设备监理师之设备监理合同能力提升提分卷带答案

设备监理师之设备监理合同能力提升提分卷带答案

单选题（共100题）1、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C2、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】B3、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A4、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。A.道德关系B.权利义务关系C.人际关系D.民事关系【答案】B5、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C6、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。A.签发临时付款证书B.列入当月付款证书C.列入竣工结算报表D.签发索赔付款证书【答案】B7、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D8、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D9、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C10、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】B11、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】C12、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】D13、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D14、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人【答案】C15、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C16、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。A.自该设备运抵目的地时B.自该设备买卖合同生效时C.自该设备买卖合同成立时D.自该设备交付买受人时【答案】C17、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C18、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C19、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】C20、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。A.只能由债务人提供抵押物B.抵押人转移对抵押物的占有C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】C21、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B22、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A.100B.150C.200D.400【答案】C23、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C24、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程【答案】B25、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额【答案】B26、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】B27、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B28、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C29、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B30、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A.合同约定B.买受人提供C.银行延期付款规定D.法律规定【答案】A31、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A32、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定【答案】A33、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B34、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】D35、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D36、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D37、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】C38、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B.交由承运人运输的在途标的物C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】C39、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C40、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。A.当事人的名称或者姓名和住所B.标的、数量、质量、价款或者报酬C.履行期限、地点和方式D.”一裁二审“条款【答案】D41、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B42、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A43、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B44、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】B45、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B46、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B47、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。A.银行保函B.汇票C.土地所有权D.债券【答案】A48、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C49、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A.三个月B.六个月C.九个月D.一年【答案】C50、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月C.向工地派驻1名建设单位的代表D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】B51、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B52、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】D53、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D54、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A55、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D56、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】B57、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】A58、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标【答案】A59、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B60、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B61、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额【答案】B62、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A63、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D64、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场【答案】A65、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】C66、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。A.实体民事权利B.胜诉权C.起诉权D.抗辩权【答案】B67、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C68、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】A69、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人【答案】C70、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D71、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】B72、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A73、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】C74、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C75、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】C76、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的【答案】B77、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B78、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B79、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B80、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】C81、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C82、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。A.包换B.保修C.包修D.包修或包换【答案】D83、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B84、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】C85、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】C86、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C87、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A88、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56【答案】C89、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A.纠纷解决方式B.免除保险人责任C.保险费用收取D.免除投保人责任【答案】B90、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A91、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B92、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D93、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。A.固定总价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.成本加固定费用【答案】A94、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。A.法律B.代理C.行政D.执法【答案】A95、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D96、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A97、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A98、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D99、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】C100、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】B多选题（共40题）1、业主要保证现场的()配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】ABC2、下列关于设备采购合同解除的叙述，正确的有()。A.因主设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于辅助设备B.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于主设备C.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主没备D.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除合同E.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除该项设备合同【答案】AC3、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【答案】AD4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD5、我国仲裁协议的法定内容包括()。A.提请仲裁的意思表示B.约定仲裁事项C.仲裁费用的负担D.选择仲裁委员会E.仲裁地点【答案】ABD6、设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有()。A.有具体的诉讼请求B.有事实和理由C.有充分的证据D.没有超过诉讼时效期间E.属于受诉法院管辖【答案】AB7、《合同法》规定，有()情形之一的，合同终止。A.债权人免除债务B.债务相互抵销C.债务依法提存D.债权合法转让E.债务已按约定履行【答案】ABC8、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡C.产品使用者无过错D.主观上存在故意E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD9、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD10、专利权的客体包括()。A.计算机软件B.发明C.实用新型D.工程设计E.外观设计【答案】BC11、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有()。A.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌【答案】ABD12、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。A.同时安全培训B.同时资金投入C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】CD13、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC14、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。A.安全生产知识B.安全生产管理能力C.安全操作规程D.安全生产规章制度E.安全操作技能【答案】ACD15、投标文件出现下列情形的，评标委员会应当予以否决的有()。A.投标文件中的总价金额与单价金额不一致B.投标文件未经投标人企业盖章C.投标报价是所有投标文件中最高的D.投标人未按要求提交投标保证金的E.联合体投标没有提交共同投标协议【答案】BD16、按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A.从事危险作业的劳动者B.女职工C.未成年工D.从事特种作业的劳动者E.从事有职业危害作业的劳动者【答案】C17、业主人员包括()。A.工程师B.工程师助理C.工程师雇用的劳务人员D.指定分包商E.指定分包商的雇员【答案】ABC18、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC19、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。A.合同中标明的已完成的任何工作价值B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用D.因不可抗力招致的承包商利润损失E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支【答案】AB20、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定【答案】ABC21、如果业主没有按照合同约定的时间给予承包商进入和占用现场的权利，承包商索赔的内容可包括()。A.延长工期B.开工日期顺延C.费用D.合理利润E.延长缺陷通知期【答案】ACD22、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD23、下列有关仲裁的表述，正确的有()。A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人自愿B.仲裁应当公开进行C.仲裁机构与地方政府有隶属关系D.当事人对仲裁的裁决不服，可向人民法院提起诉讼E.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行【答案】A24、根据《物权法》，用益物权包括()。A.留置权B.居住权C.土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权【答案】CD25、承包商因业主要求的错误导致损失后，获得补偿须满足的条件有()。A.业主要求中的错误影响了承包商的工作B.此错误导致工程暂停C.此错误导致承包商产生了实际损失D.此错误是工程师认真检查也不能发现的E.此错误是一个有经验的承包商认真检查也无法发现的【答案】AC26、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。A.权利人向义务人的代理人主张权利B.权利人因病住院治疗C.义务人承诺履行