一级建造师索赔试题及答案索赔

一级建筑师考试试题及答案_建筑工程施工索赔_自测题一、单项选择题承包人在索赔事项发生后的〔〕d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。A.14 B.7C.28 D.21以下关于建设工程索赔的说法，正确的选项是〔。B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可14d内，承包人必需向工程师提交索赔报告及有关资料〔〕保证承诺的合同条件实现而患病损失后，向对方提出的补偿要求。业主方B.第三方C.承包商D.合同中的一方期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于〔〕引起的索赔。地质条件的变化B.不行抗力C.工程变更D.业主风险索赔可以从不同角度分类，如按索赔大事的影响分类，可分为〔A.单项索赔和综合索赔C.工期索赔和费用索赔6.〔〕是索赔处理的最主要依据。B.工程变更D.市场价格7.以下关于索赔和反索赔的说法，正确的选项是〔A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.索赔和反索赔具有同时性D.索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题建设工程索赔按所依据的理由不同可分为〔B.工期索赔E.道义索赔承包商向业主索赔成立的条件包括有〔A.由于业主缘由造成费用增加和工期损失B.由于工程师缘由造成费用增加和工期损失C.由于分包商缘由造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告〔〕大事的发生向业主提出索赔。A.施工中遇到地下文物被迫停工C.材料供给商延期交货E.设计图纸错误，造成返工三、案例题[1]北京某工程基坑开挖后觉察地下状况和发包商供给的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥去除并对地基进展二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工，并同意合同工期顺延.为确保连续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。问题：施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？由此引起的损失费用工程有哪些？假设提出索赔要求，应向业主供给哪些索赔文件？[2]某建筑公司〔乙方〕420日与某厂〔甲方〕3000m2工业厂房〔带地下室〕的施工合同。乙方编制的施工方案和进度打算已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程承受租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同商定511日开工，520日完工。在实际施工中发生如下几项大事：2d10个工日；②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师515日停工的指令，进展地质复查，协作用15个工日；③519520日复工令，520日～522日，因罕见的大雨迫使10个工日；④52330个工日修复冲坏的永久道路，524530日挖坑完毕。问题：简述工程施工索赔的程序。每项大事工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？[3]20230m22023620日，竣工202311201/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修工程、室内隔墙砌筑工程，单独发包给1.5%作为治理协作费使用，专业公司按承包商治理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。2023年420日进场施工，但是在进场后的2023年6月10日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同商定支付工程款而20231020日开头的其他外墙施工工程无法进展。20236月份才恢复施工。在2023年5月20日，承包商按进度打算安排，要求室内隔墙砌筑工程的施工单位进场，要求完工日期为2023年11月20日。该工程的施工单位按合同商定准时进场。在施工过程中，因施工质量不合格，屡次返工，致使承包商的机电施工受到影响。直到2023年3月20日才合格地完5个月。问题：承包商是否可以因外墙装修工程停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？[4]1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为根底签署。60%计算。在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾难按不行抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正值理由不确认时，自索赔报告送达之日28d后视为索赔已经被确认。在施工过程中消灭以下大事：因业主不能准时供给图纸，使工期延误20d，10人窝工；因施工机械故障，使工期延误l0d，5人窝工；因外部供电故障，使工期延误2d，20人窝工；因下大雨，工期延误3d，20人窝工。32元/2023元/台班。依据上述商定乙方提出工期补偿35d，费用13056〔全部大事窝工费用及机械费用之和索赔的要求。问题：乙方上述要求是否合理？为什么经工程师认定的索赔工期为多少d？假设工程师未在收到报告后28d内赐予答复意见或确认，工期延长多少d？结算时费用补偿为多少？[5]某工程在施工过程中发生如下大事：基坑开挖后觉察有古河道，须将河道中的淤泥去除并对地基进展二次处理。业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工20d.供方不能按商定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能10d.用索赔要求。问题：施工单位的索赔能否成立？为什么？按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？在工程施工中，通常可以供给的索赔证据有哪些？[6]某化工厂依据生产需要引进一批进口设备，现需建配套的设备根底，就此工程通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同，该合同包括A、月、C三项工作，合同工期260d.业〔包括设备安装与调试工作100d.甲建筑公司依据实际状况编制了施工组织设计，经业主同意后，开头按以下进度打算施工：设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤80 30 100 50该工程在实际施工过程中发生了如下大事：1.A7d.5B15d.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元。乙安装公司进展设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5d12万元。问题：〔1〕针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各大事提出的索赔要求，请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿。6000元；由于施工单位缘由造成延期开工或工期延误，每延误一天扣误期损害赔偿费6000元。请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？〔7〕甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、根底、主体构造在内的全部建筑安装工程，合同工期为350d，开工日期为2023年11月12日，本工程在冬期不停顿施工，甲方150万元，包干使用，不再增减。在开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度打算，甲方同意按此方案实施。在实际施工过程中发生了以下大事：AA单位就土方开挖的价格未能准时谈拢，土方施工单位未在20d.通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室局部比原打算时间推迟30d.经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用。200万元。赐予损失补偿。问题：1中乙方是否可以要求甲方赐予工期延长？在大事2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙方所发生的费用甲方是否应当赐予补偿？发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一恳求？[8]某施工单位依据领取的某2023m2编制了投标文件，并获得中标。该施工单位〔承包商〕于2023年3月10日与建设单位〔业主〕签8个月。工程招标文件参考资料中供给的使用砂地点距工地4，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20的供砂地点选购。由于供砂距离的增大，必定引起费用的增加，承包商经过认真认真计算后，在业主指令下3d5元人民币的索赔要求。工程进展了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一520日～524日承包商的施工设备消灭了从未有过的故障；68日～612日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日～6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承42d.问题：该工程承受固定价格合同是否适宜？业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？为什么？上述大事中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其缘由。[9]19996520231020日，合同内商定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90%.工程按期开工，工程进展顺当，在工程进展到主体构造施工时，消灭了下述问题：方未按合同商定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此状况下开头停工，直到甲方支付工180d.12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，20d.问题：大事1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护治理施工现场所发生的费用索赔？大事2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？假设本工程合同工期为300d，甲方批准工期可以延长180d，本工程实际完工工期为多少220d20d所增加发生的现场治理费的索赔要求？[10]发包人与某建筑承包公司于1999年8月签订了一份土地平坦工程合同。合同商定：承包人为发包人平坦土地工程，造价20.5万元，交工日期是1999年11月底。在合同履行中因发包人未解5台推土机无法进入施工场地，窝工2401999年12双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。问题：请问法院是否会支持承包人的主见？为什么？简述承包商的索赔要求成立的条件。[11]〔乙方〕与某建设单位〔甲方〕签订了某汽车制造厂的土方工程与根底工程合同，1个月。但在合同中另一未标使得局部施工任务不得不赶在雨期进展。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪爆发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的局部根底被冲坏，施工设备损坏，运进现场的局部材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方依据索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题：你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？[12]某国家机关建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某装饰公司进展终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。以此为由，在合同有明确商定的状况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。问题：本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔？建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析一、单项选择题1；23；4；5；67[解析]7.B：A错误。不仅发包人可以C错误。从索赔的概念可以看出，索赔指的是合同一方向另一方提出的，不仅仅局限于承包人向发包人的D错误。二、多项选择题1、D、E；2、B、D、E；3、D、E三、案例题[案例1]答：支出的增加，因而承包商可提出索赔。索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书。此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d，给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失，因此承包商的损失费用工程主要有：l0d的人工窝工费；l0dl0d的停工而增加的现场治理费。索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，一般由以下三局部组成：索赔信。主要是说明索赔事项，列举索赔理由，提出索赔要求。合同条款，建立事实与损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性，从而最终提出要求补偿的金额及工期。证明材料。[2]答：我国《建设工程施工合同〔示范文本》规定的施工索赔程序如下：索赔大事发生后28d内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和〔或〕延长工期的索赔报告及有关资料；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内赐予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未赐予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔大事持续进展时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔大事终了后28d内，向工程师供给索赔的有关资料和最终索赔报告。1：索赔不成立。因此大事发生缘由属承包商自身责任。大事2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有阅历的承包商所无法合理预见的。3：索赔成立。这是因特别反常的恶劣天气造成工程延误。4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不行抗力引起的工程损坏及修复应由业主担当责任。〔3〕25d〔515日～519日〕33d〔520日～522日〕4：索赔工期〔523日〕共计索赔工期为：5+3+1＝9〔d〕[3]答：用增加不是承包人自身缘由造成的。了经济损失，故不能对该施工单位进展索赔，而且该工程的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。因室内砌筑进展缓慢，承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。[4]答：1合理，是甲方缘由造成的；大事23可以4依据合同商定，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不行抗力。25d2工期〔10d〕延误不予顺延。35d13056元。[5]答：〔1〕1〕承包方向业主提出的索赔成立，这是因业主的缘由造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而承包商可提出索赔。2〕向供货方提出的费用索赔要求成立，由于供货方因自己缘由违约。r可索赔等。可以供给的索赔证据有：〔备忘录、修正案等实施打算，各种工程图纸〔包括图纸修改指令，技术标准等；来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；各种会谈纪要；施工进度打算和实际施工进度记录；施工现场的工程文件；工程照片；气候报告；工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；〔应注明交接日期，场地平坦状况，水、电、路状况等料交接记录；建筑材料和设备的选购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等；布资料；各种会计核算资料；[6]答：〔1〕1〕A工作延误，业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用。另外，业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。偿。同时因对乙公司也造成影响，故应对乙公司也赐予相应的工期和费用补偿。机械调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失2万元，这是由于甲建筑公司自身C工作不影响乙公司，所以业主不应赐予乙安装公司工期和费用补偿。对甲公司的工期延误和费用损失，业主应赐予补偿。〔2〕1〕甲公司应得到工期补偿为：大事1：业主预制桩供给不准时补偿工期7d；大事2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误，应补偿15d；45d.合计：27d.甲公司应得到费用补偿为：1：7×6000＝4.2万元；2：5.0万元；4：5×6000＝3.0万元；35×6000＝3.0万元；合计：9.2万元2〕因业主预制桩供给不准时，乙公司应得到工期补偿7d，因月工作延期，乙公司应得到工期15d1：7×6000＝4.2万元；2：15×6000＝9.0万元；4扣款：5×6000＝3.0万元；合计：4.2+9.0-3.0＝10.2万元[7]答：20d甲方应赐予乙方工期顺延，同时对所发生的费用应赐予补偿。是签订双方共同遵守的原则文件。[8]答：险不大的工程，该工程根本符合这些条件，故承受固定价格合同是适宜的。1个月的合同变更形式不妥。依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同〔示范文本》的有关规定，建设工程合同应当实行书面形式，合同变更亦应当实行书面形式。假设在应急状况下，可实行口头形式，但事后应予以书面形式确认；否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议商定的内容为准。本案例中业主要求临时停工，承包商亦同意，是双方的口头协议，且事后并未以书面1个月的合同变更形式不妥。因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，缘由是：承包商应对自己就招标文件的解释负责；承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；作为一个有阅历的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中供给的用砂质量是否合格，假设承包商没有通过现场踏勘觉察用砂质量问题，其相关风险应由承包商担当。42d37d，缘由是：1〕520日～524日消灭的设备故障，属于承包商应担当的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。2〕68日～6125d.3〕613日～614日的停电属于有阅历的承包商无法预见的外界障碍，为不行抗力，应2d.1个月而提出的工期索赔是合理的。缘由是：业主未能准时支付工11个月。37d.[9]答：承包商停工期间发生的实际经济损失和保护施工现场所发生的费用。不行以提出工期索赔。大事2的发生是由于承包商自身治理不善造成的，不属于业主应担当的责任范围。500d〔300+180+220d索赔及反索赔的成立条件，甲方可以向承包商提出因工期延长所增加的甲方现场治理费的索赔要求。[10]答：240“发包人未依据商定的时间和要求供给原材料、设备、场地、