公路施工合同15篇

第页共页公路施工合同15篇公路施工合同15篇公路施工合同1发包方〔甲方〕：_________承包方〔已方〕：_________经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完本钱工程，双方本着互相支持、严密配合的原那么，结合本工程详细情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_________。2、工程总造价：_________万元〔大写〕。3、工期乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准到达合格_________级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料方案、施工组织设计及工程进度方案报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经历收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量〔1〕所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格前方可栽植；〔2〕施工过程中，乙方必须服从甲方的'监视检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；〔3〕乙方在施工中要精心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负；〔4〕乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求〔1〕大树及时支撑，支柱与树干相接局部应垫上防护物，以免磨伤树皮；〔2〕栽植后及时封堰浇透水；〔3〕及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；〔4〕苗木要及时防治病虫害；〔5〕苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；〔6〕乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准到达_________，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：〔1〕甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推延验收，其间每推延一天偿付给乙方逾期违约金_________元。〔2〕甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推延一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：〔1〕工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承当。〔2〕乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推延一天罚款_________元。9、甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。开工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。11、合同份数本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执____份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。12、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方〔盖章〕：_______________年____月____日签订地点：_________乙方〔盖章〕：_______________年____月____日签订地点：_________公路施工合同2发包方，甲方：承包方，乙方：第一条工程概况1、在甲方的指定地点至维修整治m长的毛面公路，其中0.5km的新挖里面，新挖有效路面宽度为6米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。2、边沟清理(路边边沟两边计量为一边)3、手摆片石(平均填坑厚度为0.2米、宽度为1.5米)4、使用35碎石(用碎石+花泥调平)。5、乙方必须保证建立施工及村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。第二条承包方式及双方工作职责1.采用固定单价法双包，即包工、包料。2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进展全程监视，负责民爆物品的购置、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的`水、电使用所涉及的农户进展协调工作。所有费用由乙方自行承当。3.新开挖路段()的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。4.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，承受甲方代表的监视，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承当。辆及行人的平安负责。5.涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承当;地段的占地及附作物的处理由乙方联络协调。第三条平安施工及工程日期1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程平安技术和工人平安根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着老实信誉，进展文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车公平合理，互惠互利的原那么，签订毛面公路施工协议(注：1.所有工程管理费用和税收一并在内);甲乙双方共同达成如下协议：2.由于乙方违背以上条款，违背平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承当一切经济赔偿和法律责任。3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20x年3月10日完工(其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。第四条验收及付款方式甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共效劳文件知道精神付款，工程总费用为：万元整(￥元);开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。第五条违约责任如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。发包方：承包方：法人代表：法人代表：年月日：公路施工合同3发包方：承包方：按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将x镇上古城至x村农村公路建立工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：x镇上古城至x村农村公路建立工程1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)壹拾陆万元(人民币)￥：x万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程开工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监视管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进展验收，验收合格后，方可进展下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲方有权终止合同，同时不承当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任：1、乙方必须按时开工，否那么，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进展验收不合格，需要返工、修复的`，那么乙方无条件返工、修复，直到到达要求的标准，其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。假设工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，那么甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：x年9月25日开工日期：x年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：x年4月18日合同订立地点：天祝县x镇本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)公路施工合同4甲方：乙方：XX县XX县人民政府批准修建，XX县村委会〔以下简称甲方〕在择优的根底上，确定了公司〔以下简称乙方〕为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程详细情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称：公路工程工程内容：公路工程，全长公里，路基宽米，路面宽米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。2、施工工期：开工日期：年月日开工日期：年月日3、工程质量：按交通部现行公布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。4、合同价款：人民币万元，资金拔付：5、承包方式：包工包料。6、按每公里万元结算，实做实收，不含税。第二条工程图纸公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师〔理事会〕和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权利和职责。第四条乙方驻土地代表公路工程经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。第五条甲方工作1、在本合同签订后10日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联络、协调工作，以确保施工期间的需要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承当由此造成的经济损失，乙方工期顺延。第六条乙方工作1、编制施工组织设计〔或详细的施工方案〕，报经甲方批准后使用。2、向甲方提供季、月工程进度方案及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否那么，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承当责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承当。第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停顿本工程或局部工程的施工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。第八条工期和延误1、本合同工期为_____个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。2、由于下述原因之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。4、假如乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方承当责任，乙方继续承当完本钱工程的义务和责任。第九条检查和返工乙方应认真按照标准、标准和施工图设计文件中的要求以及甲方根据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及监理的检查，并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进展的返工、修改，乙方承当由自身原因导致返工、修改的费用。第十条工程质量1、质量等级：达合格以上工程2、评定标准：按照交通部现行公布的《公路工程质量检验评定标准》，施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承当责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能到达约定要求，乙方承当违约责任。第十一条。隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进展隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生以下情况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。3、根底工程未能按图纸要求的`尺寸、标高进展施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。第一十三条工程款支付1、根据工程进度分期支付。〔可详细明确〕2、最终支付时间要详细明确。第十四条工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5%，从工程开工后首次支付给乙方的工程款中拘留。2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。第一十五条材料供给与材料试验1、材料供给：本工程所需的一切材料〔除水泥外，如无其它约定〕原那么上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关标准的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测〔1〕、本合同工程须严格按试验规程和标准要求进展常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监视站试验检测中心进展，乙方不得以任何理由回绝，其费用由乙方承当。〔2〕、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进展检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认前方可使用。第十六条开工验收1、本工程的验收分为交工验收〔初验〕和开工验收两次。2、验收的法律根据：交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程开工验收方法》。3、工程具备开工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或开工验收申请报告，同时向甲方提供以下开工资料：〔1〕、工程开工图表。〔2〕、工程质量控制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。〔3〕、施工原始记录。〔4〕、施工总结。4、当工程初验不合格，乙方根据甲方提出的要求进展返工、修改后仍不能到达合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承当违约责任。第十七条违约责任：1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承当违约责任，向乙方支付合同价款1%的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承当违约责任，违约金为合同价款的2%。第十八条平安施工乙方按照消费有关规定，采取严格的平安防护措施，承当由自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大平安事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方承当。第十九条其他事项1、关于工程分包：本工程不得转包，否那么甲方有权终止合同。2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承当。3、其他未尽事宜，在工程建立过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一局部。第二十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。2、在开工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。3、合同正本两份。由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方：乙方：法人代表：法人代表：受权代理人：受权代理人：监证单位〔盖章〕订立合同时间：年月日公路施工合同5本协议书由＿＿＿＿〔以下简称“业主”〕为一方，与＿＿＿＿〔以下简称“监理单位”〕为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理效劳并已承受了监理单位就此提出的工程建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益．兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。二、以下文件是本协议书的组成局部，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理标准》〔JTJ077-95〕5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件Ａ——监理效劳的'形式、范围与内容附件Ｂ——业主提供的监理工作条件附件Ｃ——监理效劳的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理效劳。五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿日生效，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿份．双方各执＿＿＿份。业主：＿＿＿＿＿〔盖章〕＿＿＿＿＿＿监理单位：＿＿＿＿＿〔盖章〕法定代表人：〔签字〕法定代表人：〔签字〕单位地址：单位地址：：：：：：开户银行：开户银行；帐号：帐号：公路施工合同6本协议书由_________〔以下简称“业主”〕为一方，与_________〔以下简称“监理单位”〕为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为_________工程提供监理效劳并已承受了监理单位就此提出的工程建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。二、以下文件是本协议书的`组成局部，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1．公路工程施工监理中标函或委托函2．公路工程施工监理合同通用条件3．公路工程施工监理合同专用条件4．《公路工程施工监理标准》5．公路工程施工监理招、投标文件6．双方签认的补充或修正文件7．其它文件：_________8．附件：附件a——监理效劳的形式、范围与内容附件b——业主提供的监理工作条件附件c——监理效劳的费用与支付其它附件：_________三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理效劳。五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日终止，在按照监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份。双方各执_________份。业主〔盖章〕：_________监理单位〔盖章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________单位地址：_________单位地址：_________：_________：_________：_________：_________：_________：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________公路施工合同7〔发包人名称〕〔以下简称甲方〕〔承包人名称〕〔以下简称乙方〕〔发包人名称，以下简称“发包人”〕为施行〔工程名称〕，已承受〔承包人名称，以下简称“承包人”〕对该工程第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1、第标段由至，长约，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，〔文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道〕。2、以下文件应视为构成合同文件的组成局部：〔1〕本协议书及各种合同附件〔含评标期间和合同会谈过程中的澄清文件和补充资料〕；〔2〕中标通知书；〔3〕补遗书；〔4〕投标函及投标函附录；〔5〕工程专用合同条款；〔6〕山西省公路行业标准专用合同条款；〔7〕公路工程专用合同条款；〔8〕通用合同条款；〔9〕技术标准；〔10〕图纸；〔11〕已标价工程量清单；〔12〕投标人信誉承诺书及目的承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺；〔13〕根据承诺提供的`详细人员、设备清单；〔14〕施工组织设计安排；〔15〕农民工工资支付承诺书；〔16〕其他合同文件。3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币〔大写〕叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分〔小写〕〔35275416。34元〕。5、承包人工程经理：承包人工程总工：承包人主管施工副经理6、工程质量符合合格标准。7、承包人承诺按合同约定承当工程的施行、完成及缺陷修复。8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9、承包人应按照监理人指示开工，工期为225日历天。10、本协议书在承包人提供履约担保及信誉保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。11、本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成局部。甲方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日公路施工合同8发包人：委托代理人：承包人：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程工程1、工程名称：________道路工程。2、工程地点：3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程〔包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟〕。4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合同总价〔暂定〕_______元单价〔综合单价包干〕。6、质量标准：合格。风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的`，以转移占有工程之日为实际开工日期。7、工期：工程总日历工期天_______，详细开工日期以招标单位书面通知为准。二、技术标准1、技术标准：〔1〕执行《工程施工质量验收标准》及现行国家、______市相关技术标准、标准；〔2〕质量评定执行相关质量检验评定标准：所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三、双方权利和义务1、发包人的权利和义务〔1〕负责场地三通一平。〔2〕确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进展现场交验。〔3〕提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。〔4〕负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。〔5〕进展工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。〔6〕按合同约定支付工程款。2、承包人的权利和义务〔1〕本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。〔2〕严格按照发包人提供的施工图进展施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。〔3〕负责编制施工组织方案、工程进度方案、用电方案，并报送发包人及监理单位审核批准。〔4〕负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格施行平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。〔5〕做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进展质量检查。〔6〕工程开工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套开工图及开工资料。四、工程价款1、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程工程所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监视、赶工措施费、创办费、机械进出场费、平安文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同施行期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。2、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市土建定额再结合_____市有关文件进展编制,如____土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按_____土建定额四类下浮计取．设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定前方可使用，并作为结算根据。五、工程价款的支付1、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％。2、工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满________年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承当。六、开工验收1、承包人在工程具备开工验收条件前24小时通知发包人组织开工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当自身原因造成整改的费用。2、承包人在通过开工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建立档案管理要求的开工资料肆套。开工资料包括文字资料、开工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。七、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。2、承包人违约：〔1〕因承包人原因，未按本合同所示工期按时开工，每延误一天，承包人按_____元天向发包人支付逾期违约金，并承当由此给发包人带来的全部损失。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。〔2〕因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进展返工、整改、修复或采取其它补救措施到达合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程工程总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承当。〔3〕承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款________元。〔4〕如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。八、争议甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。九、合同生效与终止1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；2、合同订立时间：________年____月____日；合同订立地点：__________。3、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付开工工程后，开工结算价款支付完毕，本合同即告终止。十、合同份数1、本合同正本____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；2、副本____份，双方各执_____份。发包人：〔公章〕委托代理人：________年____月____日承包人：〔公章〕委托代理人：________年____月____日公路施工合同9甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方：________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇，高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务，彻底解决村级公路通而不畅，车辆、行人通行困难的问题，经甲、乙双方协商同意，特签订此合同。一、工程总量整个工程里程__公里。(以实际验收为准)二、建立工期整个工程建立工期为__天(即20________年____月____日至20________年月____日，开工时间必须保证在省、市验收之前)。三、工程任务1、路基处理。根底路面必须达5米，并且保证每公里有三处的路面宽度到达6.5米(错车台位置，长度为12米以上)方可硬化，含降凸填凹，除垮方，补砌石岸，修通排水沟(40×40×60)，补路基缺口，局部地方里切等。路基用沙石料调平碾压。2、水泥路硬化(含养生、切缝)。每立方米用7包水泥，混凝土配比到达C25标准，硬化宽度3.5米(错车台处为6.5×12规格)，厚度为0.18米。3、路肩带。公路硬化后两边用沙石料铺平，路里到达0.5米宽，路外有多宽铺多宽，厚度应略高于水泥路面。4、修涵洞6个(其中拱涵4个，管涵2个)。四、工程造价每公里造价__万元(包工包料)，整个工程在保证质量标准的前提下，不因市场物价的浮动和其他任何原因此调整工程造价，甲乙双方均不得提出调整和变更要求。五、质量要求路基坚实，线条流畅，配比合规，振动到位，路面整洁，切缝合理，适时养生，排水畅通。即路基处理要用沙石料调平，宽度到达5米以上(错车台处6.5米)，碾压后路面沙石料不少于5公分，经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥，并且每立方米(净方)到达700斤以上，硬化宽度为3.5米(错车台处6.5米)，厚度为0.18米，在施工中先用振动棒提浆，再用平板振动器振，然后用自动式振动梁振平，最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。做到路面平整度较好，无裂痕和蜂窝孔，切缝要直，每5米一道，切好后再用沥青灌缝。路肩带要两边铺到位(路里0.5米，路外有多宽铺多宽)，并且是硬化一公里，路肩带铺一公里，路面、沟涵完善一公里，整体推进。拱涵必须用块石浆砌发拱，到达长5米，宽1米，高1.2米(净空)，管涵必须到达4米以上，连接处用水泥接头，涵洞沉淀池宽度必须到达1米以上，必须用块石浆砌做好沙、渣沉淀池，涵洞进口与出口要有20°的坡度，外边不够处用块石浆砌接直。工程开工后，其验收标准为：符合交通、公路部门的质量要求，到达降方到位，路面平整，质量可靠，坡度适宜，线条流畅，沟涵畅通。同时，在施工过程中，甲方将派专班监视施工质量，实行质量检查制度，达不到交通部门验收标准的，扣除不合格路段工程款及相应比例的质量保证金，甲方一旦发现乙方存在施工质量问题，首次扣发500元质量保证金并要整改到位;二次扣发1000元质量保证金并要整改到位;三次及以上，甲方有权终止施工合同和转包别人，其原施工局部的工程款由甲方确定，乙方无权争论。六、甲乙双方责任1、整个工程实行包工包料，食宿自理。工程占田占地、砍伐道路树木、青苗赔偿、需撤除农户附属设施赔偿等由甲方负责提早协调赔偿，同时整个工程的沙石料选点，拌料场选址等由甲方负责，甲方负责协助乙方处理好施工过程中的`一切矛盾和问题。2、工程开工后，甲方成立指挥协调监视机构，乙方无原那么地服从甲方工程指挥、质量监视;必须保证在规定工期内完成工程任务，如省、市验收时不能完工或取心质量不合格，其补助资金不能到位，甲方概不负责。3、做资料文本和水泥道路取心送检费用由乙方自行负责。4、乙方道路硬化所用水泥和砂石料必须到达标准和标号，并向交通主管部门提供出厂提货单据或复印件以便备查。七、付款方式整个工程属垫资工程，工程款除向上争取的工程资金外，缺口局部甲方负责筹集，故中途无工程款项预支，所有工程款待工程全部开工后由交通部门和监视工程施行单位验收合格，向上争取工程资金到位后再进展结算。在结算时预留总工程款的10%作为质量保证金，保证期限为工程验收后的一年。八、乙方在机械进场和施工过程中，必须平安、文明施工，严格按照平安消费要____作，必须按程序规定完备一切平安消费手续，要提早备案，自觉承受各级平安消费管理和监视，假设发生平安事故，概由乙方承当全部责任。九、此工程属乙方垫资建立，乙方不得拖欠农民工工资，如有拖欠，一切责任在乙方，甲方不承当拖欠农民工工资的责任。十、本合同一式七份，甲、乙双方、监视单位各执一份，报县交通局一份、工程监视施行单位一份。本合同自签订之日生效。签订时间：________年____月____日甲方：代表：乙方：代表：公路施工合同10发包方，甲方：承包方，乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着老实信誉，公平合理，互惠互利的原那么，签订水泥路面建筑的施工协议。第一条工程概况全长112米，浇筑路面宽3.5米，厚18公分，路面宽根底4米。第二条承包方式及双方工作职责1.采用固定单价法双包，即包工、包料;2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进展全程监视，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的.农户进展协调工作。如发生的费用由乙方自行承当。3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，承受甲方代表的监视，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承当。第三条平安施工及工程日期1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程平安技术和工人平安操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进展文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车辆及行人的平安负责。2.由于乙方违背以上条款，违背平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承当一切经济赔偿和法律责任。3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。第四条验收及付款方式甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照以下原那么付款，即：开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金0.2万元，工程完工后退还乙方。第五条违约责任如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。本合同一式两份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。发包方：承包方：法定代表：法定代表：电话：电话：公路施工合同11本协议书由____________〔以下简称“业主”〕为一方，与____________〔以下简称“监理单位”〕为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理效劳并已承受了监理单位就此提出的工程建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益．兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义一样。二、以下文件是本协议书的组成局部，应作为协议书的`有效内容予以遵守和执行。1．公路工程施工监理中标函或委托函2．公路工程施工监理合同通用条件3．公路工程施工监理合同专用条件4．《公路工程施工监理标准》5．公路工程施工监理招、投标文件6．双方签认的补充或修正文件7．其它文件8．附件：附件ａ——监理效劳的形式、范围与内容附件ｂ——业主提供的监理工作条件附件ｃ——监理效劳的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理效劳。五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份，双方各执_________份。业主：〔盖章〕____________监理单位：〔盖章〕_________法定代表人：〔签字〕______法定代表人：〔签字〕_______单位地址：________________单位地址：_________________：__________________________________________：____________________：_____________________：____________________：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________公路工程施工监理合同通用条件。1定义与解释1．1定义以下词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。1．1．1工程业主建造工程和委托监理单位提供监理效劳的对象，详细情况在专用条件中指明。1．1．2工程为完成工程所施行的一项或假设干项永久工程〔包括向业主提供的物资和设备〕，其概况在专用条件中说明。1．1．3效劳监理单位根据监理合同所承当的工作，包括正常的效劳、附加的效劳和额外的效劳，亦称监理效劳。1．1．4业主委托监理单位提供监理效劳的单位或其合法继承人或其合法受让人。1．1．5监理单位受业主委托提供监理效劳并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，根据上下文的内容，亦指监理单位根据监理合同派驻到工程所在履行监理效劳的机构。公路施工合同12发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程详细情况，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：建筑面积：平方米;构造层次：二、包范围及方式：1、承包范围：1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进展施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;3).现场主材由甲方提供，按照节约用料的原那么进展使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否那么所发生的材料均由乙方承当。2、承包内容：所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;2)低压电房配电柜、不连续电安装调试;3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;5)屋顶、根底接地母线、根底防雷、铝合金窗、金属构造等的防雷校直、等电位箱安装调试等。6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。8)以上工程内容含均含地下室人防局部安装工程。9)施工现场的全部程度运输及垂直运输(塔吊不能用时);10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;12)施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进展二次作业：①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。3、承包方式：1).本工程采用包工不包料形式承包施工：即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包平安;2).按设计图纸以及变更图的`所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为：元/m(含各类零星工程在内的平均价格);3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时，技术工按计时元/小时，普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务，计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量，当天的时工当天签证，逾期无效。计时工每月结清，但签证单上至少有二位现场管理人员签名;三、工程质量：1.乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收标准、操作规程和技术交底，精心组织施工。确保平安和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和标准规定，甲方有权回绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。四、工期要求：按甲方要求满足流水作业需要，按时完成工程部进度方案安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。五、双方职责：A、甲方责任1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联络单及设计变更通知文字资料，作为施工根据。2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工平安交底平安教育，及时解决图纸存在问题。3、装备垂直运输工具—塔吊。4、负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。5、提供施工用水、电及夜间施工照明。6、完善外排脚手架及平安防护网。7、负责安装工程质量的跟踪检查、监视、评定及验收。8、协调好其他工种，尽量防止因配合不到位造成返工、返修。9、按合同约定支付工程进度款。10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。B.乙方职责：1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时开工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建立单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收标准，操作规程进展施工，确保工程质量到达合格。3、协助甲方现场管理人员组织平安消费、文明施工管理工作;4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进展复检，而后配合甲方通知有关部门进展隐蔽验收;5、乙方必须服从甲方现场管理组织，承受甲方监视等工作;6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《电气工程施工质量验收标准》、《管道工程施工质量验收标准》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术标准》保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必须平安消费。由于不注意平安消费所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责;8、乙方开工前应作好进场工作人员平安三级教育工作，签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工标准规定施工;10、乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;11、乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工方案时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根据本工程消费、进度要求，必须24小时连续加班作业，并随叫随到，进展开工作业。乙方假设因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监视本班组工作;13、文明施工要求：A、根据甲方与建立单位签订的合同，乙方必须协助甲方现场平安员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁，施工材料必须堆放整齐，绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进展处分;15、乙方必须做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。假设发现无人跟班现象，每次扣罚500元;16、乙方进入施工区域后，不能进展违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌，违者罚款50元/次;17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及平安、质量技术施工工艺等交底内容;16、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进展质量复查;18、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进展材料代换;19、配合甲方做好取样送检工作;20、亲密配合其他班组穿插流水作业，不得成心刁难;21、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责;22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人给甲方，费用占总工程造价的0.5%，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行;23、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切平安事故(含第三者)均由乙方自负。六、付款方法：1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方，余%待工程全面开工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。七、工程变更1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报工程部审核，经审批签字、盖章生效。2、增加施工工程或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。八、保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。九、奖罚制度：1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴平安帽，不得穿拖鞋，宿舍健全平安、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处分，并从工程进度款中扣除。2、本工程的施工质量必需要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进展评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.3、主要材料表为根据，合理、有方案使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进展处分，每次罚款1000元以上。5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有方案使用，不得随意乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出局部的材料费及人工费全部由乙方自负，节约局部(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤别人，违者每次罚款500-20xx元，情节严重者扭送公安机关处理。11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由工程部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。以上乙方职责，如有违背，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。十、争议处理：1、在合同履行中假设双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停顿施工外，双方都应继续履行合同，保持正常施工。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日公路施工合同13甲方：乙方：XXXX根据《中华人民共和国合同法》和《公路建立施工承包合同条例》及公路工程建立的有关规定，结合村道公路建立工程的详细情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的根底上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点1、工程名称：XXX镇XXX村村级道路2、工程地点：蓬溪县XXX镇XXX村水泥路面途经该村五、六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。二、工程承包范围及内容该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线间隔;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包平安的承包方式。四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写：元)五、工程施工工期本合同施工工期为天，(雨天除外)，200年月日开工，于200年月日开工。六、甲、乙双方的权利，义务1、甲方的主要权利、义务。(1)甲方的主要权利乙方派出代表