桥梁建设工程合同

—桥梁建设工程合同桥梁建设工程合同1

工程承包人：（简称甲方）

劳务分包人：（简称乙方）

按照《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，鉴于大浏公司（简称为"发包人"）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为"总包合同"），双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。

甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着老实信誉的原则照实告知对方与合同直接相关的根本情况，甲方将在本合同中照实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的全部信息及资料均为真实有效。

1、劳务分包人情况

营业执照注册号：法定代表人：

发证机关：经营范围：

复审时间及有效期：

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：施工工程

工程地点：

分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化（包括支架的基座砼）支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或示意的工作。

3、分包工作期限及进度掌握

分包工作期限：开头工作日期：20XX年7月30日，结束工作日期：20XX年11月30日。总工期为4个月，甲方依据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满意进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。

4、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的《大路工程工程施工及验收标准》和《大路工程工程质量评定标准》，本工作必需到达质量评定优良等级。

5、图纸

5.1工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸1套。

6、工程经理

6.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为。

6.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程负责人为唐贵军。

7、工程承包人义务

7.1、组建与工程相顺应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

7.2、可以帮助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中工程部已把低压电送至桥的附近。

7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的掌握、监督、检查和验收；

7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一布置技术档案资料的搜集整理及交工验收；

7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型装备（吊车、泵车）；

7.6、按本合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳。

8、劳务分包人义务

8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或答应，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

8.2、劳务分包人依据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力布置计划，保证按时完成任务。

8.3、劳务分包人全权托付本工程负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。

8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

8.5、劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的'返工费，由劳务分包人自负。

8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝说后仍无明显改进，工程承包人有权调整其担当的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的连续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人担当。

8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。

8.9、劳务分包人在施工过程中必需听从甲方施工人员的布置，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。

8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。

8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。

9、安全施工与检查

9.1、根据国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。

9.2、乙方应按甲方安全管理作业，遵守法律、法规和甲方的安全管理方法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，若引发安全生产事故，乙方担当全部责任及全部费用。

9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必需实行有效的防护措施（如设密闭的安全通道）确保桥下行车安全，若引发事故和冲突由乙方担当全部责任以及全部费用。

10、安全防护

根据国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。

11、事故处理

根据国家、地方的相关法律法规执行。

12、保险

根据国家、地方的相关法律法规执行。

13、承包工作内容

根据本协议工程业主技术标准和图纸要求完本钱桥梁箱梁施工工程的全部工作，包括：

13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化（包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm）的所需人工以及机具。

13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设撤除，按要求预压，确保满意支架的承重要求

13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必需用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有充足的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。

13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。

13.5、砼工程：浇注砼；振捣砼；砼养生。

13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等全部工作。

13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或示意的工作（如保卫等）。、

14、劳务酬劳

14.1本工程的劳务酬劳采纳：不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。14.2采纳上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

14.3.1甲方仅进行质检、实验、测量及施工过程掌握等工程管理，单价中包括乙方装备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、装备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及帮助甲方测量、质检和实验等一切与此相关的作业的费用；甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。

14.3.2除非本协议另有商定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注（前台）有关的任何分项工程细目假如未列入上述结算细目中，则是乙方为完本钱协议工程内容所必需完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。

14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。

15、工时及工程量确实认

15.1、采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方工程副经理确认。

15.2、采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由甲方施工员和乙方按月或商定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，工程经理批准方可赐予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

16、劳务酬劳的支付

16.1乙方与甲方双方商定支付方法按以下方案进行。

16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和帮助乙方完成工程量的费用。16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。

16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%~70%（含价拨款），每月付款一次，盈余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程（指整个14标）竣工验收后退还乙方。

16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不修理或乙方未作答复，甲方可直接修理，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批判指令，甲方将酌情扣除部分或全部保证金。

16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。

17、施工变更

17.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方根据甲方（工程经理）发出的变更通知及有关要求，根据变更进行施工：17.2因变更导致劳务酬劳的增加，由工程承包人担当；因变更削减工程量，乙方劳务酬劳应相应削减。

17.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方担当。

17.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。

17.5变更的计价：本合同中有规定的相同或相像的合同单价，直接套用；合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的相同或相像的合同单价；均无套用的，双方协商确定。

18、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。

19、争议

19.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，

（1）双方达成仲裁协议，向长沙市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

20、禁止转包或再分包

20.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权进行处置，劳务分包人将依法担当责任。

21、不行抗力

本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。根据国家、地方的相关法律法规执行。

22、文物和地下障碍物

23、违约

23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如显现合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。

23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，若单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违约金数量不超过本合同金额的10%。

24、合同终止

24.1双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。

25、合同份数

25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执X份。

26、补充条款

26.1双方商定：遵守甲方的劳务结算管理的规定。

26.3双方商定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。

27、合同生效

合同订立时间：XX月XX日

合同订立地点：

本合同双方商定后生效。

工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

桥梁建设工程合同2

托付人：监理人：

经双方协商全都，签订本合同。

第1条托付人托付监理人监理的工程（简称“本工程”）概况如下：

1、工程名称：XX桥改造工程。

2、工程地点：X区境内。

3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米。

4、总投资：。

第2条本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中给予它们的定义相同。

第3条以下文件均为本合同的组成部分：

1、监理投标书或中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件（包括补充合同）。

4、在实施过程中双方共同签署的'补充与修正文件。

第4条监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

第5条托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。

第6条本合同自20XX年X月X日开头实施，至本工程备案验收完成之日（工程施工监理期为日历日天）。

第7条本合同一式X份，均具有同等法律效力，其中，托付人三份，监理人三份。

托付人：监理人：

（签章）（签章）

住宅：住宅：

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

代表：代表：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮编：邮编：

电话：电话：

本合同签订于：20XX年X月X日

桥梁建设工程合同3

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX（简称甲方）

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX（简称乙方）

依据有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，就本工程协商全都，订立协议并共同遵照执行。

第一条：工程名称：

第三条：工程范围：见附件.

第四条：工程总价：

人民币（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。

第五条：

5.1竣工日期：（竣工报告为准）交付日

5.2合同总工期：元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

第六条：本工程质量标准

按设计文件及相关标准规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

第七条：代表

甲方应指定一到两明星员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权托付书作为本合同的一部分。

如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方拖延通知而造成的损失由甲方担当。

第八条：工地管理

8.1乙方必需强化施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必需保证安全，去除隐患，杜绝一切事故的发生。

8.2严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必需做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运输指定地点。

8.3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。

情节严峻移交司法部门处理。

第九条：装备、材料、通行及配套

9.1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的临时或永远性质的装备。

9.2本工程运用的材料：见附件。

9.3乙方堆置器材装备之场所，应在甲方答应之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。

甲方为使乙方能按分包合约顺当施工，应向乙方提供使其装备充足能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设备由甲方负责提供，甲方应随时留意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设备之安全正常营运。

第十条：工程保险

10.1乙方应对其员工购置保险

10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，假如触及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

10.3双方必需维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能证明因不行抗力或乙方有意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。

第十一条：变更设计

11.1双方得以根据以下情况转变其分包合同的工程：

11.2经由本合同双方协商全都削减的事项。

11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或削减的事项。

11.4所增加或变更之费用，乙方可以根据签订到变更期间的相对高价定价。

11.5削减之工程，甲方除担当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。

第十二条：工程延期

12.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方有意造成延期的`除外。

12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

第十三条：验收

13.1工程具有掩盖、掩盖条件或到达中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。

经监理工程师认可后，由甲方验收。

13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参与，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。

13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。

验收合格之日即视为全部权及相关权利义务发生转移。

第十四条：违约及损害赔偿责任

14.1一方如有以下情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

14.2一方要求削减工程金额达原合约金额之百分之二十。

14.3一方要求停工达15日，除能证明是不行抗力或另一方之有意或重大过失除外。

14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无力量支付工程款。

14.5本合约依上述原因此终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿大事，一方仍得依法向另一方求偿。

14.6除能够证明是乙方有意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。

14.7除能证明是不行抗力或乙方有意造成的停工或延期，甲方应按每人XXX元/天对乙方担当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。

甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

14.8甲方不根据合同商定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每拖延一天根据工程总价的百分之三支付违约金。

第十五条：纠纷处理

甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应公平协商，协商不成，由人民法院管辖。

第十六条：其它

16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。

16.2合同份数：本合同一式X份，甲乙双方各执X份。

16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。

16.4一方提供之地址为可送达之地址，假如变更应按时通知，否则根据合同商定地址投递即视为送达。

甲方（公章）XXXXXXX乙方（公章）XXXXXXX

法定代表人（签字）XXXXXXX法定代表人（签字）XXXXXXX

XXXXXXX年XXX月XXX日XXXXXXX年XXX月XXX日

桥梁建设工程合同4

甲方：XXXXXXXXXXXXX（简称甲方）

乙方：XXXXXXXXXXXXX（简称乙方）

依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：XXXXXXXXXXXXX地点：XXXXXXXXXXXXX

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。

2.甲方应按合同付款方式按时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：XXXXXXXXXXXXX质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应根据甲方要求细心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的'工程质量负责保修一年。

十、争议及解决方法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：XXXXXXXXXXXXX

第一种解决方式：XXXXXXXXXXXXX双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：XXXXXXXXXXXXX向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式X份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：XXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXX

代表：XXXXXXXXXXXXX代表：XXXXXXXXXXXXX

XXXX年XXXX月XXX日XXXX年XXXX月XXX日

桥梁建设工程合同5

甲方：兰殿涛（简称甲方）

乙方：兰学东（简称乙方）

甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商，条款如下：

一、甲方建筑范围

整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

二、甲方要求建筑标准及质量

1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。

2、内部结构需钢筋梁柱，必需由甲方确定，乙方不得擅自变更。

3、乙方施工必需保证施工质量，误差不得超过0.5公分。乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方看法，损失材料费得由乙方担当赔偿。

三、乙方承包施工价格及收费范围

1、根据双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整（103元），乙方收方一楼、二楼根据东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面根据前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼根据一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整（1600元）。

四、甲方要求期限、付款

1、在甲方材料满意情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。

2、甲方付款必需照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

五、甲方提供

甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

六、安全措施

甲方要求乙方承包施工，必需安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。

本合同一式X份，甲、乙双方各执X份，甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。

甲方签字：乙方签字：

证明人签字：

桥梁建设工程合同6

发包人：

承包人：

按照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原则，发包人、承包人就以下建筑工程施工有关事项达成全都看法，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：路基槽下处理80cm30cm灰土16cm水稳7cm油面及

水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包方式：承包人包工包料

承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：159天

从20XX年4月10日开头施工，至20XX年9月15日竣工完成。

四、质量标准

1.工程质量标准：合格

2.工程必需严格根据施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工标准及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量

3.工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式X份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

五、合同价款及付款方式

合同总价（大写）

1.北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分（含二标段、

2.孔西路至马营桥段（马营路）壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角

三标段马营路外购土款：15元/m3X45117m3=676755元）

付款方式：1.路基