案】D22、安全生产措施计划内容包括（）。A.配置必要的设施、装备和专业人员B.确定整个过程中应执行的安全规程C.夜间施工时安全技术措施D.确定危险部位和过程E.制定安全管理详细规划大纲【答案】ABCD23、下列各项费用中，属于企业管理费的有（）。A.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD24、下列关于施工三检制说法正确的是（）。A.班组初检是班组质量员填写质检记录，班组长签字B.施工单位质检员与施工技术人员一起搞好复检C.终检是施工单位专职质检员进行终检D.保证工程质量的关键是初检E.搞好施工质量的基础是终检【答案】AB25、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD26、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。A.安全性B.可靠性C.真实性D.合规性E.完整性【答案】CD27、下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（）。A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入B.落实安全生产责任制度C.编制专项施工方案D.建立健全安全生产责任制度E.组织编制保证安全生产的措施方案【答案】ABCD28、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD29、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD30、下列关于施工三检制说法正确的是（）。A.班组初检是班组质量员填写质检记录，班组长签字B.施工单位质检员与施工技术人员一起搞好复检C.终检是施工单位专职质检员进行终检D.保证工程质量的关键是初检E.搞好施工质量的基础是终检【答案】AB31、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后