菏泽市牡丹区电视台片区回迁安置房建设项目工程总承包

④监理人员和发包人代表签字确认，不得迟于收到本签证的5个工作日。对于隐蔽工程的签证，发包人代表及监理方必须及时完成验收手续、工程量的确认，最迟不得晚于收到本签证的24小时，费用的审核最迟不得晚于收到本签证的10个工作日。13.5变更价款确定13.5.4变更价款约定的其他方法：按照设计变更图纸，及14.1的原则计算工程费，并按照乙方投标报价的工程下浮率X%，确定最终价款。其中，不可竞争费、规费及税金、核价定价部分、检验检测费、专项验收费、招标人委托中标人完成招标范围外的工作不参与下浮。若无法按照预算定额确定费用的，由发包人和承包人协商确定。计算因不可抗力引起的工程变更投资额时应当扣除保险赔偿款。13.6建议变更的利益分享建议变更的利益分享的约定：/第14条合同价和付款14.1合同价和付款合同暂定价：人民币万元。14.1.1计价原则

设计费：X元每平方米。建安工程费：施工图经过审查合格后，发包人委托第三方编制施工图预算并发送给承包人，承包人在2个月内核对确定施工图预算，做为进度款支付依据。建安工程费在施工图预算价的基础上下浮X%。施工图预算工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、2016年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2019年《山东省建筑工程价目表》、2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2019年《山东省安装工程价目表》、鲁建标字[2016]40号文件、鲁建标函[2017]23号文件、鲁建标字[2018]45号文件、菏建办[2017]135号文件、鲁建标字[2019]10号文件、鲁建标字[2019]22号文件、菏建办[2019]110号文件等文件和有关规定。人工工日执行鲁建标字[2018]45号文件。工程类别执行有关规定。材料价格执行开工当季度菏泽市建设工程标准定额站发布的指导信息价，在施工期间，材料价格浮动超过开工当季度的信息价±5%时，按照鲁建标字[2008]27号文件规定予以调整，信息价中没有的，由监理单位、施工单位、跟踪审计单位、建设单位共同考察认定。14.1.2付款（2）承包人指定的开户银行及银行账户：14.2担保14.2.1履约保证金在以下方式中选择其一，作为双方对履约保证金的约定。□承包人提交履约保证金金额和时间：/14.2.2支付保函在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。□发包人提交支付保函。提交支付保函的格式和提交时间：/14.2.3预付款保函在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。□承包人不提交预付款保函。14.3预付款14.3.1预付款金额预付款的金额为：/14.3.3预付款抵扣（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：/14.4工程进度款14.4.1主体封顶支付至已完工程量价款的20%，项目取得《竣工验收备案证书》时支付至已完工程量价款的50%，取得《竣工验收备案证书》后第二年的一月份支付至结算价的80%，并按7%的年利率付息，第三年的一月份支付至结算价的100%，并按7%的年利率付息。14.4.2其它进度款其它进度款有：/14.5缺陷责任保修金的暂扣与支付14.5.2缺陷责任保函的解除：缺陷责任保修期满14天内解除。14.12竣工结算14.12.1提交竣工结算资料竣工结算资料的格式、内容和份数：提交的工程竣工结算资料主要内容有招投标文件、施工图、施工图预算书、设计变更、现场签证、会议备忘录、发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款、其他依据、竣工结算书。份数两份14.12.8竣工结算的争议第15条保险15.1承包人的投保15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家法律法规执行15.2一切险和第三方责任险建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由发包人负责投保安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由发包人负责投保第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由发包人负责投保建筑职工意外伤害险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人负责投保第16条违约、索赔和裁决16.1.1发包人的违约责任当发生下列情况时：（3）因发包人频繁变动导致施工图设计工作量变动超过3%时（除调整设计费外）发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工期延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，每延误一天，发包人按分项总价的/或人民币金额为：另行商定赔偿承包人。16.1.2承包人的违约责任当发生下列情况时：（1）因承包人原因，未能按约定提交项目进度计划、施工组织设计等需要发包人审批的文件，而影响工期关键节点的；（2）适用法律不允许分包的，承包人将工程分包给他人；（3）因承包人原因未能及时提交施工设计图纸，或工程采购设备、材料未按时进场，而影响工期关键节点的承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，每延误一天，承包人按分项总价的/或人民币金额为：另行商定赔偿发包人，违约金总金额不超过分项总价的/或人民币金额为：另行商定。16.3争议和裁决16.3.1争议的解决程序在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。√向所在地人民法院提起诉讼。合同生效与合同终止19.1合同份数本合同正本一式：份，合同副本一式：份。合同甲方应持的正本份数：，副本份数：；乙方应持的正本份数：，副本份数：。19.2相关文件与本合同相关，并经双方确认的各种形式文件，均视为合同不可分割的一部分。19.3合同终止双方履行合同义务完毕之日，本合同即自动失效。发包人要求一、工程设计1.工程设计是指承包人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件；进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。2.设计合理使用年限和最低保修期限应该不少于法律、法规规定的期限。3.承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。4.设计文件满足施工要求。设计文件应达到建设部颁发的规定。5.承包人进行设计修改必须经过发包人同意，并负责通知监理工程师、施工单位。6.承包人在本项目各阶段施工开始前，按约定的分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。7.设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人配合加工定货时，所需要费用由发包人承担，承包人得到的任何折扣、佣金和回扣都应归发包人所有。二、工程施工施工须达到现行中华人民共和国以及山东省或行业的工程建设标准、规范的要求。

第六章投标文件格式

正（副）本（项目名称）招标投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日

目录一、投标函、唱标一览表二、法定代表人身份证明或授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金五、价格清单六、承包人实施方案七、资格审查资料八、其他资料一、投标函（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以如下报价参与投标：设计费元/㎡≤26元/㎡建安工程费下浮率%下浮率≥5%注：小数点后保留2位有效数字。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日（二）唱标一栏表项目名称：投标人名称投标报价序号项目价格备注一设计部分单价：元/㎡≤26元/㎡二建安工程部分下浮率%下浮率5≥%三质量标准四工期五对招标文件的认同程度注：1、为便于唱标，本唱标主要内容一览表需另多制作三份并单独密封，供唱标使用，与投标文件一致，若不一致时，以唱标单为准。2、小数点后保留2位有效数字。投标人：（盖公章）法定代表人或委托代理人：(签字)日期：年月日二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日

授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：附身份证复印件年月日

联合体协议书四、投标保证金（投标人应附汇款凭证复印件及基本账户开户证明）五、价格清单（一）价格清单说明1.1价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。1.2本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。1.3设计费的说明：。1.4建筑安装工程费下浮率的说明：。1.5其它费用的说明：。

（二）价格清单单位：人民币元2.1设计费清单投标人自行报出综合设计费单价2.2建筑安装工程费投标人自行报出建筑安装工程费下浮率六、承包人实施计划（一）概述1.项目简要介绍。2.项目范围。3.项目特点。（二）总体实施方案1.项目目标（质量、工期、造价）。2.项目实施组织形式。3.项目阶段划分。4.项目工作分解结构。5.对项目各阶段工作及文件的要求。（三）项目实施要点1.设计要求及设计实施要点：设计项目组织机构及人员安排、设计工作投资控制及保证措施、后续服务工作安排及承诺等。2.施工实施要点：进度计划及进度控制措施以及工期保证措施；质量控制措施；安全文明施工措施；项目实施过程中的风险控制