园林景观施工合同文件_第1页
园林景观施工合同文件_第2页
园林景观施工合同文件_第3页
园林景观施工合同文件_第4页
园林景观施工合同文件_第5页
已阅读5页，还剩7页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

⑷甲方未按本合同约定承担从乙方完工工程初步验收通过之日起至单体工程竣工验收合格前的乙方完工工程的成品保护工作，而给乙方造成的损失，由甲方承担。17.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：⑴乙方施工质量不能一次性达到国家相关的质量验收标准，乙方应支付相当于工程总额的10%的违约金并无条件返工至工程质量合格为止或由甲方另行委托第三方进行返工，费用由乙方承担，且不免除乙方因此而导致的工期延误责任；⑵因乙方的施工质量或经多次整改未达到合同所规定的要求，甲方认为乙方无能力完成后续施工任务，甲方有权要求解除合同，并要求乙方支付违约金、补偿金。违约金补偿金标准如下：按合同价款的10%计算。同时乙方在接到甲方下发的书面解除合同的通知后三天内无条件退场，并清理完施工现场属于乙方所有不能构成工程实体的材料设备等，否则视为乙方自动放弃对该等材料设备等的所有权并委托由甲方处理。⑶乙方应按合同约定的工期完成任务，如由于乙方自身原因未能完成项目，则每延迟一天按最终结算价款的千分之五支付违约金。⑷乙方不执行或不及时执行甲方代表的指令而给甲方造成的损失，由乙方承担。⑸无正当理由乙方不得擅自终止合同，擅自终止合同属违约，乙方不但应承担甲方重新发包乙方未完工程而增加的所有费用，并且应向甲方赔偿因合同解除所造成的直接及间接的损失。17.3除非经甲乙双方签订书面的终止合同，本合同方可终止；如因一方违约使合同延期履行，违约方承担上述违约责任后，受约方有权要求违约方继续履行合同。18.争议和合同解除18.1在合同执行中，如发生纠纷，双方应友好地协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。18.2由于战争、自然灾害、国家政策的调整等不可抗拒的因素，致使合同无法履行，经双方协商一致后，本合同可以提前终止或解除。18.3在不影响甲方取得工期延误赔偿金和赔偿权利的条件下，遇到下列情况，甲方有权解除合同：⑴乙方延期开工，或施工进度缓慢，虽给予书面提醒，但乙方拒绝满足甲方要求，甲方认为乙方不可能按时完成合同工期的。⑵如果乙方停工3天以上，停工理由不被甲方接受。⑶如果乙方撤离工程，或放弃工程，或证明乙方没有施工能力。⑷乙方被证实其施工管理混乱，甲方认为其会对甲方的声誉造成不良影响的或施工质量难以保证。⑸《中华人民共和国合同法》规定的其他法定事由。⑹本工程严禁转包，且未经甲方同意严禁擅自以任何合营、联营的方式进行转包、分包。一经发现，甲方有权终止合同并没收乙方履约保证金且另进行索赔。18.4解除合同时，甲方以书面形式通知乙方即可，无需采取其他措施或做出进一步解释，合同于通知发出次日自动解除。九、合同份数17.1本合同正本

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论