模板承包合同

模板承包协议发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）承包方身份证号：甲方将本工程模板分项工程委托乙方完成，经过友好协商及多方位考虑乙方愿意承包甲方分包本工程模板分项工程。依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全管理条例》，为了保质、包量、按期完成工作任务，充分发挥双方作用，本着平等、互利、自愿标准，明确双方责任和义务。特定以下条款，供甲、乙双方共同恪守：第一章：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：4、工程结构：框剪结构5、工程总体目标：1）、质量等级：达成国家相关验收规范标准。2）、安全文明施工现场。第二章：劳务单价（各项方法必须达成甲方施工方案和技术交底要求）1、以施工图纸混凝土接触面积计算模板工程量，以：元/m2。2、以上单价包含第三章承包范围内全部工作内容、工序及材料费用。第三章：承包范围及施工工序1、施工内容：①全部需要支模部位;②派专员配合施工单位及甲方放线；③支模原因造成砼质量缺点、柱脚剔打、修补、打磨、清理、转运；④砼成型后表面剔打，砼浇捣时值班看模，楼层清理。2、施工工序：①熟悉图纸依照技术交底施工、布置操作地点；②大木模制作，异型模板、走型模板放样，旧材料制作，钢模拼装；③楼层放线、搭设架子；④刷脱模剂、支模、关模、加固、清理模内杂物；⑤拆除模板、清理、传递、转运、清理楼层，模板拆除后由甲方指定堆放地点。第四章：质量要求1、模板及其支架具备足够强度、刚度和稳定性，有足够支撑面积。2、模板接缝宽度符合规范优良要求，轴线、标高，开间几何尺寸满足设计要求。3、板安装和预埋件、预留孔洞允许偏差小于关于要求。4、超出4米跨梁、板应按规范要求起拱。5、简体剪力墙处门窗洞口，必须达成建施图纸尺寸。第五章：工期要求1、按项目部要求工期执行（以月进度为准）。2、以上工期要求已充分考虑了节假日、农忙、雨季、各分包工程穿插作业、设计变更、考期影响、材料供给及进出场、水电供给等意外情况对工期影响。第六章：安全生产、文明施工1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度（进场时被教育交底），如若违反从工程款中直接扣除。2、劳务队伍需按时参加总包组织各种安全会议培训，不得以任何理由推托或拒绝，如有违反按人头（50元/人次）从班长工资中扣除（如有特殊情况需请假）。3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作作业人员进入现场作业，对于有足够证据证实一些屡教不改（两次）作业人员或其行为可能造成严重安全事故者，安全员可视情况给予开除。4、班组或供给商访客需服从现场门卫进出制度，如若违反门卫有权拒绝当事人入内。5、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求机具及配件进入现场（如不合格电线、插板、小型电开工具、辅助工具等）。进场前须通知总包相关人员，进场后进行验收，不符合安全要求给予整改或退场，危险性较大机具设备必须符合国家相关管理要求，必须专员操作。6、对于作业条件达不到安全要求或出现紧急情况，项目不论理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救，不得以任何理由拒绝，由此产生相关费用可与项目相关责任人协商。7、工人经常作业须持三级教育统计（或者项目出示已培训证实）、工种安全技术交底方可进场作业。8、乙方进场工人必须身体健康，作好安全教育、交底工作。9、严格按照要求进入施工现场，进场人员必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，禁止赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。10、禁止高空作业酗酒、抛物，禁止在吊笼上站人，禁止在外脚手架上放置材料和工具。11、用电设备要专员管理，按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护，下班后要盖好。12、高空作业所用工具要穿上保险绳，做好安全防护工作，禁止重物高空坠落伤人，吊物时，地面上要有些人值班，划定安全作业区，确保安全无事故。13、乙方人员必须恪守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组长必须协调好个别工种施工步骤，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。工伤事故费用每次1000元以内由承包方负责，超出1000元由甲方负担，发生安全事故甲方将查明原因，实施谁违章谁负责标准，不论任何大小事故必须通知现场施工员、安全员到位。14、乙方应确保自带设备使用严格按照章程操作。第七章：双方职责、义务及违约责任（一）甲方1、负责提供施工图、设计变更、施工方案、队班组进行图纸技术、质量、安全、场容交底；2、指派专题施工员，质检员对工程质量、进度、安全进行督促检验，及时参加隐蔽工程、设计变更、验收等关于事项检验签证；3、协调好各方面关系、塔机配合等工作。4、因为设计变更，甲方交底错误造成返工费用由甲方负担。5、由甲方购置劳动者相关社会保险。（二）乙方1、依照图纸会审和技术交底，组织好对应技术人员、劳动、机械设备、工具和相关材料及时进场施工，组织施工人员进场教育及日常安全教育；2、班组长随时保持和甲方关于人员联络，同时按国家法律、法规做好计划生育工作。3、乙方必须无条件接收甲方、建设方、监理方对工程质量检验，每发生争吵一次罚款100元；4、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和关于人员对工程质量、进度、安全生产、文明施工进行监督、检验、评选，不得有任何抵制情绪、言语和行动。5、乙方施工完每个单项工程经检验，质量达不到合格，甲方不予验收，乙方必须无条件返工，其返工费用由乙方负责并处以对应处罚，因返工而造成工期延误，直接影响工程进度罚款500元/天；6、如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，按承包单价80%结算工资；7、考究文明卫生，不得在厕所以外其它地方大、小便，不然除责令清扫外，每次罚款200元；8、重视综合治理：禁止职员在工地打牌（包含麻将、扑克）或发生其它赌博行为，职员不得在工地打架（动手打人者不论有理无理，每人每次罚款500元）、不得偷窃公、私财物。违者依照情节给予所盗财物原价5倍罚款且责任落实到个人及开除处罚，严重者交公安机关追究刑事责任；9、进入施工场地必须佩戴安全帽，不然罚款50元/人次‘10、乙方负责负担政府部门、企业及项目需要相关费用（包含暂住证、计划生育证费用）；11、乙方及班组长必须住守工地，不得转包，在达不到业主和甲方要求进度、质量、安全情况下，不得以任何理由安排徒弟、亲戚和其它管理人员在工地代理乙方义务，要求有事需经施工员、项目经理同意后方可离开，违反本条约定，按第九条6小条处理。节假日，双抢时间应确保劳动力，不得影响施工进度，不然按工期处理，双抢期间用工甲方不予补助。未经同意或未按时回工地，罚款100元/人次，从每个月工资中扣除。计时工当日发生，当日找分项施工签证，1周内交总施工员、项目经理签证，并报项目部；12、乙方应将劳务人员详细资料造册报项目部门立案，出现劳务人员增减情况应及时汇报保卫部门；13、全部节假日（除春节外）放假，农忙时照常施工，并确保正常施工进度，也不另增补人工工资；14、如乙方在施工过程中不能确保充分人员，进度及质量上不去，有不服从调配，经开会说服无效，甲方有权清退乙方，另择施工队伍，其工资只支付80%；15、全部罚款全部到分项班组总工资内扣除（罚款人所属班组）；16、进场后，工地会制订详细工地管理章程，到时工地管理章程对于施工班组有约束力，也视为协议一部分。17、乙方如有在工地转让、转租、抵押甲方材料行为，甲方有权解除协议，除限期如数收回材料外，乙方应负责赔偿按协议要求收取。18、班组及施工人员交通工具、个人财物，由班组及施工人员自行保管、看管，施工单位只提供场地不负担保管看管责任，若班组及施工人员交通工具、个人财务遗失自行负责负担经济损失，施工单位及劳务企业不负担经济赔偿责任。19、乙方人员必须恪守工地治安管理要求，假如乙方人员在工地上发生酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博、偷盗财物、制贩假票以及采取极端、不文明行为索讨工资等行为。按以下方法处理：1）、甲方对乙方每次罚款500元（不论何种原因）2）、乙方自行将当事人清退出场。3）、将相关人员移交管辖派出所立案处理。20、乙方必须确保进场人员达成以下上岗条件：1）、戴好安全帽。不准赤膊上班，外架作业时必须系好安全绳。2）、不准穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋和裙子上班。3）、特殊工种（机操工、电工等）必须押证上岗。施工现场不准嬉戏打闹。第八章：对班组队伍管理要求1、乙方委派驻现场全权代表负责日常管理协调工作，落实现场及班组本身管理制度。2、乙方责任人定时与本工程甲方主管责任人检验该项目班组生产进度、质量、安全等各方面情况，不停总结，拿出不停提升管理方法。3、对乙方委派代表缺勤或不到位工作，乙方责任人不按期到现场处理问题者，均给予罚款：100─500元/人次。不参加甲方每七天例会罚款：300元/人次。通讯不通畅罚款：100元/人次。4、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检验、监督除警告乙方现场代表外，另罚款100元/人次，情节严重甲方追加罚款。乙方班组对甲方现场管理人员安排另有良好提议，乙方现场代表出面与甲方现场负责交涉，但不得以此延误工作。5、对不能达成工程质量、工期要求，甲方有权书面要求乙方限期整改，数次出现类似情况班组，甲方有权要求无条件退场。6、责任心不强，超出期限仍不能达成整改要求者，甲方可终止协议，责令乙方全部或部分人员三日以内无条件撤离该工地，由甲方另行安排组织人员进场，由此造成工程工期、质量损失，甲方以扣付未完成部分费用及协议确保金作为赔偿。第九章：乙方向甲方承诺1、乙方应与劳动者在用工前订立劳动协议。若已建立劳动关系，未同时订立书面劳动协议，应该自用工之日起订立书面劳动协议，劳动协议及劳动者身份证复印件交予甲方立案。2、甲方依照本工程施工需要制订规章制度作为本协议附近，与本协议具备同等法律效力。3、乙方自订该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理各项确保方法管理细则，报甲方立案。4、在工程施工过程中，若由设计变更或协议之外工作内容，乙方主动组织人员进行施工，甲方依照实际情况合理支付乙方相关费用。设计变更，办理签证费用应与当月进度款同时结算。签证单结算依据必须要有施工单位责任人、劳务现场工长及主管、劳务企业责任人签字，缺任何一人签字均视为无效，不予办理结算。5、乙方未完成本工程协议约定内容或无人施工，由甲方安排人员做完后以双倍人工扣除乙方人工费。第十章：结算方式及付款方式1、进度款付款方式按六层为一次付款节点，按甲乙双方审定已完主体工程量80%进度款并扣除借款等款项后支付。地下室（+0.000以下）至六层生活费由甲方处理。2、主体完工后拨款，按甲乙双方审定已完主体工程量97%进度款并扣除借款、罚款等款项后支付。全部内外墙抹灰大面积完成经甲方施工管理人员验收合格后按协议约定总价100%支付。第十一章：违约责任停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就单价等内容及时达成书面补充协议。因甲方责任造成停工（时间超出3天以上7天以内），每人补发50元/天生活费，7天以后还不能继续施工，则工人按每人200元/天基本工资发放。因一方原因，协议无法继续推行时，应及时通知对方，办理协议终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成经济损失。第十二章：协议解除、终止、违约责任1、假如在甲方没有完全推行本协议义务之前，总包协议或专业分包协议终止，甲方应通知乙方终止本协议。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付劳务分包人已完成工程劳务酬劳。2、如因不可抗力致使本协议无法推行，或总包协议原因造成工程停建或缓建，致使协议无法推行，双方能够解除协议。3、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、设备保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件并按协议约定支付已完工作劳务酬劳。有过失一方应该赔偿应协议解除给对方造成损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定结算和清理条款效力。第十三章：争议1、双方在推行协议时发生争议，应采取以下方法处理：（1）、双方友好协商和解或要求关于主管部门调解；（2）、任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成，双方约定能够采取向当地劳动仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉方式处理争议；（3）、争议未解时，双方不得采取过激行为影响正常施工生产和危害社会稳定。如有违反，利益受损者可依法维护本身利益，提出索赔。第十四章：其它1、乙方施工人员进场，必须按甲方上级企业要求办理关于用工手续。进场作业人员必须为18—55周岁人员，无正规劳务调度手续人员和违法计划生育人员不得进场，如有违反，一切后果均由乙方负责。2、乙方如有在工地转让、转租、抵押甲方材料行为，甲方有权解除协议，除限期如数收回材料外，乙方应负责赔偿已完成工作面实际支出，按协议要求收取。3、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本协议以双方盖章、相关责任人署名后开始生效，协议解除后或协议条款推行完成后自行失效。4、其它未尽事宜双方友好协商处理，或订立补充协议。第十五章：附则1、在协议推行过程中，甲、乙双方另行订立补充协议或协议书，以及关于施工各种文件资料与本协议具备同等法律效力。2、本协议条款推行完成，乙方施工质量验收符合要求，工程款全部付清后，本协议条款自动终止。后附《安全事故责任和处理方法》甲方：（签章）乙方：（签章）身份证：