建设工程合同集锦15篇

第页共页建立工程合同集锦15篇建立工程合同集锦15篇建立工程合同1建立单位：〔以下简称甲方〕;拆迁户〔单位〕:市〔县〕区〔镇〕街〔路〕号房主〔代表人〕〔以下简称乙方〕。根据建筑安装工程的建立需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进展，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有构造的住房幢间，共平方米〔原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按撤除房屋的建筑面积为准〕，全部交给甲方撤除〔乙方自行撤除的，甲方应付给乙方撤除费〕。甲方负责于年月日以前为乙方安排住房〔撤除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进展迁建〕平方米〔安置房屋原那么上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾〕。第二条乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房〔或乙方自找的周转房〕，甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按以下情况给予补助：1．乙方自行找房周转，每人每月补助元；2．由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助元；3．乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。第五条乙方家庭的.全部成员〔18岁以上者〕等人一致签字同意作为乙方代表人，受权他〔她〕在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的%向乙方偿付违约金〔如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金〕；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其他：。本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交市〔县〕房地产管理局、建立银行、建委、计委等单位各留存一份。甲方：_________________乙方：_________________地址：_________________地址：_________________：_________________：_________________代表：_________________代表：_________________签约日期：_____________签约日期：_____________建立工程合同2发包方：_________(以下称甲方)承包方：_________(以下称乙方)甲、乙双方就建立工程工程充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_________平方米。4.承包内容：_________5.建筑安装工程造价：共计人民币_________元。6.工程价款和费用的结算根据和付款方法：_________7.工程开工日期：________年____月____日8.工程开工日期：________年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的`施工验收标准和质量检验标准为根据。10.甲方主要义务：_________1.乙方主要义务：_________2.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间开工，每逾期一天，按未开工程造价_________‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程开工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建立工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承当损害赔偿责任。3.本合同附件：共_________份。至工程开工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。5.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________________年____月____日建立工程合同3发包人：承揽人：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程详细情况，双方达成以下合同条款内容：一、承包工程：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程工程，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容()等。二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，到达优质工程，所有施工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身承当，在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格前方可进展下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格前方可使用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度方案如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业，从年月日至年月日开工，乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量，如在规定期限内没有完成，造成工期拖延的，将以合同总价的5‰每天进展罚款，罚款在合同总价中直接扣除。五、平安责任：乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人程平安消费根本规定》，尽心尽责做好平安工作，不准做对各工种有危害的存在隐患的`事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日至工程完毕不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切平安事故均由乙方承当后果，甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。六、文明施工：乙方必须到达市级文明施工工地要求。七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作，只负责图纸和技术效劳。八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%，按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%，留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程合同4甲方：(发包人);单位：乙方：(发包人);单位：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于本工程的详细情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称：厂房;二、工程地点：____县官墩乡;三、清包工;四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;五、开工日期：________年____月____日(详细时以发包人通知单为准);六、工程单价：按每平方米43元计算;七、付款方式：工程开场到一层现浇面完毕，____日内付工程款量的20%，二层现浇面完毕后____日内付工程量的20%;三层现浇面完毕后____日内付工程款量的20%;四层现浇面完毕后____日内付工程量的20%;粉刷完毕后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任：1、甲方向乙方提供一套完好的图纸，互相交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否那么后果自负;2、乙方装备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，平安文明施工;4、上报施工队人，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间那么相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好平安帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进展经济处分500次;十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的'技术方案和规程进展施工;十二、施工平安、施工消费目的承诺1、杜绝重大平安事故，事故后果由乙方承当;2、杜绝设备、火灾事故;3、平安消费、文明施工;十三、合同有效期限自________年____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违背本合同书条款的由责任方承当一切经济损失;十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建立工程合同5(一)分包与转包1.转包合同。①概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建立工程施工合同(《建立工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经获得的非法所得。2.分包合同。(1)合法分包合同。合法分包合同，指建立工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违背法律的强迫性规定而与第三人订立的分包合同。以下违法分包合同均属无效合同：①承包人将其承包的全部建立工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的'资质;③承包人将自己承包工程的主体构造分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承当连带责任。详细而言：①分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承当连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的，因建立工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建立工程施工合同解释》第25条)。(二)建立工程施工合同无效的情形以下建立工程施工合同无效：①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未获得或超越相应资质的。但是，承包人在建立工程"开工前"获得相应资质的，不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建立工程必须进展招标而未招标或者中标无效的。(三)建立工程施工合同无效时实际施工人的权利1.实际施工人的工程价款恳求权(1)建立工程施工合同无效，但建立工程经开工验收合格的，实际施工人有权恳求参照合同约定支付工程价款。(2)建立工程施工合同无效，建立工程经开工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权恳求参照合同约定支付工程价款。修复后经开工验收不合格的，实际施工人无权恳求支付工程价款。2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点：①法院是"可以"追加，而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人"，即追加为无独立恳求权的第三人或者追加为共同被告(《建立工程合同解释》第26条)。(20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建立工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体构造的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。以下哪些表述是错误的?A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建立工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人【答案】ABD(20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，以下哪些说法是正确的?A.上述工程承包合同均无效B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿C.甲公司有权要求丁公司承当民事责任D.法院可收缴丙公司由于分包已经获得的非法所得【答案】BCD(四)承包人的优先受偿权1.承包人优先受偿权的构成要件构成要件有四：①建立工程合同有效;假如合同无效，承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;④建立工程在性质上适宜折价或拍卖。2.承包人优先受偿权的行使根据《关于建立工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：①承包人有权以建立工程折价或者以拍卖建立工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建立工程上设定的抵押权。③消费者交付购置商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建立工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建立工程开工之日或者建立工程合同约定的开工之日起计算。建立工程合同6甲方：乙方：就滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程建立事宜，甲方以BT方式委托乙方负责建立，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称天津市滨海新区中心商务区响螺湾商务区、大沽地区和蓝鲸岛等区域市政工程。1.2工程地点及规模响螺湾商务区位于天津市滨海新区海河南岸，与塘沽外滩公园隔河相望，占地面积3.2平方公里;大沽地区位于海河以南，与于家堡金融区隔河相望，西至河南路，南至大沽排污河，东至中央大道，北至海河中心线，占地面积11.68平方公里;蓝鲸岛位于于家堡金融区东侧海河出海口处，四面环水，占地面积1.28平方公里。1.3工程内容工程内容主要包括以上区域内的道路工程、景观工程、绿化工程、照明工程、码头广场工程、堤岸填筑工程、供热站工程、雨污水泵站工程、综合管网工程及工程范围内的拆迁补偿等。1.4工程建立期本协议项下工程建立期为8年7个月，开工日期为年20xx年5月，开工日期为20xx年12月。1.5工程质量本协议项下工程质量标准为到达国家建筑工程质量验收合格标准。第二条工程施行2.1工程施行方式本工程采用本合同约定的BT形式施行：乙方作为本工程的BT建立单位全面负责建立过程中的组织和管理工作，负责筹集本工程所需资金(包括征地拆迁、工程勘察、设计、监理、重要设备材料采购、施工及相关咨询所需费用)，负责建成后的交付及委托物业管理。完成上述工作后，甲方按本合同约定支付给乙方回购款项。2.2乙方应设立与本工程建立管理相适应的工程管理部，有足够的专业管理人员，确保实现本工程的投资、质量、工期及平安文明施工控制目的。第三条回购价款3.1回购价款本合同的回购价款暂定为45.5292亿元。3.2乙方最终回购款确实定：3.2.1乙方最终回购款以工程本钱加投资收益的原那么确定。3.2.2工程本钱，以甲方审计部门最终认定的数额为准，对于乙方委托的造价咨询公司出具的造价审核报告，经审计部门审查后，可直接作为本钱计算根据。程本钱由建筑安装工程费、工程建立其他费、融资费用等部分组成。3.2.3融资费用利息：以乙方每笔资金实际投入的数额为基数，以投入时间至支付回购款的时间差计算占用时间，以约定的利率来计算利息。利率标准：按同期中国人民银行贷款基准利率上浮20%计算，或由双方对每笔投入资金单独约定利率。3.2.4乙方的投资收益，按投资额的3%计取，列入回购款中。3.2.5回购款总额计算回购款总额计算表(本次测算相关费用参考发改委的立项批复以及工程可研报告，最终回购款计算将以实际发生并经审计额为准，现数据只作为测算参考)：第四条双方的主要权利义务4.1甲方的主要权利义务4.1.1甲方或甲方委托的'机构有权按工程进度要求检查、监视本工程进度情况，定期或不定期抽查工程质量，抽查本工程施工单位和监理部门的有关资料。4.1.2有权委托有资质的审计机构对工程进展跟踪监视和工程决算审计。4.1.3按约定的回购期限和进度向乙方支付本工程回购款，接收本工程工程资产，并协调资产转让过程中的相关工作。4.2乙方的主要权利义务4.2.1履行工程建立管理单位的职责，按本合同筹集负责工程部分的投融资、以及工程的组织、协调等工程管理工作。4.2.2按照法定程序确定勘察、设计、施工、监理单位，并根据相关合同约定向本工程相关单位支付合同款。4.2.3严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建立工程质量管理条例》及与工程建立相关的标准、标准、法律、法规等完成工程建立，对工程质量负责。本工程质量目的：工程质量必须符合国家、天津市、行业现行有关标准、标准和规程，符合我国现行工程施工验收标准及设计要求，到达“合格”标准。4.2.4以资产转让的方式向甲方移交本工程工程资产。第五条工程验收决算及使用权移交5.1在工程施工完毕自检合格后5个工作日内，乙方向甲方提交验收申请，甲方在收到乙方的验收申请之日起的10个工作日内组织工程开工验收。5.2工程开工验收合格后60日内，由乙方向甲方提交工程决算文件，甲方收到乙方提交的决算文件后10日内指定有资质的审计机构进展审计，审计机构应在甲方收到乙方提交的决算文件之日起60天内提交财务审计的决算意见，并以此作为审核意见提交乙方。5.3在工程开工验收合格后的10个工作日内，甲乙双方办理整个工程的移交手续，签订开工质量验收证书。假设由于甲方原因导致不能按时移交，由甲方承当乙方对建成设施临时养管发生的费用，详细费用按照实际发生结算。5.4在工程移交前，工程的所有的建筑物、设施的管理、维护由乙方负责;自移交之日起，工程的所有的建筑物、设施的管理、维护由甲方负责，但是，在工程质量保证范围内的维护和维修，仍由乙方负责，保修期为一年。第六条甲方回购6.1甲方承诺无条件以财政支付方式回购工程的所有权，并按工程进度及子工程完工情况进展部分回购，直至支付完全部回购款。因该支付方式而产生的相关税费由甲方负责承当。6.2回购期的完毕日为本合同约定的全部工程开工之日起3个月以内，即20xx年3月前支付完全部回购款。回购款支付时间约定见附件一。6.3回购款收款帐户户名：天津滨海新城建立开展开户行：账号：第七条工程所有权转移7.1在甲方付清全部工程回购款之前，乙方拥有本工程所有工程的所有权。7.2在甲方支付完全部工程回购款之日起，甲方拥有本工程所有工程的所有权。7.3在甲方获得本工程所有工程的所有权后，甲方有权办理本工程范围内所有建筑物的产权证书，乙方应协助甲方办理。第八条违约责任8.1乙方违约假如因乙方质量原因造成修理后仍无法满足国家或行业现行质量检验评定标准，以及修理后到达相关标准但影响了既定的使用功能，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。8.2甲方违约如由于甲方原因不能在协议约定时间内支付乙方回购款，按逾期支付回购的金额和实际逾期天数计算利息，逾期支付回购款的利息利率按照乙方与金融机构贷款合同规定，按人民银行公布的人民币贷款基准利率上浮50%。同时甲方需按照投资额以每年3%给予乙方投资回报，按年计取(缺乏一年的按一年计取)，直至回购款支付完毕。第九条附那么9.1本合同经双方盖章，法定代表人或其受权代表签字后生效。9.2本合同未尽事宜应由双方协商解决，对本合同的任何修改或变动应有双方书面同意。修改或变更的协议与本合同有同等效力。9.3假设在执行本合同或解释有关规定时发生争议，双方应当协商解决，如不能协商解决，任何一方可提交天津仲裁委员会裁决。9.4本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：受权代表：(签字)受权代表：(签字)日期：日期：建立工程合同7工程承包人(施工总承包人)：(甲方)劳务分包人：(乙方)按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和老实信誉的原那么，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须到达中级装饰等级。4、承包方式：承包范围及承包单价a)承包方式：清包人工费b)承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。5、标准范围除工程合同外另有约定：a)如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的'工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承当。C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承当6、文明施工及平安责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及平安措施如发生平安事故由责任方负责。7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它工程完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程开工验收后一次性付清。9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。10、本合同一式三份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程合同8甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵XX一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国民法典》和《建立安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：赵XX一级电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：完成现有需改造机电设备的撤除〔含运出洞外〕以及4台水轮发电机组〔1机组大修〕、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统〔配合主机改造〕、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作〔详见安装工程量清单〕。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、平安措施费、工程保险费以及XX税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为根底，根据最终完成的工程量及单价进展结算。五、工程工期及进度：1、根据甲乙双方商定，乙方在________年____月____日前进场施工，________年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费用，但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分两阶段进展，保证一台机组开机发电运行。六、付款方式：1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金________年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承当“工程总价款215;10%”的'XX税，XX税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及消费、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场平安保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、标准进展施工，不得随意更改设计，假设出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后，在7天内编制实在可行的施工组织设计〔含施工进度方案〕，施工技术措施，质量保证措施和平安技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好平安消费、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完本钱工程所做的一切辅助性工程，并承当相关费用。5、负责协助甲方对设备进展开箱检查、记录与检测，确保所有设备检测合格前方能安装，做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料搜集。6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关标准、标准进展施工，确保工程质量到达设计图纸和标准要求，如未到达标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的根据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进展中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进展验收，验收合格后，方可进展下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有权收回本工程，乙方应无条件服从，并承当甲方一切损失责任。九、平安管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关平安消费法规，结实树立平安消费，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的平安管理机构，严格执行平安技术操作规程，加强平安管理工作，强化平安技术措施的施行，并承受甲方和地方安检部门的监视和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的平安管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工平安过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。假如乙方在接到通知的规定时间内，没有进展整改，监理工程师和甲方按平安法规的有关规定，进展罚款处理。以进步乙方及全体施工人员的平安意识，保证施工现场平安。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的平安设施和装备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、平安哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明消费和消防防火工作，杜绝发生平安责任事故。假如施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承当任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由〔除不可抗拒因素外〕拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济民法典》和《建立安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进展处分。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承当。十一、其他：1、以下文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1〕设计图纸及招投标文件的技术要求。2〕设备安装工程单元质量评定表、记录表。3〕设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进展人身保险，保险费由乙方自行承当。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠____解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十二、合同份数：本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。甲方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________________年____月____日建立工程合同9发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：一、承包事项：平顶山飞宇国际汽贸城XX楼及室外管网道路工程技术资料二、承包方式：1、平米包干X元。2、总建筑面积为：67002，价款为：10050元。大写：一万零伍拾元。2、室外管网定价包干价款为：〔〕。3、合计：合同总价款为：〔大写：〕。三、合同工期：合同工期为________年____月____日至________年____月____日。四、付款方式1、甲方每月支付乙方工程资料费20。00〔大写：两千元整〕假如甲方在到达资料费支付条件后____日内无法支付乙方工程资料费，乙方保存停顿工作和解除合同的权利。2、假如在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，导致乙方的工程资料未在合同工期内完成开工备案，工程合同发生延期，那么在延期的月份内，甲方需按月支付乙方工程资料费20。00〔大写：两千元整〕。延期月份15天以下〔含15天〕按半月计算，15天以上的按全月计算。五、承包范围：工程技术资料的填写、搜集、整理、组卷、归档、备案，直至开工。六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承当。七、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步的，工程开工验收前做好组卷和预验收工作。①检验试验：甲方按乙方的`要求负责原材料的、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作〔检验试验费用由甲方承当〕。②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、平安资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。③资料签字由乙方找相关人员签字的，要求与工程同步。④分包工程技术资料：乙方负责搜集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好平安帽并按规划的道路行走，防止出现人身伤亡事故。九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________建立工程合同10发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：装饰工程施工责任合同书发包方〔以下简称甲方〕：委托代理人：〔姓名〕联络：承包方〔以下简称乙方〕：承包负责人：〔姓名〕联络：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：一、工程地址：商丘XX二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的.型材三、人工费工程及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，详细数量以现场工程经理审核为准。四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性构造胶。五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。六、付款方式：签订合同后支付订金20元。开工合格后支付全款。七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：1、材料进场后的材料验收；2、基层验收；3、饰面验收；4、细节验收及修补八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。甲方签字：乙方签字：代表：责任人：________年____月日________年____月____日建立工程合同11甲方(供方)____市XXX设备乙方(需方)：哈尔滨XX(法人代表)甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、定货明细：乙方向甲方购置以下常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、二、质量检验：1.质量标准：按国家有关规定标准验收2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式：本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开场下单消费，天内消费完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点：1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达上海3.交货地点：上海五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)六、对产品提出异议的时间和方法：乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，假如在开工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承当因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承当逾期的'全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承当因此所造成的损失;八、其他条件1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进展。2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方(签名)：乙方(签名)：地址：地址：日期：日期：建立工程合同12发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：装饰工程施工责任合同书为明确双方在施工过程中的`权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：一、工程地址：二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材三、人工费工程及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，详细数量以现场工程经理审核为准。四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，收口为中性构造胶。五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。六、付款方式：签订合同后支付订金20元。开工合格后支付全款。七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：1、材料进场后的材料验收；2、基层验收；3、饰面验收；4、细节验收及修补八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。甲方签字：乙方签字：日期：日期：建立工程合同13甲方：贵州XX公司乙方：六盘水XX公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、老实、信誉的原那么，经友好协商，根据《民法典》、《平安管理规程》GB6722-20、《作业工程管理要求》和《民用爆炸物品平安管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔____区”工程工程的经济责任管理达成以下协议：一、工程概况：工程名称：花渔____区工程工程地点：工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、戒备、起爆、爆后检查、解除戒备。〔所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用〕二、工程单价和工程量：1、工程单价：含税费〕2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。三、工程计价与结算：1、2、工程款工程量单价工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月____日前支付实际完成工程量80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承当。3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款工程量单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。四、工期要求：本合同工期：________年____月____日至________年____月____日。五、双方责权利：甲方责权利：1、甲方向乙方提供准确的工程立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。2、甲方负责周边房屋现状调查〔爆前调查资料甲乙双方各执一份〕，并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承当，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承当。3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的'，按第三条相关规定执行。4、每次作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方平安运送民爆物品提供必要条件。5、1、乙方责权利：乙方必须按照所获得的《工程设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进展施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精细贵重仪器设备及重要建〔构〕筑物等环境负责特殊要求的作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进展作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。2、乙方负责编制《设计方案》《施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续。3、乙方须遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格根据经审批后的《设计方案》组织施工，由于飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切平安事故责任由乙方自行负责。4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权回绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承当。5、乙方作业人员必须持证上岗，并严格按平安作业证规定的作业级别进展作业6、按照《作业工程管理要求》、《民用爆炸物品平安管理条例》和《平安规程》GB6722-20及相规定，必须进展平安评估和监理的作业工程，由此产生的平安评估和平安监理费用由乙方承当。7、乙方严格按照《设计方案》《施工方案》施行，如有违背，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承当。8、9、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。六、平安责任：1、甲乙双方必须严格执行《作业工程管理要求》、《民用爆炸物品平安管理条例》、《平安规程》等国家、省、市有关规定，做好平安防护工作。2、乙方根据区域实际条件及时优化参数，科学管理。精心施工，确保震动控制在国家标准允许范围内。3、如发生重大平安事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门〔同时通知甲方〕，并按政府有关部门规定处理，承当一切责任。七、违约责任除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承当违约责任。1、甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承当违约责任。2、如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承当并赔偿甲方损失。八、工程停建或缓建的处理：由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，是合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。九、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。十、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。甲方：乙方：法人〔签字〕：法人〔签字〕：建立工程合同14委托方〔甲方〕：合同编号：承揽方〔乙方〕：签订地点：根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条测绘范围〔包括测区地点、面积，测区地理位置等〕第二条测绘内容〔包括测绘工程和工作量等〕第三条执行技术标准：序号标准名称标准代号标准等级其它技术要求：第四条测绘工程费：1.取费根据：2.取费工程及工程总价款：序号工程名称工作量单价〔元〕合计〔元〕工程总价款：第五条甲方的义务1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。第六条乙方的义务1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意施行的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘工程完成。第七条测绘工程完成工期第八条甲方违约责任1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停顿而终止合同时，甲方无权恳求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，那么甲方应支付工程总价款的100％。2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的工程，否那么乙方有权对因此造成的损失追究责任。第九条乙方违约责任1.合同生效后，如乙方擅自中途停顿或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1％计算。3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以到达质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求〔而又非甲方提供的.图纸资料原因所致〕造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承当相应的法律责任〔由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责〕。4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否那么，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十一条其它约定：第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，假设达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条附那么1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2.本合同一式__份，甲、乙方各执__份。委托方单位地址：邮政编码：：开户银行：银行帐号：承揽方单位地址：邮政编码：：开户银行：银行帐号：委托方单位名称〔盖章〕：承揽方单位名称〔盖章〕：法定代表人：法定代表人：合同订立时间：建立工程合同15发包方〔甲方〕：法定的代表人：承包方〔乙方〕：法定的代表人：按照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并要求严肃的履行。第一条工程的工程一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米〔各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表〕。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元〔各单项工程造价详见工程工程一览表〕。第二条工程的期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天〔日历天〕，自________年____月____日开工至________年____月____日开工验收〔附各单位工程开开工日期，见附表一〕。二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；6、非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工；7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。四、工期提早。施工中如需提早开工，双方协商一致后签订提早开工协议，合同开工日期可以提早。乙方按此修订进度方案，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提早开工协议包括以下主要内容。1、提早的时间；2、乙方采取的赶工措施；3、甲方为赶工提供的条件；4、赶工措施的经济支出和承当；5、提早开工收益〔假如有〕的分享。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地〔包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地〕；解决施工用水、电和运输道路的畅通；应于________年____