大型建设工程施工合同范本_第1页
大型建设工程施工合同范本_第2页
大型建设工程施工合同范本_第3页
大型建设工程施工合同范本_第4页
大型建设工程施工合同范本_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

大型建设工程施工合同范本大型建设工程施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]法定代表人：[甲方法定代表人]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]法定代表人：[乙方法定代表人]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、自愿协商的原则，达成以下合作意向，并签订本大型建设工程施工合同（以下简称“合同”）：第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行大型建设工程的施工，包括但不限于项目规划、设计、施工、材料供应等。1.2乙方接受甲方委托，并承担相应的责任和义务，确保按照约定的质量、进度和安全要求完成工程项目。第二条工程内容2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程地点]2.3工程规模：[工程规模]2.4工程进度：[工程进度]2.5工程质量标准：[工程质量标准]2.6工程验收标准：[工程验收标准]第三条合同价款3.1合同价款为人民币[合同价款]元（大写：[人民币合同价款]）。3.2价款支付方式：（1）甲方在签订合同时支付合同价款的[首付款比例]作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，甲方按照工程进度支付相应的进度款项；（3）工程完工后，甲方支付尾款，并进行最终结算。3.3合同价款的支付时间、方式及账户等详细信息由双方书面约定的支付计划中确定。第四条工期4.1工程开始日期：[工程开始日期]4.2工程竣工日期：[工程竣工日期]4.3工期延误责任：（1）如乙方未按照约定完成工程，延误责任由乙方承担；（2）如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方协商解决。第五条质量保证5.1乙方承诺按照国家和行业相关标准执行施工，并保证工程质量符合约定的质量标准。5.2保修期限为工程竣工之日起[保修期限]个月，乙方在保修期内负责工程质量的整改和维修。5.3如乙方未按照约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿相应的损失。第六条知识产权6.1工程设计文件、技术方案等知识产权归乙方所有。6.2甲方在未经乙方书面授权的情况下，不得擅自使用、复制、传播乙方的知识产权。第七条合同变更和解除7.1任何一方变更合同内容或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。7.2如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，应由双方协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。第九条合同生效9.1本合同自双方代表签字之日起生效，有效期为工程竣工验收完成之日。9.2本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 各类标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论