监理工程师之土木建筑目标控制题库及答案

监理工程师之土木建筑目标控制题库及答案

单选题（共100题）1、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。A.均为5B.分别为6和5C.均为6D.分别为11和6【答案】B2、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。A.1%B.1.5%C.3%～5%D.10%～15%【答案】A3、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C4、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。A.此项工作是否位于关键线路上B.此项工作的进度偏差与质量的关系C.此项工作的进度偏差是否大于总时差D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】B5、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【答案】C6、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A7、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】B8、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D9、质量缺陷的初始点能反映出质量缺陷的（），其在分析过程中具有关键性作用。A.直接原因B.间接原因C.本质原因D.关键原因【答案】A10、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D11、下列费用中，应列入建安工程间接费的是()A.拟建企业生产职工培训费B.失业保险费C.生产工人劳动保护费D.夜间施工费【答案】B12、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C13、（2022年真题）建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是（2022年真题）建设工程质量的（）特性。A.耐久性B.安全性C.可靠性D.经济性【答案】C14、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】C15、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】D16、编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.施工组织设计B.施工方案C.监理规划D.监理实施细则【答案】C17、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用【答案】A18、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D19、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D20、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】C21、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C22、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.1.1，85%B.1.05，90%C.1.05，85%D.1.1，90%【答案】A23、某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】C24、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C25、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.一般为2年，最长不超过5年C.一般为2年，最长不超过10年D.设计的合理使用年限【答案】A26、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C27、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖【答案】A28、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.6OOB.1200C.1800D.2200【答案】C29、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。A.基本预备费B.未明确项目准备金C.涨价预备费D.建设期贷款利息【答案】A30、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C31、某市政道路工程施工许可证的颁发日期是2020年10月26日，根据《中华人民共和国建筑法》，该工程应当在（）前开工。A.2020年11月26日B.2021年1月26日C.2021年4月26日D.2021年10月26日【答案】B32、关于妨害司法活动的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.某旅馆负责人甲，在公安机关查处毒品犯罪活动时，为在宾馆房间吸毒的乙等人通风报信，情节严重的，成立窝藏、包庇罪B.甲明知乙盗窃了其他人的电脑，随后又从乙处将该电脑盗走的，甲成立盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯C.甲知道乙目睹了丙杀人的事实，为使丙可能逃避处罚，甲将乙杀害的，甲成立故意杀人罪与妨害作证罪的想象竞合犯D.甲以暴力方法阻止翻译人、记录人从事翻译、记录的，成立妨害作证罪【答案】C33、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A34、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。A.竣工验收合格B.提交竣工验收报告C.缺陷责任期满D.保修期满【答案】D35、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】B36、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】C37、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A38、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B39、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】D40、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C41、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B42、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（）工日／m3。A.0.29B.0.28C.0.25D.0.24【答案】D43、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A44、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于()A.1.30B.135C.1.40D.1.45【答案】A45、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】B46、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年【答案】B47、根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书C.天津滨海某土地开发公司支付8000万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中【答案】A48、下列流水施工参数中，属于工艺参数的是（）。A.流水强度B.流水步距C.流水节拍D.流水工期【答案】A49、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A50、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼【答案】A51、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C52、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D53、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C54、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A55、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.总监理工程师B.最高管理者C.专业监理工程师D.法人代表【答案】B56、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】D57、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用C.施工阶段的B.IM技术应用D.整体项目的成本和造价【答案】A58、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A59、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D60、调整建设工程进度计划时，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A61、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】D62、（2022年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.定额单价B.投标报价C.基准单价D.投标控制价【答案】B63、（2019年真题）当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。A.中止施工承包合同B.拒绝签署付款凭证C.向施工单位发出工程暂停令D.调整施工计划工期【答案】B64、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用()编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法【答案】A65、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D66、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A67、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B68、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B69、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范【答案】D70、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.取芯法D.超声波对测法【答案】D71、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A72、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B73、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人【答案】B74、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。A.62.1B.63.0C.69.9D.75.9【答案】C75、（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.后装拔出法【答案】B76、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A77、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪【答案】B78、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】C79、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B80、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A81、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位技术负责人D.建设单位质量负责人【答案】B82、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件B.划分施工段并确定流水施工方式C.确定施工顺序及各项资源配置D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】D83、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价【答案】B84、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C85、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】B86、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构【答案】D87、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C88、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管【答案】D89、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D90、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D91、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D92、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】C93、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A94、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A95、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A96、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是()。A.以欺骗胁迫的手段订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.代理人签订的合同D.违反法律、行政法规签订的合同【答案】C97、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单【答案】A98、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C99、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A100、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A多选题（共40题）1、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC2、工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】BCD3、对于大型、关键设备运输方案的审查，审查内容包括（）。A.运输前的准备工作B.运输时间C.运输状态D.运输方式E.起重和加固方案【答案】ABD4、分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，审查时应注意（）。A.分包合同内容是否全面B.施工单位报送的资料是否完整、真实、有效C.类似工程业绩的证明文件是否相符D.拟分包工程的内容和范围是否合法E.拟承担分包工程内容与资质等级是否相符【答案】D5、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB6、在关于基准收益率的下列表述中，正确的有（）。A.基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B.测定基准收益率应考虑资金成本和机会成本因素C.测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D.对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E.基准收益率体现了对项目风险程度的估计【答案】AB7、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】A8、采用S曲线比较法比较工程实际进度与计划进度时，可获得的信息有（）。A.工程实际拥有的总时差B.工程实际进展情况C.工程实际进度超前或拖后的时间D.工程实际超额或拖欠完成的任务量E.后期工程进度预测值【答案】BCD9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）进行划分。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别E.专业性质【答案】ABD10、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD11、下列情况中，王律师的哪些做法是正确的？()A.开发商刘某想委托王律师代理房地产开发纠纷诉讼，王律师考虑到自己不懂房地产业务会影响代理效果，决定不接受委托B.王律师的名片上印有“企业上市领域顶级专家”字样C.王律师发现委托人正在从事间谍活动，危害国家安全，故向有关单位反映D.王律师将十年来办结的案例汇编出版，其中包含了客户的商业秘密文件【答案】AC12、砌筑块材强度检测的方法有（）。A.取样法B.回弹法C.原位轴压法D.钻心法E.原位单剪法【答案】ABD13、建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有（）。A.完善的检测手段B.相应的施工技术标准C.施工质量检验制度D.健全的质量管理体系E.综合施工质量水平评定考核制度【答案】BCD14、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD15、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是（）。A.可增加更多的专业队B.缩短施工工艺与组织间歇时间C.有利于各专业队在各施工段组织流水施工D.有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工E.充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期【答案】BC16、在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括()A.政府质量监督管理体系B.工法与施工工艺标准C.施工操作规程D.企业管理工作标准E.现场检测方法标准【答案】BCD17、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C18、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有()。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门]的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC19、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。A.项目管理费B.管理系统费用C.开工试车费D.业主的行政性费用E.电气安装费【答案】ACD20、（2017年真题）进口设备抵岸价的构成部分有（）。A.设备到岸价B.外贸手续费C.设备运杂费D.进口设备增值税E.进口设备检验鉴定费【答案】ABD21、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD22、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC23、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD24、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.完成了相应试验并有相关质量指标B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.符合现行强制性标准规定E.有类似工程的应用【答案】ABC25、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD26、（2021年真题）工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证法B.定期观测法C.专家论证法D.头脑风暴法E.线性规划法【答案】ABC27、承包商可索赔的人工费包括()A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定增长的人工费C.设计变更导致的