广州市建设工程施工合同书_第1页
广州市建设工程施工合同书_第2页
广州市建设工程施工合同书_第3页
广州市建设工程施工合同书_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广州市建设工程施工合同书本合同书由以下双方共同订立：甲方：（建设单位全称）法定代表人（负责人）：地址：电话：传真：邮编：乙方：（承包商全称）法定代表人（负责人）：地址：电话：传真：邮编：经过友好协商，双方在平等自愿的基础上，达成以下协议，明确各方责任、义务和权利。一、合同工程内容甲方向乙方承包以下工程（项目名称、位置、具体内容等详见附件1），乙方应按合同约定的工期、质量、安全要求、价格等承包该工程。二、工期要求工程的工期为（具体日期），乙方应在合同约定的工程工期内按质按量完成合同约定的工程。若乙方无法按照工程合同的约定按时竣工，应提前（具体日期）向甲方提交书面报告并对延误造成的损失承担经济和相应的法律责任。三、质量要求乙方应确保本合同工程的设计、施工、质量、材料等符合国家及行业标准要求。若工程发生质量问题，甲方有权要求乙方立即进行整改，并应由乙方承担整改费用。四、报酬与结算方式乙方应按合同规定的报酬标准完成本合同工程，并应当根据工程进度和验收情况及时提出报酬结算，合同约定乙方在开展工作时需支付的保证金为（具体数额），乙方应于项目开始施工前将保证金存入甲方指定的账户中。甲方收到乙方报酬结算申请后，应在（具体日期）内进行验收，如验收合格，应在（具体日期）内支付给乙方货款。如验收不合格，乙方应立即整改直至合格后再行报酬结算。若乙方未按合同约定的质量、进度、安全要求保质保量完成工程，甲方有权在乙方未履行合同约定的质量、进度、安全要求和合同约定的保修期间拒不支付乙方货款或扣除其中一定比例的保证金做为补偿。五、保证金与履约保证乙方应于签订合同后（具体日期）内将保证金（具体数额）存入甲方指定的指定的账户中，作为履行本合同的保证。乙方应按照合同约定的工期、质量、安全、技术标准和合同价格等完成本合同，履行合同义务。如乙方不能如期履行或违反有关条款，甲方有权使用乙方所交存的保证金来弥补由此造成的损失。合同履行结束时，经双方协商，甲方将已收取的保证金在（具体日期）内退还给乙方。六、违约责任任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。如乙方未能按照合同规定的价格、工期、质量完成工程项目，除按照本合同约定支付违约金外，甲方还有权对乙方提起民事诉讼或经济仲裁。七、争议解决双方因本合同的解释和实施发生的争议，应当通过协商和谈判的方式进行解决。协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院或者经济仲裁机构解决。八、补充条款本合同未尽事宜，双方可在协商一致的情况下进行补充签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式两份，合同文本具有

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论