监理工程师之土木建筑目标控制能力测试整理A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力测试整理A卷附答案

单选题（共100题）1、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D2、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D3、在工程建设中，（）对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。A.建设单位B.监理单位C.分包单位D.咨询单位【答案】A4、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A5、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A6、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00【答案】C7、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B8、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】C9、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C10、工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。A.工程质量监督机构B.国家建设行政主管部门C.省级建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门【答案】C11、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C12、在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。A.工程进度报告B.单位工程施工进度计划C.施工总进度计划D.施工进度控制工作细则【答案】D13、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B14、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】B15、一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()A.增加B.不变C.减少D.二者无关系【答案】C16、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A17、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D18、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C19、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程【答案】D20、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费【答案】C21、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A22、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为()万元。A.114.75B.134.39C.145.15D.160.00【答案】A23、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D24、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.24D.48【答案】C25、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C26、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D27、根据《建设工程工程量清单计价规范》编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码为010605001015，则“05”的含义是（）。A.分项工程项目名称顺序码B.清单项目名称顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程顺序码【答案】C28、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理通知回复单D.监理协议单【答案】B29、在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。A.工程质量事故B.工程质量责任C.工程质量缺陷D.工程质量因素【答案】C30、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B31、工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C32、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。A.已完成工作实际投资75000元B.费用绩效指数为0.76C.进度绩效指数0.93D.投资偏差为－3000元【答案】D33、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。A.年度计划项目表B.投资计划年度分配表C.工程项目总进度计划D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】D34、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8【答案】C35、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.定期召开现场会议D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】C36、根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（）。A.50%B.60%C.80%D.90%【答案】B37、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，（）。A.15，重新备案B.30，重新备案C.15，重新组织竣工验收D.30，重新组织竣工验收【答案】C38、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E全部网格线【答案】A39、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C40、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180【答案】D41、在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。A.现场质量保证体系B.勘察实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C42、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A43、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D44、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B45、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】C46、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C47、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C48、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D49、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C50、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D51、关于见证取样及相关人员的说法,正确的是（）。A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】D52、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A53、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B54、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B55、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C56、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。A.造价单位B.施工单位C.咨询单位D.建设单位【答案】D57、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C58、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B59、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】B60、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】B61、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（）。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡【答案】B62、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A63、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C64、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.320B.344C.332D.360【答案】C65、当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。A.减少相邻工作之间的时间间隔B.缩短关键工作的持续时间C.减少相邻工作之间的时距D.缩短关键工作的总时差【答案】B66、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】D67、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B68、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B69、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B70、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（）。A.坚持质量标准原则B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范C.质量第一的原则D.预防为主的原则【答案】B71、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】B72、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.分部分项工程费【答案】A73、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲【答案】C74、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位【答案】B75、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D76、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B77、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B78、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息【答案】C79、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。A.设计规模B.施工进度C.设计深度D.材料选型【答案】A80、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。A.强化验收B.完善手段C.加强评定D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】C81、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2020年3月2日B.2020年3月7日C.2020年3月20日D.2020年3月31日【答案】C82、一级钢结构焊缝检查应保证（）检验。A.90%B.60%C.80%D.100%【答案】D83、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性【答案】A84、编制工程项目总进度计划是属于（）的进度控制任务。A.决策阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】B85、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。A.建立和完善工程质量管理法规B.对建设活动主体资格管理C.对工程承发包管理D.对工程建设程度管理【答案】B86、根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。A.措施项目费B.材料费C.企业管理费D.现场管理费【答案】B87、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B88、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【答案】D89、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D90、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。A.建设全过程B.决策阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】A91、（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A92、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B93、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D94、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C95、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D96、某城市的广播电视塔是一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A97、两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。A.30m2B.45m2C.60m2D.75m2【答案】B98、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.实物法【答案】A99、当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于()，则坍落扩展度试验结果无效。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D100、关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。A.同一规格的钢丝每批不得大于6tB.钢丝的外观应逐盘检查C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】A多选题（共40题）1、在宪法课上，围绕宪法的概念大家展开了热烈讨论，下列说法中不正确的是、A.我们之所以说宪法是国家的根本法，是因为和其他法律相比，宪法规定的内容最全面、最详尽B.宪法的最核心、最主要的价值就在于确认和保障公民的基本权利C.从根本意义上讲，没有民主，就没有宪法D.一般说来，在制定和修改的程序方面，宪法要比其他法律更加严格【答案】A2、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定的项目间接建设成本中的生产前费用，主要是指前期（）等费用。A.研究B.勘测C.采购D.建矿E.采矿【答案】ABD3、向生产厂家订购设备质量控制中，下列属于设备供货能力直接体现的有（）。A.生产能力B.装备条件C.技术水平D.资产负债情况E.人员组成【答案】ABC4、（2018年真题）在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC5、（2022年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可向发包人索赔工期和费用，但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C6、施工进度控制工作细则是由监理工程师编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容包括()。A.施工进度控制的主要工作内容B.进度控制人员的职责分工C.工程进度款的支付时间与方式D.业主提供施工条件的进度协调程序E.施工进度控制目标实现的风险分析【答案】AB7、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD8、网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择（）的关键工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC9、关于行政法规制定程序的说法，下列选项中不正确的是？A.国务院法制机构在审查起草部门报送的行政法规送审稿时认为，该送审稿规定的主要制度存在较大争议，且未与有关部门协商，此时须移交其他部门起草B.几个部门共同起草的行政法规送审稿报送国务院，应当由牵头部门主要负责人签署C.行政法规在公布后30日内，由国务院法制办报全国人大常委会备案D.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院解释【答案】ABC10、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD11、下列属于网络计划的优化的有（）。A.时间优化B.工期优化C.费用优化D.资源优化E.物资优化【答案】BCD12、根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。A.施工机械大修理费B.施工机械经常修理费C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费D.施工机械按规定缴纳的车船税E.工程使用的仪器仪表的使用费【答案】ABCD13、关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价C.投标人的投标报价不得低于其工程成本D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标E.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】AC14、项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。A.编制工程项目总进度计划B.编制监理进度计划C.审查设计进度计划D.审查施工进度计划E.确定工期总目标【答案】BCD15、（2021年真题）相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC16、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业E.相邻施工过程的流水步距不尽相等【答案】CD17、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD18、关于解决争议的几种方法说法正确的有（）A.调解是解决合同争议的最基本、最常见的最有效的方法B.在我国，仲裁实行一裁终局制度C.合同双方没有仲裁协议，当事人一方可以向人民法院提出起诉状D.调解灵活性大，程序较为简单E.争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼【答案】BCD19、在实际生产中，由于偶然性原因导致的质量数据波动的特点有（）。A.不可避免.难以测量和控制B.大量存在但对质量的影响很小C.质量数据离散过大D.原材料质量规格有显著差异E.经济上不值得消除【答案】AB20、在宪法课上，围绕宪法的概念大家展开了热烈讨论，下列说法中不正确的是、A.我们之所以说宪法是国家的根本法，是因为和其他法律相比，宪法规定的内容最全面、最详尽B.宪法的最核心、最主要的价值就在于确认和保障公民的基本权利C.从根本意义上讲，没有民主，就没有宪法D.一般说来，在制定和修改的程序方面，宪法要比其他法律更加严格【答案】A21、投资偏差的原因有多方面，下列属于业主原因的有（）。A.材料代用B.组织不落实C.协调不佳D.赶进度E.增加内容【答案】BC22、在设备制造的质量控制内容中，属于设备制造前质量控制内容的有（）。A.对设备制造分包单位的资质审查B.电焊工的上岗资格审查C.对设备制造各阶段的检验方法的确认D.对加工制造车间环境的监督检查E.检验计划和检验要求的审查【答案】ABC23、施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全，在有（）的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。A.编制人的签名B.审核人的签名C.施工单位技术负责人的签名D.施工单位公章E.企业法人的签名【答案】ACD24、项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制。工程材料检验制度规定，材料进场前，必须具有的资格证书包括（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.质量保证书D.使用说明书E.安全许可证【答案】ABCD25、机械设备对工程质量有重要的影响，机械设备包括（）。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器【答案】C26、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C27、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC28、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没