地产假日风景建设工程施工合同_第1页
地产假日风景建设工程施工合同_第2页
地产假日风景建设工程施工合同_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

地产假日风景建设工程施工合同甲方（建设方）：XXX地产有限公司乙方（施工方）：XXX建筑公司本合同由甲方和乙方在平等、自愿、公正、诚实的基础上订立，依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，共同遵守下列条款：第一条合同工程概况地产假日风景建设工程的总工程量为XX万平方米，建设地点为XXX地产所属的XX景区。本工程包括XX工程、XX工程、XX工程等工程项目。第二条工程质量标准土建工程：按照国家有关土建工程质量标准进行施工。建筑工程：按照国家有关建筑工程质量标准进行施工。环境及景观：按照景区的主题要求，设计风格统一，环境整洁美观。第三条工程进度工期：本合同约定工期为XX个月，自签订合同开始计算。工期延误：若乙方未能按签订合同约定完成工程，则需在甲方书面同意后进行合理的调整。若延误工期超过约定期限，则乙方需按照约定的违约金进行赔偿。第四条工程费用工程总价款为XX万元，包括设计、施工、材料、设备等费用。工程结算：甲、乙双方合作完成每个工程项目后，乙方应向甲方递交验收报告。甲方验收合格后，支付乙方对应的工程款项。第五条工期保证乙方应按照合同要求保证施工进度，如遇不可抗力因素，需及时向甲方报告，并提供证明材料。甲方做出决定后，乙方须按照甲方的指示办理。乙方需按照施工进度保证工期，如果工期因乙方原因造成延误或停工，甲方可将其所需的所有损失按比例从工程费用中扣除。如需延长工期，应提出书面申请并经甲方同意。第六条施工团队乙方承担此次工程的质量、安全和进度，乙方需要成立组织齐全、技术过硬、负责认真的施工管理团队，确保本工程安全、质量、进度的顺利解决。施工管理团队应由高级职称的工程师、技术员、质量员和安全员等人员组成。第七条安全保障乙方承诺在施工过程中严格执行有关安全生产的规定和标准，确保工程施工安全。乙方应为工程安装临时用电和照明设施，确保电气安全。第八条合同效力本合同采用书面形式制定，经双方签章或盖章生效。合同一式两份，乙方一份，甲方一份。第九条法律适用及争议解决本合同的解释和适用，均适用中华人民共和国的法律。因本合同引起的争议或纠纷，甲、乙双方应当友好协商解决。协商不成，投诉方有权向有管辖权的法院提起诉讼。第十条附则本合同未约定事项，由双方根据有关法律、法规补充约定，合同中各项条款是本合同的完整部分，与本合同其他条款具

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论