2023年合作合同6篇

第页共页2023年合作合同免费6篇(精选)合作合同免费篇一工程概况及承包工作内容作业人员开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。4·1合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元4·2合同价款确实定原那么(在确认的方式前划"√")：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为根据：4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)5·1结算、决算资料：5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5·2合同价款的结算和决算：5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5·3合同价款的支付：5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。6·1平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6·2重大伤亡及其他平安事故处理：6·2·1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。7·1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。8·1对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。8·2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。10·1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场(400米内)。10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。11·3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。12·2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。12·3在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。12·4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13·1发包人违约责任13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。13·2承包人违约责任13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向___________人民法院起诉。本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第一，工程的承包方方面，在合同成效之后，那么需要通过合同当中所承诺义务的主动履行为工程劳务方创造良好的施工条件。而作为工程责任主体，也需要在充分联络合同的根底上做好输出方在工程建立当中连带责任的强调，以此催促其可以做好合同的履行，做好工程范围内质量的负责；第二，在没有得到工程承包人允许、受权的情况下，不允许擅自同发包人等部门联络，劳动分包人要严格按照工程进度方案做好施工方案的提供，假如工程有阶段工期要求，那么需要按时做好阶段施工方案的提供，在必要情况下，需要根据工程承包人要求做好周、旬施工方案，做好上述各类方案的劳动力安排，在提交、经过承包人批准之后严格施行；第三，在工程建立中，要严格按照施工验收标准、施工技术要求、设计图纸以及施工组织设计做好施工组织，以此保证工程各方面质量都可以满足标准要求。要做好作业方案的科学安排，通过足够人、物力的投入保证工期可以满足要求；第四，要做好日常平安教育，做好相关平安技术标准的认真执行，严格做好平安措施以及平安制度的落实，保证施工平安可以满足要求；第五，在工程建立当中，要对现场管理引起充分的重视，即严格按照建立主管部门以及当地消防、环卫以及环保相关部门管理规定开展工作，保证施工的文明开展；第六，对于因自身责任造成的返工、工期延误、现场脏乱差、质量修改以及平安事故情况，要做好自觉承当，在工程建立过程中主动承受来自相关部门以及工程承包人的管理检查，按时做好技术经济资料以及相关报表的提交，积极配合承包人做好工程交工验收相关手续；第七，要严格服从承包人工程师以及发包人指令，做好分包人工作程序以及合同约定相关内容的催促检查。合作合同免费篇二甲方：乙方：本着“友好合作、双方协商，共进双赢”的原那么，甲、乙双方就以下事宜，经协商达成以下协议：本次合作工程如下：1、先提货〔或先制作、安装〕，后付款2、付款方式：凭乙方开具的发票进展结账3、合作期限：日到年日。合作期为年，期满后双方关系及本协议自动作废。在本协议到期后，双方可以续签，如需续签需提早签订下一阶段的合作协议后继续展开合作。1、甲方负责提供需要采购的商品的详细型号、规格、数量等信息；2、甲方提货时需与乙方双方在销货清单上签字确认作为最终结账根据；3、合作工程完成后，甲乙双方验收确认后，甲方根据乙方提供的有效票据及时结款给乙方〔假设验收不合格，如何退货〕；1、乙方需按照甲方要求及时供货，如遇缺货或其他原因，乙方需积极协调货，如不能及时供给需与甲方沟通征得甲方同意后由甲方另行寻找采购商；2、乙方提供给甲方的商品价格，应低于或与市场价持平，不得高于市场价，如经甲方理解供货价格高于同行，甲方有权拒付超出市场价局部商品价格〔市场价格确实定方法〕。两次以上超出市场价，甲方有权取消本合作意向书〔横线改为解除本协议书〕；3、乙方提供给甲方的商品需保证质量，要求产品有合格证和产品说明书、保修卡等相关质量保证。4、乙方不得公开或透露甲方的任何技术信息和经营信息，非经甲方书面答应不得向任何第三方泄露。违背本条规定的，应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。5、乙方如因经营地址变更或其他自身原因导致不能正常经营的，需及时告知甲方。1、由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违背协议，造成该业务无法无法到达协议规定的目的，视作违约方单方终止协议，另一方除有权向违约的一方索赔外，并有权按协议规定通过法律程序终止协议〔横线改为解除本协议〕。如双方同意继续合作，违约方仍应赔偿非违约方的经济损失。2、由于一方的过错，造本钱协议及其附件不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承当责任；如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承当各自应负的责任。3、乙方保证所提供的商品或工程符合甲方要求，如因乙方技术、设备等乙方原因，给甲方造成的相关损失，乙方承当相关责任。1、本协议自双方受权代表签字、盖章之日起正式生效。在有效期内如一方要求中止协议，须提早两个月向另一方提出解除〔改为终止〕本协议的书面通知，假如对方同意解除协议，那么协议在对方在书面通知上签字起两个月后自动废止。改为那么协议在对方发函确认后终止。2、对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方受权代表签字后成为协议不可分割的局部。3、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，协商不成时应按照《中华人民共和国仲裁法》的有关规定提交xx市仲裁委员会申请仲裁〔甲方所在的法院提起诉讼〕。甲方：乙方：〔代表人〕盖章地址：联络：日期：盖章地址：联络：日期：〔代表人〕合作合同免费篇三甲方：乙方：地址：地址：甲乙双方就乙方委托甲方代理进口事宜，经友好协商，达成协议如下：一、甲方代理乙方进口以下商品：1、商品名称：2、规格及数量：总数量：3、产地：4、价格：总金额：5、包装：以上条款最终以甲方对外欠约合同为准。二、双方责任：(一)甲方责任：1、对外签署合同并向乙方提供合同副本。2、收到乙方的开证保证金后按合同要求对外开立信誉证。3、负责办理代理进口报关、商检及其他接货手续，但所有相关费用均由乙方承当。4、如需索赔，在收到乙方的索赔委托、根据及索赔费用后及时代理乙方按甲方对外签署的合同规定向外索赔，索赔利益归乙方所有，但代理手续费不做任何退回。5、如乙方未按规定向甲方付清全款，甲方有权没收保证金并自行处理货物，以及向甲方索赔由此而造成的其他损失。6、及时向乙方通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便乙方及时做好接货准备。7、收到国外正本单据审核无误后，及时向乙方结算。汇率以甲方实际对外付汇日汇率为准。(二)乙方责任。1、本协议签订后五个工作日内向甲方支付合同全额%的代理手续费。2、协议签订后三个工作日内向甲方支付合同金额%作为开证保证金。3、承受甲方采用的货物进口标准合同的固定条款。成认甲方代表乙方承当这些合同条款对"买方"的权利和义务的规定。4、收到甲方交来的对外进口合同副本后，立即进展核对。如发现同协议要求有不符点时，应在收到合同副本后三个工作日内以或电报通知甲方。否那么，即视为乙方已承当该合同的权利和义务。5、货到目的港后，应积极配合甲方的港口货运代理办理货物的交接事宜。乙方必须在货到后天内向甲方交清货物的全部税款(进口关税及增值税)和港口所发生的所有费用(报关费、商检费、港杂费、仓储费及其他相关费用)及全部货款，以便甲方放货。6、假如外商系乙方自己所定，如发生迟交货或不交货等问题由乙方负责追索，甲方协助。三、索赔处理：(一)甲方必须认真遵守《中华人民共和国进出口商品检验法》，发现问题时，及时处理。凡属于船方或保险责任的，应会同甲方在港口的货运代理向有关责任方面索要货损、货差证明，通过甲方向保险公司办理有关索赔手续。凡属于国外发货人责任的短重及/或品质索赔，及时申请商检，并在合同规定的索赔有效期终了前15天将商检证书送到甲方，以便甲方审核及时对外提赔。(二)甲方必须积极办理属于发货人责任的短重及/或质量索赔。甲方不承当直接的赔偿责任，但有义务代表乙方向国外发货人提赔，并须据理力争催促国外发货人尽速理赔。甲方须及时向乙方通报对外索赔进展情况，并对此索赔案负责到底直至乙方同意结案为止。四、争议解决：凡与本协议有关的争议，甲乙双方应本着长期合作、互惠互利的原那么，按照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，友好协商解决。假设协商不成，任何一方有权向协议签订地的人民法院起诉。五、其它本协议未尽事宜，适用对外贸易经济合作部《关于对外贸易代理制的暂行规定》。六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。甲方：乙方：签约人：签约人：单位盖章：单位盖章：合作合同免费篇四甲方：身份证号：乙方〔以下称股东〕：身份证号：经甲乙双方商议协定，乙方出资买甲方所持百分之一、股东享有以下权利：1、出席股东会，按出资比率行使表决权。2、每月____日按股权比例计算上月红利。〔元月份除外〕3、可查阅股东会议记录和公司财务报告。4、按股权比例分取酒店清算后可分配的资产。5、法律法规所规定的其它权利。6、甲乙双方在店内消费总额按8折计算，重大节日除外〔节日当天按9折计算〕签单不得超过3000元。二、股东的义务：1、为了使酒店良好的运营，各股东应遵守酒店整体运营筹划安排，各尽其职，为酒店创造更好的效益。2、按时足额缴纳应缴的追加投资金，按股权分配。3、经营期间假设出现盈亏，按股权比率以现金支付方式分担。4、各股东对酒店承当的责任和义务是一样的，但必须听从甲方的统一安排和调动。5、保守酒店内部经营方式及营运机密。6、遵守法律法规和酒店规章制度。三、组织管理：1、酒店最高权利为股东会，股东会有全体股东组成，为更好的经营管理好本酒店，聘请甲方经营管理本酒店。2、乙方不得直接参与酒店管理及运营，假设有建议和异议可通过股东会提出，全体股东商议后敲定，甲方负责传达落实各管理负责人调整纠正。3、乙方不得以任何方式及其行为阻碍店内正常运营，假设造成损失，自行以现金支付方式承当，否那么甲方有权无偿要求乙方退出股权。4、此股金为原始股，入股后这股，不得抽回股金，假设乙方转让股权需通过甲方签字同意，否那么甲方视为乙方自动无偿放弃股权，甲方有权无偿收回，并终止乙方参与分红。5、乙方如不听从店内整体运营和筹划安排，甲方有权要求乙方退股〔并赔偿损失〕。6、乙方本人四、自年月承当，与乙方无关。五、本协议经甲乙双方签字后生效，各执一份，具有同等的法律效力。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________________年____月____日________年____月____日合作合同免费篇五甲方：身份证号：住址：乙方：身份证号：住址：经甲乙双方友好协商、达成以下合伙协议：名称：经营场所：出资额：40万类型：个体商户一、经营范围：水泥批发零售〔经营范围涉及国家法律法规专项管理定的从其规定〕二、合伙期限。合伙期限5年，自工商部门核发营业执照之日起开场计算。假如需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。三、出资金额、方式、期限〔一〕甲方出资人民币20万元，大写贰拾万元整，占总投资额的50%；乙方出资人民币20万元，大写贰拾万元整，占总投资额的50%；〔二〕双方以现金方式出资，于20xx年__月__日以前交齐。〔三〕本合伙人出资共计人民币40万元，大写肆拾万元整。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意恳求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。四、盈余分配与债务承当合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。〔一〕盈余分配：合伙人投资本钱全部回收以前，各合伙人按照出资比例对合伙人利润进展分配；合伙人投资的本钱全部回收以后，合伙人的利润由各合伙人平均分配，即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。〔二〕债务承当：合伙债务先以合伙财产归还，合伙财产缺乏清偿时，以投资比例为根据，按比例承当。五、其他〔一〕经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进展补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准；〔二〕本合同一式两份，合伙人各执一份，自签字之日起生效。甲方〔签字〕：乙方〔签字〕：年月日年月日合作合同免费篇六甲方：代表：地址：：乙方：代表：地址：：本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进展，经双方研究决定，特签订本合同。一、合作内容1、_______防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。2、工程每平方价格为_______元。二、工程采用材料及质量要求采用_______牌沥青防水卷材，要求厚度为______厘米，控制不低于_______，搭接局部按标准不能小于_______公分。三、付款方式防水工程完工经历收合格后上报工程量隔月付款_______%，经雨季过后无质量问题付_______%，下余x______%作为质量保证金