监理工程师之水利工程目标控制题型附答案（基础题）

监理工程师之水利工程目标控制题型附答案（基础题）

单选题（共100题）1、采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，下列项目可以调价的是（）。A.医疗费B.杂项开支C.零配件费D.地方附加税【答案】D2、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C3、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】D4、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A5、对于开挖跨度大于（）m、开挖高度大于（）m的特大断面洞室，设计单位应在洞室开挖前进行技术交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C6、下列属于BIM在施工进度管理中的优点的是（）。A.直观高效地表达多维空间数据B.支持施工主体实现“先建后试”C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性【答案】A7、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C8、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.分包人【答案】C9、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D10、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。A.发包人B.勘察单位C.设计单位D.监理机构【答案】D11、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A12、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D13、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B14、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B15、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C16、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】B17、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B18、施工单位进行施工准备和指导现场施工的规划性．指导性的文件是（）。A.设计文件B.监理规划C.施工方案D.施工组织设计【答案】D19、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D20、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C21、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A22、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。A.承包人B.分包人C.发包人D.监理人【答案】A23、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B24、在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（）等值。A.90元B.95元C.100元D.105元【答案】C25、可组织质量检测等单位，依据相关规定编制检测方案的单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】D26、合同工程完工证书颁发后（）天内。发包人将质量保证金总额的（）支付给承包人。A.7，80%B.7，50%C.14，50%D.14，80%【答案】C27、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C28、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】B29、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】B30、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。A.重新报批B.内部审核C.专家论证D.平行检验【答案】A31、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D32、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A33、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A34、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C35、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B36、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A37、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A38、某项目建设投资为9700万元（其中：建设期贷款利息700万元），全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D39、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C40、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.监理工程师D.监理员【答案】C41、某工程发生生产安全事故，造成15人死亡，40人重伤，此次事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B42、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B43、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】B44、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D45、基础面混凝土浇筑时，基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层（）的水泥砂浆。A.1～4cmB.2～4cmC.1～3cmD.2～3cm【答案】D46、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A47、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D48、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B49、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A50、施工过程质量保证子体系属于（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.合同保证子体系【答案】C51、建设项目的投资控制和进度控制必须以一定的（）为前提，确保建设项目能全面满足各项要求。A.质量水平B.科技水平C.技术水平D.安全水平【答案】A52、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】B53、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A54、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B55、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D56、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】D57、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】B58、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求每一工程所用水泥品种以1～2种为宜，并宜固定厂家供应。有条件时，应优先采用（）。A.散装水泥B.袋装水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸水泥【答案】A59、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B60、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C61、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B62、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A.5.33B.5.00C.4.21D.4.00【答案】A63、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（）处。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C64、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】D65、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C66、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】A67、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D68、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】B69、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C70、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B71、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】A72、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B73、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D74、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B75、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B76、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A77、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C78、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176），项目按级划分为（）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】D79、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A80、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C81、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B82、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。这体现了质量的（）。A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】B83、在单位工程外观质量评定中，参加评定的人员必须具有（B）。A.助理工程师以上技术职称B.中级以上技术职称C.高级以上技术职称D.监理人资格证【答案】B84、下列各项中，不属于施工用电价格组成内容的是（）。A.基本电价B.电能损耗摊销费C.供电设施购置费D.供电设施维修摊销费【答案】C85、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C86、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C87、BIM能直观高效地表达（）数据。A.结构完整B.二维空间C.多维空间D.总结对比【答案】C88、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。A.1.2B.2.0C.2.5D.3.0【答案】D89、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D90、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D91、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C92、在工程网络计划中，已知某项工作的最早开始时间为第4天，允许最迟在第12天完成，该工作的持续时间为5天，工作总时差为3天。则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D93、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D94、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A95、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。A.实际开工日期B.合同中约定的开工日期C.监理人发出开工通知中载明的开工日期D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C96、水利工程质量监督的依据不包括（）。A.审核的施工组织设计B.国家相关的法规C.行业有关的质量标准D.经批准的设计文件【答案】A97、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A98、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D99、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C100、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C多选题（共40题）1、提出按照罗马法《学说汇纂》阐发的民法“五编制”体例编纂民法典的学派不是、（)A.日耳曼法学派B.罗马法学派C.萨维尼法学派D.潘德克顿法学派【答案】ABC2、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD3、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.施工总布置、分区规划是否合理B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求D.质量控制点的设置是否正确E.安全技术措施是否切实可行【答案】ACD4、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC5、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合要求B.判定工序是否正常C.取得检验数据，作为质量评定依据D.制定检测方案E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABC6、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD7、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】ABCD8、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC9、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC10、按费用设计的准则包括（）。A.限定所需的性能，不限定达到预定结果的途径。B.限定所需的性能，也限定达到预定结果的途径。C.限定所需使用能力的总时间，但不限定详细的中间阶段。D.设计过程中，费用目标值可根据融资情况作调整。E.限定所需使用能力的总时间，也限定详细的中间阶段。【答案】AC11、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。A.使用工程的单位和个人B.监理人是用户C.质量监督机构是用户D.设计单位也是用户E.下道工序是上道工序的用户【答案】A12、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD13、水利工程质量评定中的中间产品包括（）。A.石料B.混凝土预制件C.机电产品D.金属结构产品E.砂石骨料【答案】AB14、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD15、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（）。A.时间性B.可靠性C.可信性D.与环境的协调性E.有效性【答案】ABD16、证实质量保证能力的方法主要有（）。A.内部质量保证B.供方合格证明C.提供其他用户的认定证据D.第三方审核E.认证机构的认证证据【答案】BCD17、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内禁止从事食品生产、销售的行业。据此，下列说法错误的一项是：A.职业禁止是一项非刑罚措施B.如果张某被法院裁定假释，则职业禁止的期限从假释之日起计算C.如果法院决定张某在4年内不得从事该行业，则张某实际上9年内均不得从事该行业D.违反法院关于职业禁止的决定，情节严重的，以妨害公务罪定罪处罚【答案】D18、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC19、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD20、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC21、刚从法学院毕业的甲、乙、丙三人都准备做律师,在谈到律师具有的权利义务的时候三人有着不同的看法。A.甲①和乙②的说法均错误B.甲②和丙②的说法均正确C.甲①、乙①和丙①的说法均正确D.甲①、乙②和丙①的说法均错误【答案】AD22、质量检验活动包括（）。A.明确并掌握对检验对象的质量要求B.测试C.分析D.比较E.计算【答案】ABD23、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素值B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD24、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程B.引水工程C.水电站工程D.河道工程E.堤防工程【答案】ABD25、下列方法中，属于定量分析方法的有（）。A.安全检查表B.预先危险性分析C.事件树分析D.事故树分析E.作业危害分析【答案】CD26、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC27、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC28、工程索赔中人员索赔的内容包括（）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资【答案】ABC29、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD30、律师刘某原住在某市甲区，后因购买商品房迁人乙区的玫瑰园住宅小区，在入住后第二年的选举中，刘某发现自己的名字没有出现在小区公布的选民名单上,刘某决定依法维护自己的选举权，下列说法中正确的是哪些？（）A.按照《