装修合同天津市家庭装饰装修施工合同_第1页
装修合同天津市家庭装饰装修施工合同_第2页
装修合同天津市家庭装饰装修施工合同_第3页
装修合同天津市家庭装饰装修施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

装修合同天津市家庭装饰装修施工合同甲方：（建设单位）地址：联系人：乙方：（装修公司）地址：联系人：双方在平等自愿、公正合法的基础上，本着互惠互利的原则，达成本合同，共同遵守。一、装修范围总包工程范围：A区3室新房的家庭装修和装饰工程，总面积约120平方米。工期：本合同工期为：90个日历天，自合同签订之日起生效，至竣工验收合格之日止，具体时间可根据实际情况适当调整。如遇不可抗力导致工期变更，需由双方协商或仲裁委员会维权。装修类型：参照设计方案及甲乙双方约定的具体事项，进行装修、建材、设备等的选择。二、价款及结算方式总价：人民币********元整，中文大写：（**********************），包括增值税（应税项目税率6%），已包含工程质保金、施工保险、安全红线的移位费用。结算方式：（1）预付定金*******元。合同签订后3日内，乙方收到甲方支付的预付定金。（2）阶段性工程款支付。工程开工后，甲方每完成阶段性工程，乙方需向甲方开具该阶段性工程的正式发票，并要求甲方支付相应的工程款。（3）竣工验收金额支付。工程完成之后，甲、乙双方举行竣工验收，甲方检验工程质量合格后，乙方向甲方开具竣工验收报告，并收取余款。三、质量及验收标准甲方委托乙方进行家庭装修和装饰工程，乙方应对工程质量负责，独立承担施工质量的合理性和合格性，确保工程在合法范围内达到约定的质量标准。乙方因工程质量不合格引起的一切费用和后果，均由乙方承担，乙方应于甲方产生维修要求时24小时回复，并在甲方规定时间内予以保修。（除非已与乙方签署的服务约定另有规定）甲方应于工程的竣工验收时，对工程质量进行验收。验收不合格的内容，应在甲、乙双方对工程质量反馈意见后的工期内予以整改完善，满足甲方要求。四、施工安全乙方应定期进行职业卫生检查，建立保护安全生产、人身安全和施工安全的措施，实现生产岗位的环境安全和保护工人、工程所在地、公共利益等的安全。乙方应指派安全负责人负责安全生产工作，组织安排职业卫生健康、消防、安全技术、防伪施工和重点区域管理等方面的工作。五、违约责任若甲方未按约定时间支付工程款，造成工期延误的，应承担相应的责任。若乙方在工程施工期间对甲方造成经济损失或其他不良影响的，应承担相应的违约责任。六、合同变更和解除任何一方需变更或解除合同，应向另一方提前三天书面通知。如因不可抗力原因，或符合法定解除条件，双方可协商和解除合同并各自承担相应责任。七、争议解决因本合同而引起的争议，双方应友好协商解决，如协商未果，则按照合同签订地有管辖权的仲裁委员会或人民法院提起诉讼。八、其他本合同作为双方协议的法律文件具有法律效力。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：________________

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论