施工内部工程经济承包协议_第1页
施工内部工程经济承包协议_第2页
施工内部工程经济承包协议_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

施工内部工程经济承包协议1.引言施工内部工程经济承包协议是指建设单位和承包人在内部工程中达成的经济承包协议。本协议旨在明确双方的权利和义务，规范施工过程中的经济行为，促进施工进度和工程质量的提高。本协议适用于建筑、水利、市政、交通等内部工程的经济承包。2.承包人的权利和义务2.1价格承包人在确认工程量清单后，提交施工报价。建设单位在确认报价后，与承包人签订工程经济承包协议。承包人应按照协议约定的价格和期限完成工程。如施工所需材料价格和供货时间发生变化，必须及时通知建设单位并重新协商价格。2.2工期承包人应按照协议约定的期限完成工程，确保工程质量和工期之间的平衡。如因不可抗力等原因导致工期延误，应事先告知建设单位，并及时向建设单位提出变更工期的申请。2.3工程质量承包人应保证工程质量符合国家规定的技术标准和质量要求。如发现工程质量存在问题，承包人应及时通知建设单位，并进行整改。如需要重新施工或补充材料，由承包人承担相关费用。2.4安全承包人应排除工程安全隐患，确保施工安全，在施工现场设置警示标志，并按照规定采取各种预防措施。如发生工伤事故，承包人应及时向建设单位报告，并全力协助进行善后处理。3.建设单位的权利和义务3.1付款建设单位应按照协议约定的进度和标准及时支付承包人的费用。如发现承包人存在未按规定完成工作的情况，建设单位有权拒绝支付相关款项。3.2文件管理建设单位应制定相关施工文件和技术标准，如设计文件、施工方案等，并向承包人提供。建设单位应对文件进行管理，及时更新并告知承包人。3.3工程现场管理建设单位应对工程进行现场管理，确保施工进度和工程质量。建设单位应配备专业管理人员进行现场管理，并定期对工程进行检查。3.4变更协议如因施工变更等原因，需要变更协议规定的施工量和费用等内容，双方应协商并签订变更协议。建设单位应按照变更协议中的约定及时支付款项。4.协议的终止和争议的解决4.1协议终止当承包人未按照规定的工期和质量完成工程，或因故意疏忽造成质量问题，建设单位有权终止协议。双方应协商处理，如需追究法律责任，应遵循国家有关法律法规的规定。4.2争议解决双方如在履行协议过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可以提交至当地仲裁机构进行调解。如仲裁机构调解不成，双方可以向人民法院提起诉讼解决。5.总则本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。双方应遵守本协议的规定，共同确保施工进度和工程质量。如发现本协议存在漏洞，双方应及时协商并签订补充协议。若补充协议与本协议存在冲突，则以补充协议为准。以上为施

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论