监理工程师之土木建筑目标控制能力提升B卷提分附答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力提升B卷提分附答案

单选题（共100题）1、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D2、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A3、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B4、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C5、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B6、工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位D.现场监理员【答案】C7、政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。A.自控主体B.外控主体C.内控主体D.监控主体【答案】D8、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理通知回复单D.监理协议单【答案】B9、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B10、质量事故发生后，（）要求施工单位就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.建设单位B.项目监理机构C.事故调查组D.建设主管部门【答案】B11、某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。A.1152.72B.1203.60C.1487.28D.1247.28【答案】D12、（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.后装拔出法【答案】B13、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.建立进度协调会议制度B.编制进度控制工作细则C.对应急赶工给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D14、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】D15、项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】A16、编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（）中。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.单位工程概算表D.编制说明【答案】D17、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】B18、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.工资水平上涨C.遇雨季导致工期延长D.工程范围发生变更【答案】D19、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C20、进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】D21、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C22、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。A.最高裁定B.最终裁定C.一般裁定D.行政裁定【答案】B23、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.县B.区C.市D.省【答案】A24、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。A.承包单位自检B.平行检验C.承包单位互检D.交叉检验【答案】B25、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.4天和9个B.4天和4个C.2天和3个D.2天和9个【答案】D26、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A27、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A28、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。A.紧前工作和总工期B.平行工作和总工期C.后续工作和总工期D.紧前工作和后续工作【答案】C29、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的资格【答案】D30、某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（）。A.奖金B.津贴补贴C.特殊情况下支付的工资D.缴纳的保险费【答案】C31、异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的（）各自相等而不同施工过程之间的（）不尽相等的流水施工。A.流水节拍、流水节拍B.流水强度、流水节拍C.流水步距、流水步距D.流水节拍、流水步距【答案】A32、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单【答案】A33、某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C34、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A35、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B36、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A37、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A38、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B39、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A40、可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：()A.采用混合砂浆B.采用水泥砂浆C.采用掺有机塑化的水泥砂浆D.砖砌筑前浇水湿润【答案】D41、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D42、下列关于宪法的说法，不正确的是：A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则【答案】A43、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C44、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】B45、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.标准偏差B.中位数C.极差D.期望值【答案】B46、进口钢材，海关商检结果经（）认可后，可作为有效材料的复检结果。A.监理工程师B.建设单位C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】A47、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。A.建设单位B.施工单位C.质量监督站D.项目监理机构【答案】D48、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息【答案】A49、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C50、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C51、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】D52、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C53、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A54、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B55、（2020年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D56、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔【答案】D57、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B58、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。A.法定检测单位B.工程咨询单位C.质量监督单位D.勘察设计单位【答案】A59、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法【答案】C60、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年【答案】D61、咨询工程师的根本任务是（）。A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目【答案】A62、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。A.及时得到工程预付款B.使监理工程师及时下达开工令C.听取监理工程师的建设性意见D.编制施工进度控制工作细则【答案】C63、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D64、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D65、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置【答案】C66、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D67、组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于等于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系【答案】B68、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.24【答案】D69、根据《计价规范》的规定，下列合同价款调整的程序中，说法正确的是（）。A.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料B.在工程量偏差、施工索赔等事项后的14天内未提交报告的，应视为对该事项不存在调整价款请求C.受益人在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起28天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人D.收到协商意见后28天内既不确认也未提出不同意见的，应视为协商意见已被认可【答案】A70、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D71、某高层商业办公综合楼工程建筑面积为8760㎡。根据计算，建筑工程造价为2300元/㎡，安装工程造价为1200元/㎡，装饰装修工程造价为1000元/㎡,其中定额人工费占分部分项工程造价的15%。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5%，其他措施费费率合计1%。其他项目费合计800万，规费费率为8%，增值税率9%，计算招标控制价为（）。A.4732.06B.5327.76C.5765.42D.6033.41【答案】B72、混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()A.均按体积B.均按重量C.水泥、水按重量，其余按体积D.砂、石按体积，其余按重量【答案】B73、下列属于BIM工程师发展方向的是()。A.BIM与投标B.BIM与设计C.BIM与运维D.BIM与造价E.BIM与施工【答案】A74、根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B75、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A76、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B77、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D78、建设工程材料的储备量，主要由材料的供应方式和现场条件决定，一般应保持（）天的用量。A.30B.35C.40D.45【答案】B79、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。A.施工机械使用费B.分部分项工程费C.措施项目费D.间接费【答案】C80、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B81、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A82、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。A.设计单位意见B.协商文件C.建设单位意见D.质量监督部门意见【答案】B83、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B84、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】C85、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（）。A.分析工作之间的逻辑关系B.计算工作持续时间C.进行项目分解D.确定进度计划目标【答案】D86、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】B87、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A88、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C89、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】B90、连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D91、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】A92、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A93、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A94、根据GB/T1900-2000族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为(）A.质量目标B.质量战略C.质量方针D.质量经营【答案】C95、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息【答案】A96、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C97、下列费用中，属于建设单位经费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.办公设备购置费D.研究试验费【答案】B98、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A99、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金【答案】C100、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D多选题（共40题）1、检验批质量验收的合格标准包括（）。A.一般项目的质量经抽样检验合格B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.具有完整的操作依据.质量检查记录D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格E.观感质量符合要求【答案】ABC2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，参加主体结构工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.总监理工程师D.设计单位项目负责人E.施工单位技术负责人【答案】ACD3、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.招标工作进度C.施工前准备工作进度D.工程施工和设备安装进度E.项目动用后的工作进度【答案】ABCD4、工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位在现场加工的成品用于同一项目中的多个单位工程C.同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程D.同一施工单位在现场加工的成品用于不同项目中的多个单位工程E.同一项目，多个分包单位负责的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料【答案】ABC5、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD6、建设工程施工质量验收中分项工程是按()划分的。A.主要工种B.主要材料C.施工工艺D.设备类别E.施工程序【答案】ABCD7、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（）。A.地基基础牢固程度B.建设工程产品的耐火及防火能力C.铁道、航道的通达便捷功能D.工程上的防洪与抗震能力E.建筑物造型的美观大方【答案】AC8、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.审核物资供应单位的投标文件E.采取有效措施保证急需物资的供应【答案】A9、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的()A.施工操作依据B.质量保证所必需的管理制度C.过程控制D.质量检查情况E.质量特性指标【答案】ABCD10、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置包含哪些？()A.自定义B.垂直网格连续C.水平网格连续D.边界网格连续E.边界和垂直网格连续【答案】BC11、在各种流水施工形式中，通常采用“累加数列错位相减取大差法”确定流水步距的有（）。A.固定节拍流水B.一般的成倍节拍流水C.加快的成倍节拍流水D.无节奏流水E.异节奏流水【答案】BD12、下列工程建设其他费用中，属于临时设施费的有（）。A.施工单位场地平整费B.建设单位临时设施的维修费C.环境影响评价费D.建设单位临时设施的租赁费E.施工单位临时设施费【答案】BD13、施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD14、多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E.顶层设计原则【答案】ABD15、（2019年真题）取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.青苗补偿费C.城市建设配套费D.拆迁补偿费E.临时安置补助费【答案】ACD16、在现场施工准备阶段，专业监理工程师审查分包单位资质材料时，应查验（）。A.《税务登记证》B.《建筑业企业资质证书》C.《企业法人营业执照》D.《特殊行业施工许可证》E.《安全生产许可证》【答案】BC17、单位建筑工程概算的审查内容，通常包括（）。A.计算的工程量B.采用的定额或指标C.各项费用的计取D.定额基价的换算E.材料价格及供销部门手续费【答案】ABC18、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B.业主负责提供的施工条件安排的是否合理、明确C.是否有进度控制人员的职责分工D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定【答案】ABD19、下列文件资料中，属于质量事故实况资料的有（）。A.有关合同文件B.有关设计文件C.施工方案与施工计划D.施工单位质量事故调查报告E.项目监理机构掌握的质量事故相关资料【答案】D20、BIM为项目设计阶段专业协调提供的途径主要包括()。A.协同设计B.施工模拟C.碰撞检查D.性能分析E.场地分析【答案】AC21、（2022年真题）项目质量控制系统运行中，监理工作的主要手段有（）。A.编制监理规划和监理实施细则B.签发监理指令C.组织召开设计交底会议D.旁站与巡视E.平行检验与见证取样【答案】BD22、关于我国法治建设所取得的历史性成就，下列说法正确的是A.在党的十一届三中全会以前，我国社会主义法治建设只有深刻教训，没有成功经验B.我党把指依法治国确定为党治国理政的基本方式，把依法执政确定为党领导人民治理国家的基本方略C.目前，中国特色社会主义法治体系已经形成D.“五四宪法”的制定为中国特色社会主义法律体系的形成奠定了重要基础【答案】D23、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A.计算工期满足要求工期B.资源需用量降至最低C.总成本降至最低D.资源强度降至最低E.资源需用量满足资源限量要求【答案】AC24、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。A.创新性B.团结性C.整体性D.一致性E.协调性【答案】CD25、建筑工程概算编制的基本方法有()。A.实物量法B.扩大单价法C.概算指标法D.估算指标法E.预算单价法【答案】BC26、假设个体老板甲某雇用乙某，双方签订的劳务用工合同约定：乙某白天销售，晚上看管仓库，月工资1000元，但若货物遭毁损或被盗，乙某须负责赔偿。某日，甲某乘乙某上厕所之机，用自己掌握的钥匙（甲某与乙某都有仓库门钥匙）打开仓库门，盗得产品3箱，价值人民币1万余元。第二天，甲某以乙某看管不严致货物被盗为由，要求乙某赔偿。乙某按价如数支付了赔偿金。则下列说法正确的有：A.甲某的行为构成了盗窃罪B.甲某的行为构成了诈骗罪C.甲某的行为构成了侵占罪D.甲某的行为不构成犯罪【答案】A27、关于建设工程质量保修的说法正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.施工单位接到保修通知后在工程质量保修书约定的时间内予以保修C.保修费