施工招标文件实例

承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。1、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。2、承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。3、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。4、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其它文件的费用承担方式：双方另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其它情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。18.3其它保险关于其它保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其它事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。20.6补充协议20.6.1承包人必须首先确保施工一线工人的工资发放，不得拖欠民工工资，否则发包人可采取必要的措施予以处理，并保留进一步追究承包人责任的权利。20.6.2必须严格按照西安市人民政府第237号令关于《西安市工程施工现场管理规定》的规定执行。20.6.3施工过程中承包人必须无条件的执行经甲方确认的设计变更，除非该设计变更属结构性重大变动，同时也符合价款调整的相关条款之规定，否则所有设计变更均不得作为延长工期的理由。20.6.4承包人提交的竣工决算，决算资料经委托的审核单位审核后，如审核误差在±5%以上则审核费用由承包人承担。20.6.5审核、审计需要提供的资料(必须为原件)：工程招标文件、工程招标图纸、招标答疑等有关文件；工程投标文件（技术标、经济标等）及其电子软件版;中标通知书；工程施工合同及有关会议纪要;图纸会审记录;设计施工图纸、变更修改图纸、竣工图纸;设计变更通知单及联系单;施工变更签证;隐蔽工程竣工验收记录;工程结算书、工程量计算底稿、材料明细表等及其电子软件版;施工组织设计;甲供材料清单，包括品种、数量、单价、金额;工程款支付记录;地质勘察报告;开竣工报告;工程竣工验收证明书等

附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：工程质量保修书附件3：主要建设工程文件目录附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：承包人主要施工管理人员表附件6：分包人主要施工管理人员表附件7：履约担保格式附件8：预付款担保格式附件9：支付担保格式附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：工程质量保修书发包人（全称）：西安建工城航置业有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西安建工科技创业基地项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗五为年；3．装修工程为二年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5．供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；7．其它项目保修期限约定如下：无。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人能够委托她人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其它工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：西安建工城航置业有限公司承包人(公章)：地址：西安神州五路与工业二路十字西北角地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：建设银行开户银行：账号：306642账号：邮政编码：710000邮政编码：

附件3：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件5：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其它人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其它人员

附件6：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其它人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其它人员

附件7：履约担保鉴于西安建工城航置业有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于2月25日就西安建工科技创业基地项目（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）壹拾万元（¥100000元）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请西安市仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：西安神州五路与工业二路十字西北角邮政编码：710000电话：传真：年2月25日附件8：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与西安建工城航置业有限公司（发包人名称）（以下简称“发包人”）于2月25日签订的西安建工科技创业基地项目（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请西安市仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：西安神州五路与工业二路十字西北角邮政编码：710000电话：传真：年2月25日

附件9:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与西安建工城航置业有限公司（发包人名称）（以下称“发包人”）于年2月25日签订了西安建工科技创业基地项目（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%，数额最高不超过人民币元（大写：/）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后30日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第/种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向/人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）邮政编码：710000电话：传真：年2月25日第三章技术规范一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：1.1、清水混凝土外墙施工技术特别要求：清水混凝土工艺要求混凝土成品表面不需要再做装饰装修，即仅靠混凝土自身整体的优良外观质量来显示建筑物结构的力度和朴素大方的本质美感，因此对施工操作工艺要求精益求精。我们借鉴了国内其它工程的有关镜面、清水混凝土的施工经验，编制了本技术要求（部分标准比照高级装修规范要求），希望中标人能在自身已有的镜面、清水混凝土的施工经验和教训的前提下，以不低于本要求的基本标准，进一步认真策划本工程的清水混凝土施工工艺，编写清水混凝土施工工艺专篇，以期达到预定的设计目标。1.1.1质量标准表一清水混凝土外观质量标准及检验方法项次检查项目饰面清水混凝土检查方法1颜色色彩基本一致,无明显色差距离墙面5m观察2修补基本无修补痕迹距离墙面5m观察3气泡最大直径不大于5mm,深度不大于2mm,每平方米气泡面积累计不大于20㎝2随机抽检,尺量4裂缝宽度小于0.2mm，深度小于10mm，且长度不大于1000mm尺量、刻度放大镜5龟裂基本无干燥收缩龟裂现象距离墙面2m观察6洁净度无漏浆、流淌及泛砂痕迹，无油迹、墨迹及钢铁锈蚀污染，无粉化物距离墙面5m观察7对拉螺栓孔眼排列整齐、规范，孔洞封堵密实，颜色同墙面基本一致，凹孔棱角清晰圆滑观察、尺量8分格缝位置规律、整齐，深度一致、边缘棱角清晰，水平交圈、竖向垂直观察,尺量9蝉缝横平竖直，均匀一致，水平交圈，竖向成线观察,尺量10保护涂料着色均匀一致、保持清水混凝土原有特色纹理；不同色彩要求的板块之间不得交叉污染；罩面涂料无流坠、疙瘩，不粉化、不起皮，无其它因素污染距离墙面5m观察检查数量：全数检查表二清水混凝土结构允许偏差和检查方法项次项目允许偏差（mm）检查方法1轴线位移墙、柱、梁5尺量2截面尺寸墙、柱、梁±4尺量3垂直度层高2经纬仪、吊线、尺量全高104表面平整度22米靠尺、塞尺5角线顺直3拉线、尺量6预留洞口中心线位移5拉线、尺量7标高层高±5水准仪、尺量全高±208阴阳角方正2用直角检验尺检测顺直29阳台、雨罩位置±5尺量10分格条（缝）直线度3拉5米线，不足5米拉通线，钢尺检查11水平分格条（缝）水平度3用一米水平尺和塞尺检验12垂直分格条（缝）垂直度3用1米垂直检测尺检验13蝉缝错台2尺量14蝉缝交圈3拉10米线，不足10米拉通线，钢尺检查15门窗槽口宽度、高度±3尺量16门窗槽口对角线5尺量17门窗槽口正、侧立面垂直度3用1米垂直检测尺检验18门窗槽口上、下水平度3用一米水平尺和塞尺检验19门窗槽口上、下直线度3拉5米线，不足5米拉通线，钢尺检查检查数量:全数检查1.1.2具体要求、所有清水混凝土施工均要求采用定制钢模板，钢板厚度不得小于5mm，钢模板的设计（含钢板厚度、钢号、尺寸大小与形状、肋筋板间距和尺寸、对拉螺栓布置的间距与孔径等）、排板方案、加固方式及方案、均须经建筑专招标人设计人、招标人相关专业人员确认后方可安排定制加工。、清水混凝土模板的支护、施工配合比、粉煤灰的掺量、坍落度、抗龟裂措施、养生方式和时间、少量缺陷的处理、表面保护剂的实施等具体施工方案须经施工监理和招标人相关专业人员审查批准后实施。、清水混凝土浇注及表层涂刷保护液等特殊工序大面积正式施工之前，必须先做1:1实体样板，经施工监理和招标人相关专业人员认可后方可实施。、建筑外墙阳角须做成圆弧状（含外墙门窗洞口阳角，窗台下部有石材装饰板的一面不做），圆弧模板需采用与钢模板同材质材料制作（不宜采用塑料或木质材料角线，以免浇注后混凝土色彩、光泽不一致），弧长及曲率半径须经建筑专招标人设计人、招标人相关专业人员确认同意。、建筑外墙门窗洞口须按净口尺寸一次成型，不得二次饰面粉刷（应留出门窗框背部聚氨酯发泡及玻璃胶封闭间隙3～5mm），槽口尺寸大小、垂直度、对角线、阳角方正等必须符合上述表二的具体要求。窗台下部无石材装饰板的下槽口，内墙皮至窗框下部外侧应设高度为4～6mm的台阶，台阶外边缘下侧至外墙皮应设向下不小于2%的坡度，防止雨水向室内倒流。、清水混凝土外墙结构要求外形尺寸准确、线条通顺、对拉螺栓布置规律、整齐、美观，对拉螺栓附近不得有漏浆、泛砂、发黑（熊猫眼）的现象；混凝土浇灌要求振捣密实，不得有涨模、漏浆、烂根、泛沙、露筋（箍筋似露非露情况即视为露筋）、蜂窝麻面、明显气泡和施工冷缝等明显缺陷；不得过振，以免造成模内混凝土粗骨料下沉、细骨料及粉煤灰上浮而形成色彩不匀及上部强度不足的现象。外墙表面观感质量及结构允许偏差应符合上述表一、表二的具体要求。、清水混凝土外墙板水平及竖向均应设分格条，水平施工缝必须留置在水平分格条处；原则上不允许留置竖向施工缝；为保证水平接缝不错台及满足强度增长要求，模板配置应按三套翻转考虑。、φ600mm圆形混凝土柱子按清水混凝土工艺要求施工，须配置专用钢模，钢板厚度不得小于6mm，外露水平施工缝不得多于3道，水平施工缝留置处能够考虑留置水平分格条（水平分格条宽、深度应与墙面水平分格条一致）；全高垂直度偏差不得大于10mm。、清水混凝土外墙轻微缺陷须设专人修补，修补腻子的配合比应经重复试配确定，必须保证修补后的色彩与大面积清水混凝土一致，修补后的修磨工作应采用专用机械。0、清水混凝土外墙表面经全面清理、修补后应按设计要求采用：a、清水混凝土专用闭水保护剂一道（该工序放在着色工序之前还是后面，待现场试验后确定），要求该保护剂应能渗透至混凝土结构内部，锁定混凝土基底、永久防止湿气、化学酸碱类气体的侵蚀，耐久性良好；b、清水混凝土着色剂一道，着色剂按照图纸设计要求，采用白色和石岛红色，使用着色剂着色后，必须保持清水混凝土原有的特色纹理，要求该着色剂必须具有优异的色彩稳定性，能够防紫外线、抗碱性；c、清水混凝土专用闭水保护剂两道。2、其它细部节点工艺要求：为全面提高本工程的观感质量和工程品位，体现细部特色、细部创新和工艺水平，要求投标方依照自身施工经验和特长认真、全面系统策划、编制本工程细部处理方案（要求全面涵盖建筑、安装、装饰装修等）专篇。中标人应承诺中标后在不低于投标文件中编写的细部处理方案专篇内容在开工之前重新全面、细致编写本工程细部策划实施方案，并报施工监理和招标人工程部批准后执行。批准后的工程细部策划实施方案要作为工程施工的工艺纪律，必须强制性贯彻执行。招标方仅编写以下少部分工程细部策划内容作为提示，以起抛砖引玉作用：2.1、镜面、清水砼样板：表面平整光滑、无气泡、色泽一致；轴线、几何尺寸准确；阳角位置倒圆，接头规整；板缝排列有序，无明显接茬痕迹；预埋铁件安装规范、与结构表面平齐；无跑模、漏筋、蜂窝麻面等质量缺陷2.2、墙面阴、阳角样板：阴阳角要清晰、顺直、方正，必要时阳角部位可加线条点缀。2.3、砌体工程2.3.1、墙面砌筑要双面挂线控制平整度、垂直度，非整砖须采用机械切砖工艺；砌体灰缝应横平竖直，砂浆饱满，并勾半圆形凹缝。2.3.2、填充墙砌至接近梁底时，应留有一定的空隙，间隔7天以后，方可将其补砌挤紧。补砌时，砖应斜砌顶紧，砖缝用同强度等级水泥砂浆或微膨胀水泥砂浆嵌填密实。2.3.3、原则上不允许采用单排施工脚手架砌筑墙体，避免留置架眼；少量孔洞及架眼补砌时，灰缝应填满干硬砂浆，严禁采用干砖填塞。2.3.4、.框架柱间填充墙拉结筋应满足砌块模数要求，不得折弯压入灰缝中。2.3.5、所有建筑物的墙面线槽、穿墙孔洞，在没有预留的情况下，必须使用机械开槽开孔，不允许手工剔槽扩孔。2.4、地板砖粘贴2.4.1、地板砖粘贴前应进行排版，避免出现非整砖，若无法避免时，非整砖应布设于边角部位，宜对称布置，并应大于1/2。2.4.2、在墙柱阴阳角处采用整块砖切割，如房间四周有色带，在墙柱阴阳角处均采用45°切割角拼接工艺。2.4.3、地板砖粘贴应采用干硬性砂浆，房间面积较大时，板块之间须采用净缝法，即板块之间留出均匀缝隙，且缝隙内不得留有水泥砂浆，给板块留出膨胀伸缩空间。2.5、卫生间2.5.1、卫生间的楼板必须采用现浇混凝土，浇注时应同时将周边墙体范围（除门洞口处）向上做一道高度不小于120mm的混凝土翻边，成品地坪应低于相邻房间20～30mm。2.5.2、垫层施工时，从地漏口向四周拉放射线找坡，地漏口周围做泛水坡度，地漏低于地坪3～5mm。2.5.3、地板砖铺贴前必须先做一道防水层，防水层施工前应先将楼板四周清理干净，阴角处粉成小圆弧。防水层泛水高度不得小于500mm。施工中应按规定进行蓄水试验，确保不渗漏。成品地面验收时应做泼水试验，确保排水顺畅、不积水。2.6、楼梯踏步2.6.1、踏步面平整、宽度均匀一致，防滑条顺直、牢固。2.6.2、踢面高度一致，楼梯间踏步、休息平台在梯井侧上部应设挡水沿，挡水沿应顺直。2.6.3、墙体踢脚线拼缝和踏步外角对齐。2.6.4、栏杆扶手型式、尺寸、颜色施工前应做二次设计并征得招标人工程部专业工程师同意后方可施工。扶手在转角处弯圆，焊缝打磨光滑。楼梯栏杆水平段扶手高度≥1050mm，放样时必须考虑楼地面建筑层厚度。扶手与墙面接触处应加装饰线条。2.7、室外落水管2.7.1、要求落水管安装牢固，距离墙面不应小于20mm，每节水落管至少应设一个管箍，管箍锚入墙内的圆钢不得小于10mm，锚入深度不得小于120mm，严禁用木楔。至少每4m安装一个伸缩节。PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫橡胶垫片。2.7.2、水菠萁、出水口做艺术处理。2.8、室外散水施工前要将原地面夯实后做一步（厚150mm）3:7灰土。散水、明沟按≤6m长度（总长度均分）留沉降缝；散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。室外散水与建筑物之间沉降缝宽20mm，嵌填聚氨酯砂浆，上面做圆弧角；散水坡度为4%。2.9管道安装工程2.9.1、管道根部细部处理给排水、空调水等立管穿楼板时，根部用1：2水泥砂浆做高出地面25mm的圆台，直径大于相应管道或套管直径60mm，楼板下部加装饰圈；管道穿墙时，两侧均应加专用装饰圈。穿过楼板的套管与管道之间缝隙，应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。三、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。第四章投标文件一、商务标投标文件西安建工科技创业基地项目工程施工投标文件（商务标部分）投标人（章）:法定代表人（签字或盖章）:日期：__________年__________月____________日商务标投标文件目录1、投标函；2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、西安市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡、西安市国有投资工程建设项目房建市政类预选承包商公告；4、项目经理注册证书、身份证、安全生产考核证（B类证）；5、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证；6、项目管理班子配备情况表；7、投标人资格自查表；8、承诺书；9、联合体协议书（联合体投标时提供）；10、投标保证金（或保函）；12、投标报价书及电子招投标专用光盘。1、投标函招标人：西安建工城航置业有限公司。1、根据已收到的招标序号为SXLHZB-181的西安建工科技创业基地项目工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其它有关文件后，我方愿以人民币元（￥元）的总价（注：报价保留到元），按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在天(日历天)内竣工并移交整个工程。3、我方按招标文件规定将金额为人民币元（￥元）的投标保证书已递交。4．如果我方中标，将派出（项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号：，该项目经理无在建或预中标工程。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。6、总承包服务费按招标人确定的专业工程结算价（扣除预留金）为基数计取，取费总承包服务费，费率为%，（不得高于3%）；我方承诺该专业工程纳入我方总承包管理范围，并按照招标文件规定在总承包管理范围内尽一切义务和责任；7、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-、J375-的标准。8．我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。9、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`投标人：(盖章)法定代表人:(签字或盖章)电话：传真：开户银行名称：银行帐号开户行地址：电话：日期：年月日（注：上述帐号必须为投标人基本账号）2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。法定代表人资格证明书（格式）单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：法定代表人身份证复印件。法定代表人授权委托书（格式）本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名、身份证号)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：单位：部门：职务：投标人：（盖章）被委托代理人（签名）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险交纳凭证原件。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。3、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、西安市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡、西安市国有投资工程建设项目房建市政类预选承包商公告（西安市招标投标中心网站上下载）（复印件）；4、项目经理建造师注册证书、身份证、安全生产考核证B类证书（复印件）；（注：项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人，否则评标委员会否决其投标。）5、项目专职安全员身份证及C类安全生产考核证（复印件）6、项目管理班子配备情况表名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理2、项目专职安全员————3、项目技术负责人不作要求4、项目专职施工员不作要求5、项目专职质量员不作要求6、项目专职材料员不作要求7、项目专职资料员不作要求公司分管领导姓名职务办公室电话手机注：1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质()91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。4、本表后需附：项目经理、项目专职安全员、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证原件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。投标人（公章）：法定代表人（签名或盖章）：填报日期：年月日7、投标单位资格自查表序号自查内容招标文件要求自查情况开标必须到场人员见招标文件有关条款投标人资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理资质类别和等级见招标文件有关条款本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目投标人或项目经理被认定存在西安市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。符合有关规定投标人安全生产许可证情况符合有关规定有关人员的安全生产考核证书情况投标文件中所报项目经理（B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：填报日期：年月日

8、承诺书我单位承诺：我单位及项目经理没有西安市建设市场严重不良行为情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日9、联合体协议书（联合体投标时提供）（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1.（某成员单位名称）为牵头人。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担专业工程；（成员一名称）承担专业工程。6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。8.本协议书一式二份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人：（签字）成员一名称：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日 10、投标保证金（保函）.西安建工城航置业有限公司（招标人名称）：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年2月25日参加西安建工科技创业基地项目（项目名称）标段施工的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）元。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。担保人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日注：招标文件不要求提交保函的，需附投标保证金交纳凭证复印件。高额保函担保西安建工城航置业有限公司 （招标人名称）：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）将于年2月25日参加西安建工科技创业基地项目（工程名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就投标人参加投标及如中标后履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.本高额保函担保，担保内容包含了投标保证金、履约保证金及其它履约担保，覆盖投标人在工程项目投标及实施过程中的全部责任。3．若投标人未中标，该担保的有效期至该工程确定中标候选人之日后5日内予以退还。若投标人中标，则该担保有效期自投标人参加投标人之日起至招标人签发工程接收证书之日止，因法定不可抗力或中标人自身原因导致工程建设项目未能在合同工期内完工，保函的有效期自动延长至工程完工。4.在本担保有效期内，投标人被确定为中标候选人放弃中标，或被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，按招标控制价的2%扣除投标保证金（最高80万元）后退还保函。因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。5.招标人和中标人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地法院起诉。7.本保函自我方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日金融监管部门（盖章）：【表4-1】11、投标报价书投标总价招标人：西安建工城航置业有限公司工程名称：西安建工科技创业基地项目投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日

【表4-2】总说明工程名称：西安建工科技创业基地项目第页共页【表4-3】工程项目投标报价汇总表单位（专业）工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1．2专业工程……2单位工程2.1专业工程2．2专业工程……合计

【表4-4】单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号费用名称计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费建设工程检验试验费其它措施项目费3其它项目费3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金合计1+2+3+4+5【表4-5】分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计

【表4-5-1】工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计【表4-5-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：此表无须装订进投标文件中，但电子光盘内必须包含此表。【表4-5-2】工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：西安建工科技创业基地项目第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………合计注：本表仅适用于安装工程。【表4-5-2-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料主材计价材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：本表仅适用于安装工程，无须装订进投标文件中，但电子光盘内必须包含此表。【表4-6】施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计【表4-6-1】措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计【表4-6-1-1】工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：此表无须装订进投标文件中，但电子光盘内必须包含此表。【表4-7】施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目名称计算基数费率（%）金额（元）1安全文明施工费2建设工程检验试验费3其它组织措施费3.1冬雨季施工增加费3.2夜间施工增加费3.3已完工程及设备保护费3.4二次搬运费3.5行车、行人干扰增加费（限市政）3.6提前竣工增加费合计【表4-8】其它项目清单与计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价3计日工4总承包服务费合计注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。【表4-8-1】暂列金额明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注合计【表4-8-2】专业工程暂估价表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容金额（元）备注合计【表4-8-3】计日工报价表工程名称：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计总计【表4-8-4】总承包服务费计价表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计【表4-9】主要工日价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号工种单位数量单价（元）【表4-10】主要材料价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备注【表4-11】主要机械台班价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号机械设备名称单位数量单价（元）材料暂定品牌选用情况表序号材料名称单位规格、型号招标文件要求品牌投标人选择品牌1234567注：投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌列表中选取一个品牌，否则评标委员会将否决其投标。投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日二、技术标投标文件(格式)正本或副本西安建工科技创业基地项目工程施工投标文件（技术标部分）投标人（章）:法定代表人或委托代理人（签字）:日期：__________年__________月____________日目录1、施工组织设计2、项目管理班子配备情况3、项目拟分包情况

1、施工组织设计投标文件要求各投标人提供施工组织设计，施工组织设计必须包含以下10项内容：（1）项目经理和项目部组成；（2）施工方案；（3）确保工期的技术组织措施；（4）确保工程质量的技术措施；（5）确保安全生产的技术组织措施；（6）施工部署及施工总平面布置图；（7）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；（8）主要机具、设备和劳动力配备情况；（9）进度计划和工期目标（投标人提供施工计划网络图和横道图）；（10）采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性；（11）其它需要说明的事项。表1拟投入本工程的主要施工设备配置表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注备注注：此表需按图纸实际要求填写，应满足该工程实际需求。表2拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份使用台时数用途备注注：此表需按图纸实际要求填写，应满足该工程实际需求。表3拟配备本工程的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。表4计划开、竣工日期和施工进度表投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。表5施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。表6临时设施布置及临时用地表一、临时设施布置投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。二、临时用地表用途面积（m2）位置需用时间合计注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。(2)若本表不够，可加附页。2、项目管理机构项目管理机构组成表名称商务标中的编号资格证书名称资格证书等级职称1、项目经理2、项目专职安全员3、项目技术负责人4、项目专职施工员5、项目专职质量员6、项目专职材料员7、项目专职资料员注：此表应结合商务标中‘项目管理机构组成表’填写。3、拟分包项目情况拟分包项目情况表拟分包人资质等级分包项目主要内容预计造价（万元）备注备案单位：（盖章）第七章评标方法一、总则

第一条

编制依据

招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委

令第

12

号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第

30

号）、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家发展计划委员会令第

29

号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第

89

号）等有关法律、法规及规章，结合本招标工程实际情况，制定本评标办法（以下简称“本办法”）。

第二条

评标办法类型

本办法属于综合评估法。

第三条

适用范围

本办法仅适用于＿＿工程（以下简称本招标工程）建筑安装工程施工总承包招标的评标活动。

第四条

评标时间

为保证评标工作的实施和质量，招标人和评标委员会应根据评标工作的实际需要安排足够的评标时间。在递交投标文件的投标人数量多于七家时，评标时间不应少于两天。

第五条

与招标文件的关系

本办法是本招标工程施工总承包招标文件的组成部分。

第六条

评标原则

本招标工程评标委员会依法按下述原则进行评标：

1．公平、公正、科学和择优；

2．依法评标、严格保密；

3．反对不正当的竞争；

4．定性的结论由评标委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

第七条

监督

招标人接受（有管辖权的招标投标行政监督机构）对本招标工程招标活动依法实施的监督。

二、评标程序

第八条

评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

第一步：组建评标委员会，选举评标委员会主任，由评标委员会主任进行分工。第二步：评标准备工作。

第三步：对投标文件进行基础性分析和整理工作。

第四步：初步评审。

第五步：技术部分评审。技术部分评审采取量化打分方式。

第六步：商务部分评审。商务部分评审采取量化打分方式。

第七步：汇总技术部分和商务部分的评分结果，计算综合加权得分并按综合加权得分由高至低排出名次，推荐前三名作为中标候选人。

第八步：整理评审成果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后向招标人递交评标报告。

第九步：评标委员会解散，评标结束。

第九条

特殊情况的处理程序

1．关于评标活动暂停：

(1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、

内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

(2)

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2．关于评标中途更换评标委员会成员。

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1)

因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)

发现某评标委员会成员不符合法律法规及政府规章规定的评标委员

会成员应实施回避制度。

3．退出评标的评标委员会成员，其己完成的评标行为无效。

4．由招标人根据本办法规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代

者进行评标。

第十条

评标活动结束

评标委员会向招标人提交书面评标报告后，评标活动结束，评标委员会即告解散。

三、评标准备工作

第十一条

组建评标委员会

1．评标工作由招标人依法组建的评标委员会承担。评标委员会由招标人代表和受聘的经济、技术专家组成，评标委员会成员总人数为＿人，其中招标人代表人数为＿人，受聘的经济专家人数为＿人，受聘

的技术专家人数为＿人。

2．参加评标委员会的招标人代表应当为熟悉相关业务的人员。

3．所有受聘的技术、经济等方面的专家应符合有关法律法规的要求，由招标人从（有管辖权的建设行政主管部门）

设立的专家库中随机

抽取。

4．评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到，以证明其出席。

评标委员会签到表格式

。

第十二条

选举评标委员会主任并分工

评标委员会首先应推选一名评标委员会主任，招标人也能够直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

第十三条

熟悉相关文件资料

1．评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用，

如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，特别是用于详细分析计算的表格。未在本办法中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

第十四条

暗标编号

评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标编码记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审后，招标人方可向评标委员会公布暗标编码记录。暗标编码记录在公布前必须密封并予以保密，公布后，评标委员会必须核对其正确性，防止出现张冠李戴现象。四、评审内容与方法

第十五条

对投标文件进行基础性分析和整理工作（清标）

1、作为评标工作的一部分，评标委员会应对各投标人递交的投标文件进行基础性分析和整理工作。为方便描述，这种基础性的分析和整理工作在本办法中简称为清标。

2、如果评标委员会认为必要，在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，清标工作也可由招标人专门成立的并经评标委员会授权委托的清标小组负责进行，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

3、小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利和义务。

4、清标工作应在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，对投标文件进行基础性数据整理和分析，从而发现其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等问题，并就这些问题整理出质疑问卷。评标委员会对质疑问卷审议后，决定是否需要投标人书面澄清。

5、投标人接到评标委员会发出的质疑问卷后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。第十六条

初步评审

在详细评标前，评标委员会应根据招标文件，结合清标过程中发现的问题，按照

所设定的形式，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，并以此为基础，结合本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。

鉴于“技术暗标”采用暗标形式，针对“技术暗标”的初步评审延后至第十七条中的技术部分评审结束后进行。就本款而言，响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件，应该与招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指对工程的承包范围、工期、质量、实施产生重大影响，或者对招标文件中规定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的

削弱或限制，而且纠正这种偏离或保留将会对其它提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，而且不允许相关投标人经过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审时被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。

初步评审采用

附表

1

的形式进行。

第十七条

技术部分评审

为方便起见，将投标文件中的技术部分分为“技术暗标”和“技术明标”两部分。“技术暗标”是指有暗标要求的部分；“技术明标”是指没有暗标要求或无法实现暗标要求的部分（如拟派项目人员的资料）。

评标委员会将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中

的相关内容对技术部分进行评审，并按

附表

2

设定的评审内容和评分标准进行量化打分。如果技术部分评审涉及到“技术明标”的内容，则评标委员会首先对“技术暗标”部分进行评审打分，打分结果封存后再对“技术明标”进行评审。完成全部技术部分评审后，再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

对技术部分进行评审和打分时，各评审项目（评分因子）的标准分值大于

5

分（不含）时，设优、良、一般和差四个档次；各评审项目（评分因子）的标准分值小于

5

分（含）时，设优、良、差三个档次。对上述档次的标准定性如下：

优：方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。

良：方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，能够满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。

一般：方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多

方面需要进一步完善甚至重新考虑。

差：方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要。

第十八条

商务部分评审

所谓商务部分评审，是指在清标工作的基础上，对经初步评审合格的投标文件中的商务部分进行以下评审：

1．算术性错误分析和修正，按第十九条进行；

2．判断投标报价是否合理，投标报价是否不低于成本（指投标人的个别成本，下同）。必要时根据第二十条安排对投标人进行书面质疑；

3．根据本办法的规定，计算初步评审合格的各投标的评标价格以及基准价，并以此为基础计算各投标的商务部分的得分。商务部分评审按

附表的形式进行。

第十九条

算术性错误分析和修正

评标委员会将对经初步评审合格的投标文件中的投标报价进行校核，并对算术上或累加运算上的错误予以修正。算术性错误分析和修正的原则如下：

1．用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2．单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

3．当标出的分项乘积累计得出的合价与标出的合价不一致时，以标出的分项乘积合价为准，并修改标出的合价；

4．算术性错误修正仅是出于评审需要，不得改变投标人在投标函中标明的投标价格。

第二十条

对商务部分的质疑、澄清和补正

商务部分评审过程中，如果评标委员会认为必要，能够根据情况需要个别地要求投标人澄清其投标文件的某些细节，以及对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求的细微偏差（仅限于商务部分）进行补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如果投标人的报价明显低于其它投标报价或在设有标底时明显低于标底，评标委员会应当要求该投标人做出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

对投标文件的质疑、澄清、说明或者补正按

附表

6

的格式进行。

如果评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正依然存在疑问，评标委员会能够进一步质疑。投标人对这种进一步质疑应相应地进一步澄清、说明或者补正，直至评标委员会认为全部质疑都得到澄清、说明或者补正。

第二十一条

汇总评分结果

评标委员会各成员按照

附表

7

的形式进行评分汇总，并计算各投标的加权得分，再将全体评标委员会成员的评分按照

附表

8

的形式进行最终汇总并排序。

第二十二条

评标报告与推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并如实记载以下内容：

1．基本情况和数据表；

2．评标委员会成员名单；

3．开标记录；

4．符合要求的投标一览表；

5．废标