校园文化与环境优化更新合同

SF-2019-0204项目编码：工程编码：合同编号：工程名称：市教育局广州市电子信息学校校园文化与环境优化更新(校园功能微改造)项目工程地点：发包人：承包人：广州市住房和城乡建设局制定广州市市场监督管理局搞⑤避发包人和监理川人对样品的审忽批确认仅为确惰认相关材料或投工程设备的特样征或用途，不穗得被理解为对挖合同的修改或壶改变，也并不赠减轻或免除承境包人任何的责划任和义务。除袋非对材料和工远程设备的主要灾设备材料技术蹈参数（指功能迁、功率、规格膨）有实质性的摸改变，其主材连价格均应按中牵标价执行。如芳果封存的样品密修改或改变了惩合同约定，合读同当事人应当长以书面协议予坛以确认，并按贪合同专用条款州第扰7路2遭条确定变更后傅主材价格。府（啄4袋）样品的保管吊经批准的样品遭应由监理人负燃责封存于现场萍，承包人应在罩现场为保存样手品提供适当和缩固定的场所并愁保持适当和良年好的存储环境军条件。坦49.2钟怜承包人供货要贺求：重承包人采购的虚所有的材料和化工程设备均严芳格按照相关技项术规范、用户蝶需求书选用，何并保证材料设时备参数的真实芬性、有效性，估如发生材料设高备货不对板、层或以低品质材家料设备冒充高蹲品质材料设备投、或以低技术作档次系列的产捧品冒充高技术彻档次系列的产注品的情况，该渴材料设备不得膛在本工程使用恶，发包人有权吓按照对本工程闻最有利的原则牺要求承包人更吨换为满足设计混要求的高品质姓材料设备或高痛技术档次系列循的产品，且价般格不作调整；郊承包人应按照盖监理工程师的席指令将其运出滩施工场地，重万新采购符合要预求的产品，由爱此增加的费用客和（或）延误勾的工期由承包厌人承担，同时顿还应承担由此镰产生的有关违择约责任和其它虏法律责任。皂49.6勾使用替换材料抢的申请与批准挑工程所需材料咽、设备，如规斧格、品种或材锋质不能满足本确合同工程要求企，必须以其它校规格、品种代烈替或加工处理知的绵，要求代替品垮不低于原设计赞技术、规格及缠质量标准，并逼应征得发包人宜同意，在办理增有关变更手续况后实行。由于旅代用或加工而即增加的胶的波工程闯量、尊材差津及加工费用，剧由承包人负责两。歪49.8撞蜡发包人依法指询定的生产厂家注和供应商：四无。堡发包人要求的灭材料和工程设销备建设标准、绸质量等级：糟发包人不指定婚生产厂家和供踏应商，此款不形适用。伤49.玩9稿补充条款：相租关违约责任炮（摇1主）承包人未按益本合同约定的映程序申报拟选远用的材料和工嘴程设备，未经惹监理工程师和究发包人批准擅蝴自组织材料和绣工程设备进场穗，或在施工过屿程中使用与样曾品不符的材料戒或工程设备，钞承包人应就每苗批次擅自组织得进场或使用与错样品不符的材坊料和工程设备抱承担严重违约盖责到任乔1赖次（承担违约某金甩50000皆元，违约金在航工程结算款中醉扣除），且发彩包人有权拒绝默使用该批次材获料设备，由此索造成的一切损模失由和延误的途工期由承包人辛承担。本（槐2寒）承包人报送薯的样板不符合战设计文件及合浙同规定无法达松到发包人要求美时应重新报送贯，直至符合要饱求，如多次报鲁送的样板均不运符合要求、影复响工程进度时忆，发包人保留扮部分解除合同赠并对涉及的材鼠料和工程设备复另行进行依法骗招标或委托的家权利，另行进提行依法招标或译委托的材料和殊工程设备价款型在本合同价款兄中扣除，由此诚增加的费用（量主材尊价套差甲的增加及运输狐保管费用的增秒加板）和（或）延枯误的工期由承钻包人负责。地承包人承担严驳重违约责蒸任粒1溉次（承担违约瓣金阳50000垫元，违约金在羡工程结算款中信扣除）判50.踩材料和工程设鬼备的检验试验努50.2集锯见证取样检验朴试验的材料和桂工程设备除（叠1析）种类：赠依据有关法律围、法规、规范穗和工程建设强杯制性标准以及参结构安全有要吃求进行见证取豆样的进入施工玉现场的建筑材挑料、工程设备封和构配件。摔（班2眯）检测机构：余全部按见证采芬样要求由发包馆人见证取样送党发包人发指定蕉的检测机构检早测。检验结果秋经发包人认可扔后才可以使用料。施工单位应籍配合发包人进谅行材料检测事共宜，并给与交箭通保障。嫩（与3盼）补充条款：蛋承包人应按专玻用条款坛第猫20.委4坛款约定，在施斑工组织设计中排报送材料和工湖程设备进场计裕划、扩材料及工程设渐备和构配件检略验试验计划，临由监理工程师席按规定确定检笛验抽样方案；巷严格按经批准作的朝施工组织设计腥方案组织材料时及工程设备进委场腐（数量较大的垂材料设备应分浩批到货，不可社分割的材料设帮备应同时到货匪），并在材料索和工程设备到旧货前床10饭天再次向发包择人和监理工程槽师确认计划。暗材料到场后，脖需现场进行取唱样或者检测的联项目，承包人用必须按要求预式先处理好被检脚测部位、提供咽具备检测条件适的检测现场及餐检测（检验）固过程的一切配窗合，配合检测缠（检验）所产呢生的费用由承殿包人负责，发黑包人不再另行剑支付。承包人里按监理工程师赤确定的抽样方茄案，在监理见录证人员见证下狼抽样，按发包仿人与检测机构弊约定的格式要须求打印检测耍委托苦清单一式四份拜；监理和发包华人现场代表负势责监督、见证筋抽样，在样品咬抽取后贴封条格，签发检测委笋托清单；样品尊封条方式根据觉具体情况确定疮，监理负责对踏抽样、加封过待程进行拍照；壤承包人负责将志已加封条的样诸品送达检测机亏构，运送样品甩所需的费用由泛承包人负责，乓包含在合同总骑价中，发包人搭不再另行支付户；承包人需及惭时将样品送达券检测机构，确他保不因此而影隆响工程施工。仪（攀4拦）补充条款：渡样品检验合格或的材料、工程愤设备和构配件还，经监理工程考师审核同意后什方可在合同工覆程使用，检验宇报告交给承包租人作为质量验算收资料；样品杰检验不合格的赤，按规定扩大姓抽样检验或退摩场处理。桃51.时施工设备和临法时设施铸51.1辟呀承包人配置施玻工设备和临时刚设施便□伟按通用条款规蜘定，承包人承箩担修建临时设把施的费用。崭☑喘另作约定：在本工程现场不架提供施工工人乐宿舍场地，材冠料堆放，加工词场地有限，承侮包人自行解决夫，相关费用已评包含在中标合愉同价、各项报签价中，发包人搜不再支付额外称费用。折51.2沫洋发包人提供的睬施工设备和临魄时设施：拴无。克53.虎隐蔽工程和中欧间验收袄隐蔽工程或中滋间验收部位未役经专业监理工探程师验收合格辆，不得隐蔽或洽继续施工，否纹则该部分工程闭被视为不合格炮，由此所产生辈的返工费用由肃承包人承担。暑53.1段阿中间验收的部宣位有：侵按工程验收规醋定，属于隐蔽背工程的由双方胞验收签证。曲55.想工程试车准55.1习尤试车内容尚□跟不需要试车的研，本条不适用洋。公☑砍需要试车的，宣试车的内容和低要求：岁有关费用已包慢含在本合同总疮价款内，由承鱼包人承担。窜56塔．工程变更泻56.4谣绿承包人提出工汤程变更建议衔发包人采纳承主包人建议带来爆利益的计奖方和法：篮发包人采纳承赞包人建议带来观利益归发包人秃所有词。忧悔5缘6益.廉6裁补充条备款只:矩工程变更的确除认南（钩1貌）足设计变更文件店必须盖有设计慈单位的出图章渗和发包人代表诉签字并盖公章顷；得（粗2商）习发包人书面通巨知变更的指令纯性文件应有发砌包人代表签字欺并盖有公章；风（浩3顷）是施工变更文件音必须由承包人怜项目负责人疾签字和加盖项抗目部印章榴、监理人钥总监代表以上仓监理人员踩出具审核意见楚和券签字穿，加并加盖便监理人宁印章构以寻及发包人现场愚代表签字；施系工变更文件涉丙及合同价款调栋整或工期变动裁时，必须随变晒更报告附变更抓工程价款或工衬期计算书，除店履行上述手续擦外，还需经总滚监理工程师和钞发包人的有关茄审核人签字并径盖公章。拖（收4徐）阁设计变更文件管（或指令）涉薪及合同价款和肝工期调整时，慎承包人接到设刘计变更（或指宜令）有效文件尝后星在喊1理4苦天内申报涉及滩变更的工程价凯款和工期调整隆报告，否则应岭视作变更不涉玩及价款和工期蚀调整。质57疮竣工验收条件去57.2性提交竣工验收持申请报告您（跳1费）按我国现有够关验收规范、初评定标准全面奇检验所承建工算程的质量按照熔《广东省房屋瓣建筑工程和市猫政基础设施工标程竣工验收及鸽备案管理实施鞋细则（试行）毙》的要求，填括写《分部工程乖质量评定表》拣、《质量保证旋资料检查表》可、《单位工程壶观感质量评定哗表》、《单位未工程质量综合盘评定表》；由拒承包人自评工坛程质量等级、厌填写《工程竣转工验收申请表赠》，经该项目锣负责人、承包忠人法人代表和劫技术负责人签诞字并加盖单位讯公章后，连同迟专用条款内约业定的份数的竣铸工图，一并提辜交给工程发包名人核查。俩（膝2肺）发包人在收虏到《工程竣工哈验收申请表》咏及上述其他资泼料后，可给予摊认可或提出修苗改意见，承包枣人应按要求修楚改；发包人对塑不符合竣工验胡收要求的工程晒内容可提出整霜改要求，承包怖人应按要求及忽时修改；发包恭人有权根据修躁改或整改造成昏的时间延误重客新确定计划验震收日期；承包嚼人必须承担由岩自身原因造成名的上述费用。瓦（邀3禽）发包人对符辰合竣工验收要饼求的工程，组轨织、勘察、设鄙计、施工等单膝位和其他有关才方面的专家组刊成验收组，制仁定验收方案。宫并在计划竣工西验省收纸1柔5卫个工作日前将拼验收组成员名辩单、验收方案期连同工程技术棕资料和《工程龙竣工验收条件坝审核表》提交劲质监机构检查态，并按原计划絮如期进行验收宰。对不符合验咳收条件的，发慌出整改通知书才，待整改完毕氏后，再行验收撕。凯赴（侮4派）承包人在竣毙工验收后十个择工作天内向发仆包人提供完整歼竣工验收资贱料必4范套、安全文明差施工管理竣工秤资暖料三4瞧套（按《广东福省建筑施工安脾全管理资料统购一用表》要求科编制），竣工平验收报喷告残4蔑份、竣工图终纸叮4诱套、竣工图电坐子文件光益盘翅2议套。竣工验收寄资料须按工程抵档案管理的有疑关要求编制成姻册，竣工图纸换应委托设计单增位绘制，制作垫费用已包含在次合同总价款内栋。仪如承包人不能举在项目竣工验滩收不后裁2晃8啄天内按规定收辈集、整理、装衬订并向发包人章移交上述档案诚、报告、图纸茧和电子文件光终盘，承包人须径按合同价款的吃千分之五向发命包人支付违约寸金。僵★宫58.畅竣工验收担★排58.1捡竣工验收标准焦合同工程竣工舒验收标准标：佛施工图纸，图捕纸说明，设计荡变更资料和图兔纸，技术交底瞧及会议纪要，垄国家或行业、营广东省的有颁辉布的施工验收云规范、规定，宜以及本工程专滤家委员会根据骨国家有关标准孝、规范制订的芽针对本工程特泊殊子项的施工头规范及验收标三准询。蛛松★柳58.8松单位工程和工毫程部位验收碰□浑合同工程无单翻位工程、无工歼程部位提前验医收的，本款不鬼适用。奸☑狭合同工程单位个工程或工程部顷位需提前验收终的，各单位工稿程或工程部位斩的名称、竣工玉验收时间和范顶围如下：访（远1豆）（名称）工情程或部位，竣关工验收时间为锐，其范围包括阻：修（芽2纷）（名称）工变程或部位，竣禾工验收时间为糊，其范围包括它：诸58.9职避施工期运行嫌☑男合同工程无单懒位工程、无工欲程部位在施工术期运行的，本料款不适用。结□穴合同工程单位墨工程或工程部五位需在施工期魔运行的，各单胶位工程或工程竖部位的名称、休运行时间如下错：垦（个1亮）（名称）工秀程或部位，运逮行时间为；西（纯2芝）（名称）工壳程或部位，运翅行时间为。劣58.1群0角竣工清场蚕☑甩按通用条款规贺定。□另作约定：雀58.1博1犹施工队伍的撤钓离附□粱按通用条款规心定，承包人的抓人员和施工设棕备全部撤离施漏工现场。有□变另作约定：校工程通过验收扬、工程接收证于书颁发，且在纯发包人发出退蜻场通知皂后匀5奴天内承包人应既无条件退场，相除经监理工程蠢师同意需在缺里陷责任期内继必续工作的人员要、使用的施工气设备和临时设薪施外，其余的倍人员、施工设炉备和临时设备宅均应撤离施工谋场地或拆除。留缺陷责任期满末时，承包人的凭人员和施工设哨备应全部撤离商施工场地。否士则，每迟延一镜天退场，支付魂违约房金骡1000屈0灭元，承包人实划际退场完毕之餐日为实际竣工澡之日，同时，薯发包人有权按架已竣工工程的渡租金标准向承缴包人收取场地乞占用费。由此叶造成发包人实导际损失超过违莲约金的，超出塔部分由承包人唇赔偿。爆59.床缺陷责任与质梦量保修滔59.1电垂缺陷责任期计物算膏缺陷责任期：格本工程缺陷责址任期自实际竣莲工街且按照合同约坡定移交之日耕起计算，缺陷弯责任期两年。忽5糟9.3栽缺陷责任纺缺陷责任期内倒，发包人对已医接收使用的工炮程负责日常维末护工作。发包访人在使用过程宜中，发现已接令收的工程存在矿新的缺陷或已挣修复的缺陷部悉位或部件又遭昼损坏的，应及少时通知承包人巧修复，承包人凡应在收到通知难后远的征2屑天内派人修复恩，直至检验合航格为止。承包耳人未能在规定便时间内修复的倦，发包人可自歼行或委托第三蚂方修复，听因此产生的费晕用由承包人承姓担。该缺陷的甲修正费用经造崇价工程师蛛或监理工程师陈核实，由承包享人支付；糊或东在合同价款中塑对此项工作所酬需的费用做相亲应的扣除。佳59.8栽末质量保修期计蚊算祸质量保修期：咏工程质量保修滚期击从竣工验收合抗格且按照合同浸约定移交之日尖起计算，伯按中华人民共壁和国国务院翅令荡[2000]抵27晚9垃号《建筑工程内质量管理条例师》的规定执行股，详见合同附迈件工程质量保惩修书。茅59.1率0役修复质量缺陷灭以外的费用报承包人承担通魔用条款锻第徐59.1洋0鱼款所述属于修巾复质量汇缺陷以外的恰工作云，筋但嗓如果贪该项工作是唯由于下述方面学引起的，则全户部费用均由承灯包人承担：叮（穴1种）驳使用不符合合坚同规定的材料波、设备装置或娃工艺子。歇蜡瘦经剑腥老飞赵（掠2返）夸承包人负责设乒计的工程，出拴现设计错误班。疲垫拥笔健叫欢锅芳（棍3炕）拉承包人未能执垂行或忽略了合愤同中规定种的义务和附随巩的义务惨。羡缎光认炮帖衡鞭如果在合理时蜜间内承包人未吼能执行上述指绣示，发包人可梯自行或指派第造三方修迫复割，因此产生的建费用经造价工猫程师纯或监理工程师滩核实后，由承乘包人承担。荒59.1磨1极补充条款篇：珍棒因承包人原因置致使建设工程贯在设计使用年出限内造成人身英和财产损害的铁，承包人应当厨承担损害赔偿惹责任。葱★朴61.躺工程量森61.1束寺清单工程量包踢括的工作内容李□祝按通用条款规抄定。艇☑冶另作约定：蛮工程量清单中伶开列的工程量冻应包括由承包宰人完成合同工持程的施工、安垫装等工作内容务。其任何遗漏样或错误，也不么能免除承包人陵按照施工设计执图纸、标准与悦规范实施合同莲工程的任何责先任。对于依据矛施工设计图纸鞠应在工程量清猫单中计量但招晋标工程量清单撇未计量的实体倦工程内容，应生根据本合同专望用条款你第勾7买2矮条规定确定合良同价款的增加供额。承包人中超标的投标文件遣未按照招标文余件的工程量清叠单填报单价或弊合价的工程项昼目，视为完成居该项目所需费笋用已包含在其萍它价款的报价代内，发包人将脊不予增加。同段时所报工程量灭清单的综合单想价和合价包干痰项目的总价措诉施项目费等）们，在工程结算迫时将不得变更涛，（合同另有娃约定的除外）苏。承包人在施散工组织设计涉优及的凡属施工已技术措施、安勇全措施的费用断，不论施工组湖织设计是否得吵到发包人或监路理人的认可和慰批准，该费用寄发包人一概不轧予另行考虑。察工程的计量和多计价由监理工挪程师审核，由辟发包人核定。慰承包人向发包扯人提交已完工贝程款额报告。严发包人应在收啄到监理工程师轰报告后绪的微9虑天内将核定结轻果通知承包人呢、抄送监理工愿程师，作为工瞧程计价和工程夹款支付的依据王。具体流程和踢格式按照发包嘱人制度执行川★冶62惕工程计量和计涛价伸62.7蓬不予计量邻对承包人超出俭本合同约定累的咏承包范围及施户工设计图纸明样确的南本合同工程实期施迁范围或因承包日人的原因造成气返工的工程量负，均不予计量超计价。棉★佣63.薄暂列金额妄63.1酬合同工程的暂轿列金额为元。联63.宫4拾补充条款：未缓使用的暂列金狂额贱暂列金额在结筐算时，以合同韵计列的暂列金估额为限额，按赞合同约定和承挥包人实际完成曾的工作量依据伸合同变更计价喝原则计量支付锄、结算，未使誓用部分仍归发亏包人所有。鹊★疾65.央暂估价采★蓬65.1拳招标暂估价项筐目柔必须招标暂估绵价项目合同双捕方当事人的权张利、义务碰□绕材料、工程设纷备：□专业工程：哥65.3痛衫非招标专业工乔程款的确定瓦□伴按通用条款规皱定，由造价工势程师与分包人波确定。幸R流另作约定：慰未涉及非招标里专业工程款。旱★痒66.蔽提前竣工奖与却误期赔偿费惹66.1延侨提前竣工奖委（巾1踩）提前竣工奖盛额度来☑劝没约定提前竣燥工奖的，本款爱不适用。竿（具2连）提前竣工奖麦的最高限额剧☑吸没约定提前竣友工奖的，本款能不适用变。旱塌66.2钩咬误期赔偿费畏（芹1柏）每日历天应奔赔偿额度杂：偶误期是指实际供竣工验收工期肆超出合同工期群的天数。承包栋人误期在座10总天内的，每延京误一天应支付些发包人合同总置价锹0.弱5解‰起的违约金；误格期在愁10陡—腐15怜天内的，每延冒误一天应支付腥合同总暑价户1饲‰你的违约金；误隶期超过稿15相天的，每延误波一天应支付合如同总舟价棵2刚‰问的违约金；依音此类推，分段滋计算并累加。胁若延期超过乓3洗0骤天的，发包人裙有权解除合同称，由此造成的圆损失，由承包番人承担。予（圈2萄）误期赔偿费俱的最高限额刮☑鸽按通用条款规税定为合同价款堪的树5%劫，即元。□另作约定：呜★叙67.钳工程优质费、晌工程建设标准壶费用蒙67.1虽完工程优质费的飘计算方法势☑鲜也没约定工程优缓质费的，本款没不适用。掏67.2穿昂工程优质费的颜计算额度：踪☑臣没约定工程优偿质费，本款不轧适用。廉★彻68.灭合同价款的约啦定与调整拼68.2焰合同价款的方幕式☑单价合同缘本合同项目的标工程承包悉暂定合同健价是由承包人芽以招标文件以恐及招标文件的央图纸为依据，芝采用工程量清你单计价方法，嘴根据国家标准企《始建设工程亮工程量清单计停价规短范瞧GB5050巩0-201镰3告》押以及款《广东省建设戏工程计价依据港（录2能018琴）》它计价办法，按塔照招标文件中箭工程量清单所项开列的工作内颗容和估计工程读量填报相应的铺综合单价后并止累计合价，再误加上措施项目耽费、其他项目章费、规费和税是金以及西暂估价（如有朗）挥等计算的合同趋价。结算时发固包人依据中华役人民共和国国慌家标准驱《耗建设工程阵工程量清单计以价规永范皂GB5050揪0-201顷3纯》名和底《广东省建设瓦工程计价依据树（他2易018步）》浊计价办法，粮以及倦本合同还关于上合同竟价款的叶约定遭和零经印监理人和股发包人确认的绵竣工哨图纸颂等规定计量确慢认的实际工程紧量乘以中标的感综合单价，再锦加上措施项目超费、其他项目吉费、规费、税欧金等计算的结译算造价塘，队结算造价以财伐政管理部门或剥由审批权限的觉部门审定结算皮为准砍。饶6惰君综合单价包含尖的风险范围：捏本合同傅工程量清单徐分部分项虎工程依及票单价措施项目火执行津综合单价包干烂，综合单价已排包含按工程量渴清单及施工图冰纸聪并竿综合考虑《依建设工程亮工程量清单计蛮价规搜范惕GB5050斩0-201邪3注》须考虑的相朴关费用土完成该项工作乓内容单位工作经量的全部费用宝，除本合同专饿用条款第喝69们条至第评73吗条、第馋76骗条规定所做的掀调整外，其余律不作调整此。扔在项目实施期溜间，招标文件施工程量清单漏递项的项目、旱属按合同条款乳第掘5霸6抬条约定程序经萄发包人批准的斜设计变更棋项目，荐以及按合同条帖款领第蛇7左5注条约定的经监兽理人和发包人晋确认的现场签喂证事项，均视阵为新增项目，每经发包人审批摔确认后，按下风列办法进行工躁程量及综合单愧价的计算：工奉程量依据国家爬标准锁《建设工程丑工程量清单计悠价规莲范伴GB5050骆0-2013秩》责以及烧《广东省建设粱工程计价依据兴（朽2舱018元）》掠计价办法，以默及删本合同关于合生同价款的约定会和踩经监理人和发扬包人确认的竣汉工图纸恼等规定计量确谎认的实际工程晶量为准；综合敏单价计算方法脏为：狐郑.1敢中标的工程量南清单中已有相途同项目的综合径单价，界如该报价不高知于标准综合单颤价跑的，答则沿用；如高如于，则按标准像综合单价。标铁准综合单价的恐计算方法按香第挖6说8.2.1.鲁7就款姐约定。双中标的工程量志清单们中相同项目存苦在多个旅综合单价婆报价的，取最即有利于发包人骂的水综合单价赤报价荣。禽68.2.皮1.2化中标的工程量话清单中的项目离与清单漏项的雹项目、设计变广更的项目，两蔑者只存在项目石中材料费最高惜的材料的材质漆、型号、规格毕不同时，则新色的综合单价只侵换算原清单项皂目综合单价中宾材料费最高的绑材料单价，其固它不变。互新田增篇综合单价材料搅费最高的材料膊单价，按专用野条款败第顷68.2.机1.3畅款执行。作68.奔趴中标的工程量拨清单中没有相巾同项目的，则迹作为新增项目贴，采用纤合同约定镜计价办法，依半据广东省计价茅依据、广东省连相关定额和广标州市补充定额全，以及所有定销额对应的计价粉办法进行计价黑，工程量按泰《广东省建设清工程计价依据羊（贵2戚018术）》屑计价方法计算禽，柜新增跪综合女单价确定办法知如下：律①驶其中的人工、久材料、机械台粒班价格丹，中标的工程填量清单中有相惕同人工、材料帅、机械台班的励，博且其单价挂不高于脱本合同基准期导（即复2020择年第典4浊月）《广州市仰建设工程价格絮信息及有关计及价办法的通知蛇》的人工、材齐料、机械台班米价格的，按投雀标报价中的人形工、材料、机岔械单价中标的肚工程量清单中关有相同人工、尽材料、机械台蝶班但其单价袭高于铺上述基准期《设广州市建设工臂程价格信息及竟有关计价办法元的通知》规定乒的单价的，按击上述基准期《顿广州市建设工飘程价格信息及筋有关计价办法朗的通知》的人趟工、材料、机蛇械台班价格；弄⑥引承包人投标报脾价中同一材料拥和工程设备、炸人工、机械叙有多个报价的肌，取最有利于撇发包人的报价奇。商②坏中标的工程量麦清单中倘没情有相同人工、撞材料、机械台执班的，削按实际施工期旷间建设行政主罪管部门发布的础《广州市建设糠工程价格信息毒及有关计价办剑法的通知》贝规定寸，并按以下原悄则进行调整：难税前乘以市(岭1通-窑承包人报价浮菜动背率孝)衫，贯承包人报价浮矛动率偷L=裹（知1殃—最（中标价盯格检-蛙暂列金）洗/终（汉招标控制价黑-踏暂列金）趋）养×绒100%灰；虽③伯建设行政主管晌部门没有发布恳的某些内容、钩品种由发包人蹲和承包人约定串根据建设标准接参考钥实际施工期间跳广州市工程造锁价行业协会发链布的字《广州地区建琴设工程材料（剃设备）厂商价欺格信息》驾并按市场实际堂情况调整，且套不高于实际施仔工期间《广州煮地区建设工程雷材料（设备）谅厂商价格信息赢》下唐浮胁2巡0%剩（或承包人报捡价浮动率，取铺有利于发包人拾的浮动率）费计算住；霉④链若个别项目没巾有定额可套用右或端《广州市建设析工程价格信息萍及有关计价办柔法的通知》、反《广州地区建葱设工程材料（堵设备）厂商价谜格信息》均无服参考的沿，肥由发包人和承劈包人根据实际溜情况签订补充扰合同或协议作络出约定遥，按照施工当抹时的实际情况振定价。定价原淘则：承包人在柳采购材料前向诱发包人报送三某家以上符合设验计要求的产品谦资料和报价，坦发包人择优审园定材料品牌及洪单价后方可进往行该类材料订冒购。对于未经夕发包人同意承蝇包人擅自采购于的材料，经发践包人确认质量纠合格后方可用粪于本工程，但寻材料的单价由由发包人、监理睬工程师根据市悄场价格自主定筒价，承包人不怖得提出异议子；狸⑤倒中标的涌工程量清单内惭已有的材料和萄工程设备，不绣发生技术标准窝、产品规格等借方面工程变更察的，其材料设草备单价不因发冒包人按专用条饼款枣第则49.绳2好款确定的、符寄合合同约定设袭计技术要求的偷样品或样品的徒选定、重新选饼定而调整；新秧增材料设备，阔如属于《广州赤市建设工程价倾格信息及有关皱计价办法的通寻知》公布的材娇料项目，其材丘料价格价按专甘用条款本款瞎第览②牙点执行，不因桐发包人按专用随条款虎第县49.砌2龄款确定的样品扰或样品的重新胃选定而调整。圈6肌8.2.1.种4鼓若项目实施期封间定额更新，农就新增次综合单价，蒜建设行政主管规部门对新旧定晨额的使用办法促有规定的从其土规定，没有规踏定或规定不明崖确的，领按本合同基准弟期适用的定额易计算然。懒6运8.2.1.绕5输中标的投标报嫩价相对于招标亮文件工程量清笨单有漏项或未哄填报综合单价朴项目，此项目待的费用壤视为承包人已亭包含在其它项盯目报价中，合贼同价款不予增夏加仅。惜6龟8.2.1.倾6阴招标文件工程疼量清单中的项涂目在实际施工婶中没有做的项园目，此项目的仇费用蹄在工程进度款经支付及结算中返扣除黄。挣6暮8.2.1.华7旅标准综合单价告：招标控制价殖工程量清单中些已有相同项目笋的，以招标控刺制价中的相同烟项目的综合单给价乘兴以妈(燥1誓-阀承包人报价浮燃动石率孙)傲，即为标准综物合单价；招标拘控制价工程量场清单中没有相闸同项目的，按参本合同基准期恢（即局2020拍年惨4路月弱）适用的工程削量清单计价办维法、定额标准威及有关计价规寄定计算的基数吐乘孤以它(踩1妄-撑承包人报价浮湖动建率范)象得出的综合单补价。其中：承舍包人报价浮动村率征担=啊（震湖中标合同遗价谊-收暂列金额巴）哥÷悼（招标控制抚价薯-诊暂列金额挥）绵×100懒%沈，现行定额标咬准及有关规定真相关利润和取抖费有上下限的忧，取平均窗值株,五材料和工程设犬备、人工、机秘械价格按午专用条款第亲6米8.2.1.繁3亦款约定。绸6极慎措施项目费、扬其他项目费的矮调整瞧：再□面按通用条款规犯定的调整事件弄内容调整披；碑□谢按广东省定额膏规定计算；尺☑捞由发包人和承脱包人根据实际序情况约定按岸以下约定见调整戒：染6乳8.2.2.责1抚合同履行期间那，因工程变更洁、工程量清单辨缺项漏项、工含程量偏差、现境场签证等事项崖而按专用条款惭第鞠宏款、荷第桑72.吧2粱款调整合同分眼部分项工程费径造价，导致结增算分部分项工鄙程费总额增（代减岂）虏10妙%坟以内（含本数爆）的，付按系数计算的旦措施项目费（绕不含绿色施工话安全防护费）禾不作调整；导织致结算分部分农项工程费总额估增（减）超茶过砌10蕉%掀且掩在伸3迹0供%赌以内（含本数抗）的刚，里1挺0李％以外部分的拥按系数计算的典措施项目引费摆（不含绿色施踢工安全防护费针）掌，按投标报价游中合价包干的葱系数计算的措伐施项目费蜂总额技（不含绿色施否工安全防护费厨）闷与分部分项工急程费总额的比劈例计算夸：济天撇都作纺（料1冶）消当雹S隔1专＞按1.1S早0助时蛙，效M1=M0+塔M0*(S1阁-1.1S0劝)见（用2五）耍当尼S税1烘＜唱0.9S或0挪时滚，继M1=M联0扰–乏M0*(0.辨9S0-S1改)丑式错中夹M谷1有—洞—千调整后的兰系数计算的措打施项目费秘结算价承（不含绿色施程工安全防护费怒）超；限M灭0伤—蒜—铅承包人在工程半量清单中填报伙的贡系数计算的措芦施项目费（不祥含绿色施工安息全防护费）脏；寇S籍1避—止—织调整后的分部则分项工程费结裹算价；撒S蔽0掘—躲—滋承包人在工程脱量清单中填报签的分部分项工渣程费。纸6购8.2.2.滤2孝因工程变更、际工程量清单缺宪项漏项、工程落量偏差、现场确签证等事项而誉按专用条款第负公款、胀第肝72.回2侮款调整合同分挽部分项工程费飘造价，导致结匠算分部分项工忙程费总额增（到减）超递过爽10优%竭且膏在程3两0%拾的，按广东省兴定额规定女及计价依据涝计算树系数计算的措驳施项目费结算饿（不含绿色施祖工安全防护费助）级。俗6恰8.2.2.汗3尤因工程变更、脚工程量清单缺滤项漏项、工程循量偏差、现场忙签证等事项婆引起措施项目唇发生变化呆的，绿色施工存安全防护费，冷按照实际发生糊变化的措施项搭目调整，不得总浮动。梢扇.4郑因工程变更、孕工程量清单缺虹项漏项、工程治量偏差、现场锹签证等事项引岭起措施项目发夜生变化的，渔单价措施项目脂经监理人、发警包人确认按实敬结算。滋6诉壮本合同项目的蜘结算造价确定床方式：暴结算时依据中刊华人民共和国竞国家标准膏酬《礼建设工程描工程量清单计文价规算范谣GB5050刃0-201帽3娇》裕自和《广东省建榨设工程计价依倦据肠（却2美018币）》计价办法旱，以及本合同哨关于合同价款暗的约定和经监挥理人和发包人吗确认的竣工图顽纸等规定计量号确认的实际工炉程量乘以中标璃的综合单价，英再加上措施项傍目费、其他项搞目费、规费、坊税金等计算的桃结算造价，结托算造价以财政朋管理部门或由最审批权限的部中门审定结算为甜准。胜。伴68.3明辛合同价款的调覆整事件蛙☑盯匹另作约定：款☑钢擦消后继法律变化弦事件；课☑淋嘱削项目特征描述旨不符事件；单☑些鞠卸分部分项工程蛙量清单缺项漏六项事件；恢☑材哀灿工程变更事件栏；器☑勿蚊替工程量的偏差沃事件；宏☑罚辞算费用索赔事件惠；郑☑泉反董现场签证事件搂；辨68.3漠（罩9唐）调整合同价摸款的其他事件短：质①龄设计变更修改秤（施工单位原技因造成的除外讨）肌；婶②包发包人依政府俯投资程序委托救的新增工程。列★伶70亿项目特征描述饺不符事件肥7辈0.2封项目特征描述爸不符的价款调躲整驴合同履行期间索，出现实际施下工设计图纸（弟含设计变更）竭与招标文件提行供的工程量清陵单任一项目特减征描述不符，年且不包含在专轧用条款织第允6蛋灯款寒综合单价包含啦的风险范围橡内，如该变化咬引起工程造价挑增减事件的，井按专用条款序第货6估8平条调整合同价神格。武★急71.败棉分部分项工程堤量清单缺项漏何项事件途71.佳2纲调整分部分项闭工程费的方法双工程量清单中羡分部分项工程蕉出现缺项漏项随，造成新增工最程量清单项目巴的，应按照专负用条款勒第秆6凯8国.2.1翅款豆规定计算调整题的分部分项工屯程费。舰71.塔3浙调整措施项目鹿费的方法忽工程量清单中封分部分项工程式出现缺项漏项宵，造成新增工针程量清单项目开的，应按照专刊用条款第屑术款规定计算调伯整的措施项目南费。肿72.5跳删减工作或工悟程的补偿道7桌珠发包人根据工赌程实施情况，抹有权对承包人尘的承包范围及酷内容进行适当托调整（包括增郑加或减少部分春工程）。歌接如发生不可抗宜力、政策变更诸或规划变更等葡工程实施情况忌导致承包范围踢发生变化的，御发包人有权发侵出书面指令单疮方增加或缩减炼合同范围。胞傍如上述变更导赛致承包人履行姐合同义务的费饶用增加，发包委人与承包人按愿照合同约定调券整合同价款。椒如上述变更导吧致承包人承包吹范围减少的，睁除已发生的工兰程量按合同约捞定计价外，承危包人无权向发冶包人另行提出箱其他任何补偿购或赔偿要求。竖7字旱承包人履行合脱同的质量、进宵度不符合合同堡约定或存在其悬他违约事实的绍，发包人有权姿直接减少承包袄人的承包范围光直至解除合同坚，对此，承包读人无权向发包腥人提出任何补释偿或赔偿要求革。窜★城72.本工程变更事件鸟7走2.2捡调整分部分项淘工程费的方法潜工程变更引起伟分部分项工程稼项目发生变化罗，按专用条款总第努6压8.2.鸭1芒款公规定计算调整态的分部分项工武程费。辆72.3厅调整措施项目赖费的方法括按工程变更引溜起分部分项工猎程项目发生变任化，按专用条订款础第经6灌8.2.谅2公款颂规定计算调整轨的措施项目费停。瘦72.4厉务调整承包人报辫价偏差的方法换□船按通用条款的更规定调整。鉴☑糊按照下列方法镰调整：祸承包人中标工锣程量清单分部饥分项清单项目神填报的综合单逆价比发包人招幼标控制价相应雀综合单价偏差售出和1括5拌%卵，且工程量发捏生变化的分部雪分项工程项目胡，超出的原招庄标工程量清单亚数量部分的增服加工程量按专趟用条款第子设款确定综合单押价。位★觉73.楼工程量偏差事杠件贞73.2痒志调整分部分项躲工程费的方法斧调整结算分部茧分项工程费：排□托按通用条款的逆规定调整。皂☑乓按照下列方法轧调整：风工程结算时，她按照合同签订珠时的图纸（含检经发包人批准射由承包人提供勒的施工设计图泄纸和履行本合瞎同的相关大样盲图等）实施、妥完成合同工程布的应予计量的查实际工程量炕计算，催分部分项工程峡和单价措施项腿目综合单价燃不因工程量偏番差而调整宫。宽等73.3军调整措施项目病费的方法宫调整结算措施轮项目费：辫□蹦按通用条款的米规定调整。揉☑鸦按照下列方法目调整：胞按专用条款楼第溪6应8.2.丈2雾款玻规定计算调整莫的措施项目费农。酬★犹75.暂现场签证事件疫75.3爪焦现场签证报告辣的确认焦提交现场签证弹报告的时间：侵☑钳按通用条款的左规定的时间提坡交。□另作约定：雄★关76.状物价涨落事件残☑均市场价格波动欧是否调整合同夺价格的约定：旦不予调整。矿□教因市场价格波津动调整合同价庭格，采用以下惩第种方式对合东同价格进行调另整：铅第薯1菠种方式：采用雀造价信息进行晶价格调整。置（招1图）关于基准价星格的约定：乳。这□宗①父承包人在已标阵价工程量清单睁或预算书中载纯明的材料单价吵低于基准价格庸的：专用合同使条款合同履行棉期间材料单价尼涨幅以基准价印格为基础超过象%制时，或材料单道价跌幅以已标胆价工程量清单碑或预算书中载创明材料单价为豆基础超过袜%修时，其超过部洒分据实调整。冰调整价格的材呼料品种：掏□男②蝶承包人在已标创价工程量清单基或预算书中载纺明的材料单价扶高于基准价格榴的：专用合同克条款合同履行姨期间材料单价缎跌幅以基准价圆格为基础超过她%厚时，材料单价奥涨幅以已标价赌工程量清单或丝预算书中载明魔材料单价为基立础超过浆%对时，其超过部箱分据实调整。拖调整价格的材酷料品种：算□困③湖承包人在已标泄价工程量清单杠或预算书中载忆明的材料单价迎等于基准单价卸的：专用合同成条款合同履行呜期间材料单价砌涨跌幅以基准弃单价为基础超企过煮±轧%呼时，其超过部两分据实调整。烦调整价格的材状料品种：梅★鼠77超合同价款调整株程序痕77.螺4殖调增价款的支归付茅水当工程变更、薯现场签证屯和蜘工程量的偏差蒜等因素，导致嫌的工程造价辩增加，献经踢监理人及击发包人崭审核具累计旋增加妄金额递不屯超过仅暂列金额疲5碑0玩%阴时冻,疑调整价款在合炕同结算评审后记支付脱。续酬当工程变更、坚现场签证稻和供工程量的偏差池等因素，导致睛的工程造价增痛减山，膜经圾监理人及胳发包人壮审核性，累计隔增加轻金额超过颂暂列金额新5约0访%觉但未超暂列金酷额总额蒜时魔,结双方鹿可贞签订相关补充商协议，垦确定增加问金额避的支付比例，嚼随工程进度款袖从暂列金额中非支付姥。乓77.4.镰3隆合同履行过程晃中，当帜工程变更、现瞎场签证和工程碑量的偏差等因假素争，斗经歇监理人及内发包人各审核毕，钩导致起累计的工程造码价成增加超过中标偿合同总价的，朗应按广州市关制于财政投资项劝目资金使用、下政府投资管理蝴管理等文件规食定，经政府有篮关部门审批同找意后，才可签干订补充协议，恋调整相应价款皆，勿按凶补充协议约定嘴支付哀。排77.4.津4笋合同履行过程四中，因鞠工程变更权引起造价调整骨或经批准增加悔合同规定以外作的内容，达到芦招投标法律法臣规规定招标条距件的，按合同摔履行期间广州器市关于财政投赛资项目资金使旁用、政府投资族管理管理等文羊件规定，经有良审批权限的政绕府部门、市发括展改革部门批雨准不需招标、群由承包人实施夕的，发包人与如承包人按各级嫌审批的工程变秧更调整价款作体为依据签订补夸充协议；经有摔审批权限的政究府部门、市发瓣展改革部门核旨定应招标的，漂该部分工程变卖更和合同规定倍以外的内容不的纳入本合同范展围，由发包人债另行招标，承杨包人必须配合点发包人工作，形为发包人因此威另行招标实施撑的工程提供现舞场配合管理服舟务。承包人已巩充分考虑此项妇管理和协调所好发生的费用，粥费用已包含在温总包合同价其件它有价款的竞屡争性报价内，伏在实施后，发坟包人将不予另云行支付。牧77.4.底5奶发生上述蜡第哪搂款界、第浩74.4.玉4感款殃所述的合同变扎更，刮政府审批程序域影响工程进度康的，不属发包竭人违约，工期终顺延，发包人蜜不承担其他违墙约或赔偿责任款。如因承包人刑未及时报告造化价变化情况造摔成工程款无法潜及时支付的责抓任由承包人承哥担，承包人不熊得以此为由拒唯绝履行或怠于颗履行本合同约零定义务，不得缘因此而影响工瞧程建设和延误间工期。拾77.哲5延合同价款调减宵事件的处理壶韵当工程变更、此现场签证汤及扮工程量的偏差粗等因素，梳导致已完工程胀造价减少，经籍监理工程师和瘦发包人审定后堡在当期进度款现支付中调整。先★除78.守支付事项奉78.2蒜计算利息的利键率妥□销按照中国人民霞银行发布的同疫期同类贷款利何率。纠☑顺另作约定：杯发包峰人延迟支付款柿项娘的哀，工期顺延，摇发包人不承担初其它汇违约众或村赔偿责任辅78.5垦独补充条柱款忆:滨顷本工程属财政狡投资，所有款饼项均须遵守财镇政支付制度，委因此，本合同补所述的支付是异指发包人在收株到承包人的狱支付跪申请后在规定兼的时间内脖完成发包人内其部审批程序递壁交财政主管部堆门开始喘办理财政支付纠手续。闹★闲79.羡预付款堆79.1饶堂预付款的约定签及管理贯（萍1呈）预付款的约怀定苹□名没约定预付款申的，本条不适水用。毛R这约定预付款的睁，预付款的金出额为伪合同价款（扣士除暂列金额）煤的稳30%鹅，即器¥烟元，蛋其支付办法鲜及枕抵扣方式，按晴本条有关专用馒条款的约定。携（饥2振）预付款的最钳高限额熔R恩预付比例不低暴于合同价款（评扣除暂列金额羡）的罗10%趣，不高于合同裕价款（扣除暂膊列金额）的盛30%，即%。□另作约定：已79.2板驼提交预付款支蜡付申请期限：恶79.2.扛1低提交预付款支薄付申请期限赢□畏按承包人在完冒成本款三项工摇作后的乌7紫天内。浴R篇另作约定：样签订本合同后捏的到7雪天内。逢79.2拖.澡2背预付款支付方阔式京R醋预付款分期支亏付：累79.2.绿1崇本合同生效，筐且承包人实际圣进场后，承包亲人锣在每7太天内提交支付益申请剧。发包人在监姨理人签发支付吗证书后外的退1沾0者个工作日内向膏承包人支付预萌付款帽支付第一期预盗付款，即本工缩程合同价（扣鼓暂列金额）趴的施20压%亡（钟¥谷游救榆元）。承包人之收到发包人通脚知进场进行第驳二期工程后（燕暂贫定已荡南年必蔬月镰累日），承包人兵在亡7旷天内提交支付摆申请荡。发包人在监却理人签发支付蠢证书后氏的葡1木0磁个工作日内向刃承包人麻支付第二期预甩付款，即本工阔程合同价（扣捕暂列金）的镜10糠%寿（马¥味膊盏元）。堪努承包方未按监扯理工程师及发氏包人指令组织摇进场的，发包森人有权暂不予适支付该期预付召款，直至达到窝前款要求条件毅为止。由此造嘱成机械停滞、自人员窝工以及肾二次进退场等模一切损失由承及包人自行承担讽。悲□窃预付款更按们一期支付：在搭本合同生效、崖且承包人实际已进场后，承包香人钳在久7锐天内提交支付风申请发包人在论监理人签发支咸付证书后挨的坏1肃0凝个工作日内支梅付帝。甚79.4乓莫预付款抵扣方期式辨□紫预付款按照期遥中应支付工程双款的贝%估扣回，直到扣档完为止。斩R咐其它方式：撤工程实施后，畅预付款转为已忌付工程款，盒第一次支付工陡程款不足笋以顺抵扣预算款的枣，在后续工程痒款支付中抵扣纠，直到扣回的较金额达到专用屠条款约定的当哲期工程预付款斤金额为止。款★卫80.植绿色施工安全册防护费恒★熊80.1翼绿色施工安全将防护剧费的内容、范筋围和金额暴（慨1烂）内容和范围烈R隶按通用条款的族规定，以现行互广东省统一工遵程计价依据规普定、但省市造价管理际部门发布管理盲文件宪为准。□另作约定：状（匀2步）魄绿色施工安全率防护悼费的总金额为互元；志其中：施工扬鬼尘污染防治措喂施费为元；演用工实名管理嘉费为元。不危大工程安全愚防护文明施工序措施费元。塔80.2孔例支付申请的提血交与核实买R莫按通用条款的消规定。□另作约定：布80.3窃待费用支付总绿色施工安全仅防护建费的支付办法肉和抵扣方式：秤□披按通用条款的燃规定。饭R混另作约定：卡按专用条款弓第藏81.宇1难款约定。犬★旋80.6袜文明工地增加慢费啊文明工地增加爪费的计算额度笑：顿☑扇材没约定文明工线地增加费的，幼本款不适用。插★薄81.蹄进度款鼓81.1导呀约定支付期限粪和提交支付申门请删（杨1胶）支付期限、失比例灵☑塑以形象进度为帝准，具体为：细纱本合同工程按池发包人要求分腾单位工程分期锤实施，当完成插合同内发包人竹要求实施的该争期指定单位工障程工程量资的具50肢%楼时，支付至该税期指定单位工鞭程合同价（扣日暂列金）省的侮45愈%争。该期指定单裙位工程完工并繁经监理人初验痛合格支付至该棉期单位工程合脂同价（扣暂列禾金）丸的微85仔%位。当81.1.字2毅本合同工程全热部完工并经监坟理初验合格支宪付至工程合同支价（扣暂列金事）液的偷90盆%面。谋众本合同全部工谅程竣工验收合往格，结算经广贺州市财政局评庭审机构审定并虑交齐资料望后形1时5痕个工作日内付歌至工程结算总明价悔的突100夸%泳。承包人按结刷算金离额火3受%救向发包人提交明发包人认可的浮银行出具的无肌条件质量保函椒。大巩缺陷责任期满贷，且承包人完血成缺陷责任期询内全部保修项沃目以及完成竣础工验收备案手革续后一个月内千退还质量保函过。百81.2胜期中支付的最米低限额为怖0泉元。拿81.5烈本工程项目的芳工程款由财政刮支付，因财政磨资金拨款延误毯而导致发包人记逾期付款，发鞠包人不承担逾四期付款的违约庄和赔偿责任，侍并且此情况不为能成为承包人乞逾期竣工的理谊由。瞧★赏82.花竣工结算缩82.1忙渣（讲1今）竣工结算的针程序和时限：欣□第按通用条款的执规定办理。讽☑竞饱另作约定：供工程完工和后的1衡4森天内，承包人贼提交完整的竣做工结算资料，辆发包人在收到构经监理人审核牢的有关结算资锄料叛后约9均0昼天内完成初审吃并按初审意见必报送财政评审状。竣工结算财导政评审完成并基得到承包人及点发包人确定后捧，出具正式结董算书、扣除承权包人应付全部魔应付违约金后欧，一个月内付因至财政评审结热算造阳价惊(算扣除违约蜓金浪)豪的壮100蚂%生（按专用条款钉第盯8把4奖条保留工程质坏量保证金）。慈如结算审定后鉴，发包人发现埋已付工程款超军过审定结算金酸额，则承包人秩必须在收到发凉包人的通知源后虫1被5镰天内无条件退词还超出的金额抱，延期退还的诵，承包人还应缓向发包人支付砍该超出金额的苏利息，该利息无以银行同期贷尊款利率计、自村延期之日起计摘算李。份82.2末（虚1夜）竣工结算文剪件清单：挡☑设（捆1耍）工程结算书尤☑童（渠2抓）工程量计算斥书蝴☑鲜（赛3虫）钢筋抽料表膝（如有）性☑桨（攀4再）工程承包合脸同才☑凶（东5鸡）工程竣工图沿（含电子版和密相关部门要求井的专用软件版艳本窃，由承包人负蓬责编制贷）腥☑蝴（扛6奸）工程竣工资凯料（含电子版英及相关部门要皱求的专用软件祸版本、单位工贴程开工申请报拼告、单位工程甜工程竣工验收浑报告）挠☑玻（焰7储）图纸会审记热录奸☑狱（被8学）设计变更单蜡☑驰（约9壁）工程洽商记礼录谁☑撇（掠10黄）监理工程师朵通知或发包人川施工指令终☑姐（支11棋）会议纪要丛☑欢（拾12科）现场签证单恨☑良（奏13脏）材料设备单蛙价呈批审核单抹☑讲（淡14遵）综合单价呈劈批审核单铸☑济（泳15廉）招标文件、潜答疑纪要件☑舰（渣16冷）投标文件（呈含经济标软件凑版）、中标通参知书费☑讯（快17抚）发包人供应饺材料收货验收娘签收单坏☑嚼（骡18盲）其他结算资狐料勒☑陶（载19银）工期履行审捉核表激☑位（踢20两）移交资料签袖收表雀☑灌（护21吨）其它估：卫移交物业（袋事物版）确认表疲（省2委）发包人对送伪审结算资料的别具体要求：家承包人提供的呈工程结算资料辫必须完整真实屈，不得弄虚作详假，承包人应析保证提供的竣渗工图纸与实际蠢相符，如在结宇算审核过程中缠一旦发现工程恰结算资料与实货际不符，经确宜认因此造成承钱包人多报造价寄的，发包人有秘权按终审价核布减金额闪的裕1渴0菜％作为违约金救，该违约金及饰审价费直接从拨承包人工程结楼算款中予以扣互减。承包人提访交监理工程师景、造价工程师张、发包人的工交程结算款与本呢工程结算终审蛾部门的审核价爪相比，核减金恐额超过送审金仇额随的更10腊%愧的，发包人有捷权按终审价核薯减金额侦的赏5昆0诚％作为违约金献，该违约金及听审价费直接从由承包人工程结颗算款中予以扣踏减。秋★扛83.难结算款扩83.1浴树提交竣工支付讯申请付（籍1抓）竣工支付期腰限健☑悼按通用条款的盗规定，在造价窜工程师签发竣列工结算支付证推书后的乐28僻天内。珍□丈另有约定：。鞭（荣2枕）政府资金投冤资工程的支付件期、支付办法蓝□勿按通用条款的陆规定。将☑扭另作约定：医项目资金属市知财政投资，从通申请支付款项培开始，整个支俩付环节需按照造《市级财政性表投资民用建筑斥项目管理暂行撒办法》（府革办征[2000]防4做号）、《市级脆基本建设项目稿财政性资金集秘中支付暂行办警法》规定执行斩。所有支付款犁项的发票抬头弓写午“回广州市教育基画建和装备中心垮”租。比(平3)齿实施临施工过程结算浸的，其竣工结舌算支付方法：茶本款不适用。悼★绑84.贼质量保证金刷84.2调巴质量保证金的策约定与扣留宾（匠1清）质量保证金适的约定项☑穗按通用条款规漠定为合同脉结算款腥的完3%(箭采用银行保函您)的。□另有约定：蹄（堪2鼻）质量保证金岩的扣留氧□吓按通用条款的杰规定，按每支访付期应支付给你承包人的进度俘款和结算款的筒3%蔽扣留。少□厌另有约定：雪按专用条款御第顾81.1.掠3姨款约定。汤85.烧最终清算款啦85.1举缩提交最终清算大支付申请价（姨1很）最终清算支献付申请捎提交份数：吊4近份席提交期限：败缺陷责任期满散(2)晴理最终清算支付剥时限凤☑臂按通用条款的炉规定，在造价灵工程师签发最伤终清算支付证杀书后的旷14滥天内。□另有约定：日86.腊合同争议字86.4削物调解或认定赖争议调解或认的定机构：易☑别按通用条款的枕规定。□另有约定：（1）（2）（3）谷86.6报戴仲裁或诉讼纳解决争议的最六终方式：军□膀向中国广州仲主裁委员会申请撑仲裁。尸☑磁向有管辖权的旷人民法院提起哲诉讼。支94.蔑保密要求恨94.1晚支提供保密信息咽的期限：裂直至保密信息极被发包人披露舞为止。浴97.昼合同份数菜94.1污省约定提供合同手文件搜提供合同文本灭：梯☑驴按通用条款的乳规定，由发包木人向承包人提跃供。□另有约定：隔94.2胞捕正副本效力合同的份数：批正本和两以份，副本护捌熔份。挑其中：发包人故正本叉壹福份，副本锋肆定份；劫承包人正本墓壹灭份，副本光肆役份。拾第四部分附件涉与格式附件1秘工程质量保修难书寒发包人：（全弓称）泥承包人：（全绪称）详产权人：（全摆称）絮为保证（工程而名称）在合理幸使用期限内正板常使用，合同毅双方当事人根体据《中华人民塌共和国建筑法朋》、《建设工宜程质量管理条柳例》和《房屋均建筑工程质量常保修办法》等洋规定，经协商抛一致，订立本碌质量保修书。质量保修范围鹅所有承包范围足内的工程均属痒保修范围茧。而质量保修期韵2.1痰别三方根据《建宾设工程质量管休理条例》及有会关部门规定，留约定本工程的爱保修期如下：退⑴晴哀地基基础工程涛和主体结构为砖设计文件规定册的该工程合理焰使用年限；宫⑵幼现屋面防水工程伸、有防水要求晃的卫生间和外护墙面的防滲漏随为缘蹈求伍抹乖速年；潜⑶化征电气管线、给勾排水管道、设束备安装工程暑为反伙太贰肥锦超年；塔⑷但核供热与供冷系洗统艇为表遇屠贰贺阀班供冷期；共⑸虎而学校内的给排欧水设施、道路漠等配套工程匪为泥龄黎壹伶促而年；圣⑹胞踩其他项目保修校期限约定如下竿：慧铸保修期按《房殃屋建筑工程质妈量保修办法》坡（建设建部坐200饮0骤年洋第玩8霸0是号令）规定的钟最低保修年限奏执行患。槽毙2.2豪麦质量保修期自经本工程竣工质莲量验收合格且狡按照匀《卸卡肿桥障工程施工合同枯》（合同编号渡：俱府既）的约定移交魂之日起计算。瞎本保修书的约斑定与《房屋建慧筑工程质量保谈修办法》（建皱设窜部杠200蓬0联年盒第狂8活0到号令）规定或粪《岸分贿府扯工程施工合同温》（合同编号桶：品罚然）约定的保修锹年限不一致的叼，以标准高的誉要求为准炮。钉发3.挺询质量保修责任枯3.1破援属于保修范围董、内容的项目储，承包人应当灶在接到保修通疏知之日类起得2锦4告小时内派人保茫修。承包人不玉在约定时间内君派人保修的，店发包人或产权卧接收单位可以棚委托他人修理教，保修费用从凤质量保修金中曲扣除。龙3.2雀皱发生涉及结构景安全或者严重这影响使用功能佛的紧急抢修事陶故，承包人在棍接到事故通知查后，应当立即僻到达事故现场围抢修。丢3.3昏岁对于涉及结构痕安全的质量问霜题，发包人或苦产权接收人应铁当按照《房屋释建筑工程质量端保修办法》的音规定，立即向铃当地建设主管允部门报告，采重取安全防范措湾施；有原设计铲单位或者具有修相应资质等级悬的设计单位提窜出保修方案，者承包人实施保美修。泉3.4发东质量保修期完辽成后，由发包滚人或产权接收较单位按原设计闯文件要求及国输家及地方现行穗有关施工验收善规范组织验收鲁。梯4.吹说保修费用：本县工程约定的工烤程质量保证金诱为合同结算价应款码的冲5席%历。有关质量保悉证金的扣留及缎返还等约定按洪照状《缩讨厦此工程施工合同接》（合同编号闸：易产惨）的有关条款练执行。税4.1塞施保修费用由造薪成质量缺陷的林责任方承担。5.其他帜5.1套层三方约定的其疑他工程质量保吹修事项剖：羊仙写撑话盘。窄5.2馒红本工程质量保汤修书，由施工携合同发包人、栽承包人和产权遇接收人三方在博本工程竣工前欲共同签署，自靠三方法定代表舌人或授权代表吓签字并加盖公邪章之日起生效译，作为施工合误同附件，其有坛效期限至保修闷期满。候（本页以下无笛正文，下页为巧签章页）坑发包人：（盖补章）承包人：愁（盖章）浆法定代表人：兽（签字）法定格代表人：（签幕字）蹲联系电话：联粥系电话：年月日年月日产权人：怜法定代表人：僚（签字）联系电话：年月日附件2廉政合同影发包人：（全燃称）稿承包人：（全判称）圈根据国家、省糕有关廉政建设塞的规定，为做帐好合同工程的征廉政建设，保躬证工程质量与暴施工安全，提叹高建设资金的撕有效使用和投牧资效益，合同装双方当事人就尽加强合同工程盲的廉政建设，睁订立本合同松。桥1概双方权利和义配务翼1.1糟严格遵守国家虽、省有关法律餐法规的规定。纳1.2狡严格执行合同净工程一切合同甜文件，自觉按基合同办事。进1.3寨合同双方当事岗人的业务活动腥应坚持公平、睛公开、公正和伴诚信的原则（花法律认定的商碗业秘密和合同芹文件另有规定起除外），不得秩损害国家和集傅体利益，不得味违反工程建设遗管理规章制度熟。费1.4构建立健全廉政闲制度，开展廉碑政教育，设立馆廉政告示牌，卸公布举报电话寿，监督并认真两查处违法违纪希行为。培1.5己发现对方在业轰务活动中有违颠反廉政建设规链定的行为，应避及时给予提醒剂和纠正。停1.6梢发