监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模考A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模考A卷附答案

单选题（共100题）1、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A2、单位工程质量竣工验收记录中，验收结论由()填写。A.施工单位B.项目监理机构C.建设单位D.总监理工程师【答案】B3、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A4、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】D5、（2019年真题）某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】C6、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。A.3B.5C.9D.10【答案】D7、重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D8、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用【答案】C9、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B10、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D11、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（）。A.发布招标文件的招标人B.发放招标文件的招标代理人C.编制清单的工程造价咨询人D.招标人的上级管理单位【答案】A12、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C13、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（）。A.职工教育经费B.劳动保护费C.社会保险费D.支付给个人的物价补贴【答案】D14、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。A.按投资构成分解B.按子项目分解C.按时间分解D.按工作流程分解【答案】B15、施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人()。A.人工费B.企业管理费C.规费D.其他费用【答案】B16、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共同【答案】A17、在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】B18、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】C19、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B20、某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】C21、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B22、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。A.招标人期望价格B.社会平均价格C.招标控制价格D.批准的总概算价格【答案】D23、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A24、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高C.两者单价均适当提高D.两者单价均适当降低【答案】A25、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】B26、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C27、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B28、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D29、在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。A.检验批B.隐蔽工程C.一般项目D.主控项目【答案】B30、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D31、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。A.质量要求B.质量水平C.质量宗旨和方向D.质量策划【答案】C32、建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()A.适用性B.可靠性C.耐久性D.目的性【答案】A33、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B34、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D35、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。A.0.32；0.50B.0.32；0.03C.0.02；0.50D.0.02；0.03【答案】A36、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】C37、关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】A38、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A39、（2018年真题）卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C40、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.11【答案】B41、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费【答案】B42、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B43、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性【答案】C44、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】C45、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B46、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B47、利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度拖后的时间B.实际进度超前的时间C.拖欠的任务量D.超额完成的任务量【答案】A48、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C49、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21B.22C.26D.27【答案】B50、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样【答案】A51、监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同【答案】B52、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B53、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B.虚箭线所代表的工作不消耗时间C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D.虚箭线所代表的工作不消耗资源【答案】C54、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准【答案】B55、住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（）编制。A.扩大单价法B.概算指标法C.预算单价法D.投资估算法【答案】B56、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。A.0.9B.1.0C.1.1D.1.2【答案】C57、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】C58、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】A59、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B60、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B62、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B63、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】C64、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C65、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】D66、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。A.全数B.抽样C.整体D.综合【答案】A67、2016年某工程施工中发生事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B68、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C69、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D70、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C71、（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D72、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】B73、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C74、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()A.推拉门B.平开门C.自由门(带地弹簧)D.推拉栅栏【答案】C75、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。A.ES与LSB.EF与LFC.ES与EFD.LS与LF【答案】A76、下列导致工程质量缺陷的原因中，属于设计差错的是（）。A.边勘察、边设计、边施工B.荷载取值过小，内力分析有误C.勘察报告不准、不细D.施工人员不具备上岗的技术资质【答案】B77、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。A.不予调增B.调增100万C.调增150万D.调增200万【答案】A78、某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（）天。A.21B.22C.26D.27【答案】B79、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。A.它的工期最短B.现场组织、管理简单C.能够实现专业工作连续施工D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】C80、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A81、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A82、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。A.工程竣工验收B.工程保修期满C.工程交付使用D.工程款支付时【答案】B83、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A84、1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？A.对甲应以故意杀人罪、交通肇事罪追究刑事责任B.对甲应以抢劫罪、交通肇事罪追究刑事责任C.对甲仅以故意杀人罪追究刑事责任D.对甲的敲诈勒索行为，即使过了追诉期限，如果有特殊情况，报请最高人民检察院核准，也可以追诉【答案】A85、对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B86、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B87、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A88、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】B89、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行C.由业主提山，经承包商同意后执行D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】D90、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。A.基本预备费B.未明确项目准备金C.涨价预备费D.建设期贷款利息【答案】A91、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A92、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样【答案】B93、“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。A.关系管理B.全员参与C.改进D.以顾客为关注焦点【答案】D94、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.24B.37C.35D.47【答案】C95、工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C96、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理【答案】C97、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B98、工程网络计划工期优化的基本方法是通过()来达到优化目标。A.改变非关键工作之间的逻辑关系B.压缩非关键工作的持续时间C.改变关键工作之间的逻辑关系D.压缩关键工作的持续时间【答案】D99、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报【答案】B100、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能B.工程部位、专业性质和专业系统C.主要材料、设备类别和建筑功能D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】A多选题（共40题）1、承担工程设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括（）。A.设计工作概况B.设计深度与设计方案的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.有关部门审查意见的落实情况【答案】AC2、托儿所、幼儿园建筑门窗的设置，下列哪项是正确的？（）A.活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.2mB.幼儿经常出入的门在距地0.7m处，宜加设幼儿专用拉手C.活动室、音体活动室的窗台距地面高度应大于等于0.9mD.活动室、音体活动室距地面1.3m内不应设平开窗【答案】A3、因施工单位原因引起工程暂停的，当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.勘察单位E.材料供应商【答案】ABC4、向生产厂家订购设备时，为了保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。对供货厂商进行初选的内容包括（）。A.过去几年的资产负债表B.供货厂商的资质C.设备生产方式D.近几年供应、生产、制造类似设备的情况E.各种检验检测手段【答案】ABD5、某新建项目，建设期3年，逐年向银行借款，第一年借款500万元，第二年借款600万元，第三年借款500万元。假设年利率为10%，则下列有关建设期利息表述正确的有（）。A.该项目第一年应计利息为25.00万元B.该项目第二年应计利息为57.50万元C.该项目贷款利息总额为145.75万元D.该项目第二年计息基数为575.00万元E.若贷款合同约定第二年末清偿往期利息，则第三年应计利息为135.00万元【答案】A6、下列选项中，关于BIM技术与云计算说法正确的是()。A.根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段B.初级阶段以项目协同平台为标志，主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台，初步形成文档协作级别的BIM应用C.初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用D.中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用E.高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用【答案】ABD7、根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有（）。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】BD8、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的规定包括（）。A.所含的检验批的质量均应验收合格B.所含的检验批的质量验收记录应完整C.质量控制资料应完整D.观感质量应符合要求E.主要功能项目的抽查结果应符合相关规定【答案】AB9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB10、在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有()。A.包装标志的水泥品种、强度等级、厂家名称等不全的B.出厂超过三个月时间的C.强度低于标准相应强度等级规定指标的D.混合材料掺加量超过最高限量的E.终凝时间不符合相应产品标准的【答案】ACD11、投资动态控制过程中，应着重做好以下（）工作。A.对计划目标值的论证和分析B.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.如有必要，则调整项目投资目标【答案】ABCD12、物资供应计划按其内容和用途分类包括（）。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.申请与订货计划E.专门物资采购部门供应【答案】ABCD13、工程质量管理体系包含三个层次，其中的承建方包括（）。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.材料供应单位E.监理单位【答案】ABCD14、施工方案的审查应包括程序性和内容性审查，内容性审查应审查施工方案是否具有（）。A.针对性B.指导性C.可操作性D.先进性E.经济性【答案】ABC15、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A.屋面淋水试验检查记录B.隐蔽工程验收记录C.地下室防水效果检查记录D.新材料新工艺施工记录E.建筑物沉降观测测量记录【答案】AC16、下列有关建设工程质量管理制度和责任体系的说法中，正确的有（）。A.政府监督部门属于工程质量的监控主体B.工程监理单位属于第三方服务主体，属于质量控制中的自控主体C.勘察设计单位属于自控主体D.施工单位对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，属于自控主体E.建设单位属于监控主体【答案】AC17、（2021年真题）政府投资项目概算批准后，允许调整概算的情形有（）。A.原设计范围内，提高建设标准引起的费用增加B.超出原设计范围的重大变更C.建设单位提出设计变更引起的费用增加D.设计文件重大差错引起的工程费用增加E.超出涨价预备费的国家重大政策性调整【答案】B18、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有()A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目C.不需要复杂设备D.检验结果准确性高E.检验所需时间较少【答案】AB19、下列哪一种墙体不能作为高层建筑疏散走道两侧的隔墙？（）A.60mm厚石膏珍珠岩空心条板隔墙B.12mm＋75mm（空）＋12mm轻钢龙骨单层石膏板隔墙C.100mm厚粉煤灰加气混凝土砌块隔墙D.120mm厚普通黏土砖隔墙【答案】B20、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】CD21、（2017年真题）进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD22、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有()A.适用性B.安全性C.可靠性D.经济性E.耐久性【答案】AC23、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括()A.楼地面B.地基基础、主体结构C.涉及安全的关键部位D.用工程的主要材料E.用于工程的构配件【答案】BCD24、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC25、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC26、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用【答案】A