网签版私人承包合同书_第1页
网签版私人承包合同书_第2页
网签版私人承包合同书_第3页
网签版私人承包合同书_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

网签版私人承包合同书本合同书是由承包人和业主签订的私人承包合同，以明确双方在工程履行中的权利和义务，具有法律效力。本合同为网上签约版合同，双方当事人均确认已经了解并认同此合同的全部内容，达成以下协议：第一条工程名称本工程名称为（填写项目名称），是由业主（填写业主姓名及联系方式）聘请承包人（填写承包人姓名及联系方式）进行（填写工程性质、工作范围或服务内容）的工程。第二条工程位置本工程的地址为（填写详细地址），业主应保证在工程开工前向有关部门申请办理建设工程规划许可、施工许可或验收手续等所需手续。业主应承担违法违规所造成的法律后果和经济损失。第三条工程内容承包人对本工程的承包范围包括：（填写具体的承包内容）。承包人应按照业主提供的设计图纸和技术要求进行施工，工程质量应达到国家规定的相关标准。由于业主的原因通知承包人暂停工程或变更工程的强制性指令，则应根据情况进行施工调整，由此增加的费用，由业主承担。第四条工期和交付时间承包期限为（填写承包期限），自（填写开工日期）起至（填写完工日期）止。如因不可抗力等原因影响工期，应及时协商变更施工期限，并经双方书面确认生效。工程交付时间为（填写工程交付日期），承包人应在规定时间内交付完工物品并配合有关部门或业主对工程进行验收。第五条工程费用及支付方式工程造价总计为（填写工程总金额），具体费用包括：（填写各项费用清单或说明）。工程费用支付方式：业主应在工程签约后，按照约定时间及金额向承包人支付工程款项。若业主未按照支付约定时间及金额向承包人支付工程款项，业主自不履行义务之日起，每逾期一日，应向承包人支付未付款项的0.2%作为违约金。工程款项的支付涉及到增值税票据的问题，承包人应在工程完成后向业主提供增值税专用发票或普通发票。第六条违约责任任何一方违反本合同所列明的任何条款，均应被认为是违约行为。一方因违约给另一方造成损失的，应该就其实际损失进行赔偿。业主因自身原因未在规定时间内提供相关设计图纸和技术要求，致使承包人不能按时施工，或未按合同约定支付工程款项，应当按照规定承担由此产生的违约责任。承包人未按照本合同约定的时间或质量完成工程的，应当按照规定承担由此引起的违约责任。第七条争议解决在履行本合同时，因本合同的解释和履行发生争议，双方当事人应协商通过友好协商解决。如无法协商解决的，则由合同任何一方向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条合同终止本合同在以下情况下终止：工程完工并经验收合格；双方协商解除合同；因不可抗力因素，双方协商解除合同；本合同项下的法律诉讼已有法律判决或裁决；第九条合同附件本合同附件如下：业主提供的技术要求及工程图纸；工程款支付计划表；承包人承诺的工程保修书。第十条其他事项双方因合同内容未约定而在履行合同过程中发生争议的，可以通过协商解决。本合同未尽事宜，可由双方协商补充、修改、终止，并以书面形式达

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论