外墙保温真石漆施工合同_第1页
外墙保温真石漆施工合同_第2页
外墙保温真石漆施工合同_第3页
外墙保温真石漆施工合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外墙保温真石漆施工合同甲方（委托人）信息姓名/名称：________________________地址：__________________________电话：__________________________邮编：__________________________乙方（承包人）信息名称：____________________________地址：____________________________电话：____________________________邮编：____________________________合同背景本合同是甲乙二方就进行外墙保温真石漆施工相关事宜协商的合同，甲方委托乙方进行上述工作，并按约定支付工程费。合同内容工程范围1.施工地点：________________________2.施工内容：________________________工程规模1.工程总造价：_______________元（人民币，大写）2.工程费支付方式：_____________________（1）月结，每月_______________日之前支付上月费用；（2）工程中期支付，工程完成50%时支付对应费用；（3）工程竣工结算，验收合格后支付。工程期限1.工期：_________天，自合同签订之日起计算。2.若因甲方原因导致工期延误的，甲方需向乙方支付每天______元的违约金。工程质量标准1.质量标准：符合国家相应规定的标准和要求，具体执行GB50210-2013。2.验收标准：工程竣工后，甲乙双方经验收后，视质量合格方可交付使用。保修责任1.质量保修期：自竣工验收之日起，保修_______年。2.保修期内，因施工质量问题引起的维修和更换，由乙方承担全部费用。3.保修期外，因使用不当、人为或不可抗因素等问题导致的维修和更换，由甲方承担全部费用。合同条款变更和解除1.本合同经两方协商同意，可进行修改和解除。2.一方未经协商擅自终止合同，需向对方支付违约金，具体数额为合同总造价的_______%。合同争议解决1.本合同履行过程中，如产生争议，双方应协商处理，未能协商解决的，可向相关部门申请仲裁或者诉讼解决。2.甲乙双方同意本合同所涉及的争议应向___________（仲裁机构或法院名称）提交仲裁或提起诉讼。合同附件1.施工设计图纸。2.工程报价单。3.工程合同。4.工程验收单。5.竣工报告。6.工程质保书。7.施工计划表。8.其他附件。以上是本合同条款和附件，甲乙双方确认无异议后签署。甲方（签字/盖章）：__________________________乙方（签字/盖章）

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论