土石方工程股份分红协议

土石方工程施工劳务合作股权分红协议书甲方（施工方）：统一社会信用代码：乙方（合作方）：根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规规定，本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，甲、乙双方自愿组成劳务合作联合体，并达成如下协议，以便共同遵守。一、 工程概况工程名称：（以施工合同为准）工程地点： 工程内容：（以施工合同为准）工期：以施工合同为准工程量： （以施工承包合同为准）。该工程量结束后，后期甲方与发包方续签的工程量，均按其双方实际签订的施工承包合同中的工程量为准。发包方 二、 合作方式甲方委托乙方负责工程施工承包合同签订前的组织、协调、沟通等相关工作，乙方为此所付出的精力、物力、财力、人力投入等资本作为该工程的劳务合作投资。甲方与项目发包方签署工程施工承包合同（以下可简称：签约）后，甲方用人民币向乙方支付劳务合作股权分红（以下简称劳务股权分红）。甲方负责施工承包合同的签订和签订后的运作及施工。三、 双方的义务1、甲方的责任与义务1.1甲方负责提供合法的企业资质、车辆信息、人员配备资料等其他需要提交的文件资料，保证其真实合法有效，并负责和项目发包方进行合同条款的确认及签订。1.2甲方与项目发包方签约成功，则由甲方全面履行与项目发包方签订的施工承包合同。甲方因履行施工合同而产生的责任和义务与乙方无关。1.3甲方与项目发包方签约成功，则甲方必须履行本《协议书》，并按协议约定，向乙方支付劳务合作分红。1.4甲方发生变更或变化，以及工程合同的分包、转让等都不影响本协议的法律效力，甲方应付给乙方的劳务合作报酬都必须如约履行。1.5甲方独立核算，自负盈亏，在施工过程中发生的人身伤亡事故、机械事故、刑事治安案件、民事纠纷以及工期延误发生的责任均由甲方及施工单位负责，乙方概不承担相关经济、法律与任何连带责任。2、乙方的劳务合作股权分红权利和义务2.1乙方以下列资本作为劳务合作投资款对该工程进行投资，乙方应取得甲方支付的劳务合作股权分红。2.1.1乙方的有偿劳务服务；2.1.2乙方有偿服务工作中的费用支出；2.1.3乙方有偿服务工作中所产生的各项成本费用（包括乙方负责工程施工合同签订前所做的相关工作的花费等所有费用）。2.1.4乙方为签订该施工承包合同所作的各项有偿劳务服务工作。2.2甲方与项目发包方签约后，为确保甲方向乙方按期履行劳务合作股权分红支付义务，乙方有权监管甲方在该工程中的财务运作。2.3乙方协助甲方与项目发包方的项目签订工作进行积极有效的沟通。四、劳务合作股权分红利润分配乙方的劳务合作报酬包括在下述固定股份分红中，甲方不得再要求乙方投入资金。1、甲、乙双方劳务合作，根据中华人民共和国经济合同法，依据《合同法》、《公司法》之规定，经甲方及公司研究决定，甲方同意乙方以股份分红形式，共同承接汝州土石方工程，并按照工程总量元/立方作为股份分红，用人民币支付乙方的工程股权分红款（工程量和工程总造价以甲方与项目发包方正式签约的合同为准）。该工程后期追加增大了工程量，则乙方所得劳务合作报酬按工程量与以上标准的价格计算相应增加。2、 此项工程结束后，甲方与乙方介绍的发包方或业主（第三人）后期另行签订的工程量，后续甲方利用乙方提供资源签订的合同均按照此比例向乙方支付劳务合作回报款。3、 甲方应缴纳的各种税金由甲方承担，乙方所得劳务合作分红所得税按照国家相关现行规定由甲方代扣代缴（代扣代缴不得超过%）。甲方向乙方提供有效的完税发票复印件交由乙方合作人保存备查。4、 本劳务合作分红乙方的合法继承人或指定的继承人有权继承。乙方有权通过书面或短信的形式通知甲方，变更乙方劳务合作分红收款人和卡号。五、劳务合作股权分红的支付方式、时间及计算公式1、 甲方支付给乙方所应得的劳务合作回报款，必须以合法的账外资金用人民币支付给乙方。甲方每次支付给乙方的劳务合作分红款由乙方自行分配，甲方不得干涉。2、 劳务合作报酬计算和支付方式：所有工程施工中，甲方按照与发包方签订施工合同的总工程量按元/立方计算合作报酬。3、 支付方式:银行转账及现金等，甲方进场施工当天，甲方按比例支付给乙方万元人民币，从合作报酬中扣除；预付款到账第二天，甲方按比例支付给乙方合作总报酬的%；剩余合作报酬，自进场施工个月内按比例支付完毕，按月分次平均支付给乙方（以银行转账及到账记录为准，每次支付均为税后，税由甲方代扣代缴）。4、 如甲方逾期付款，则按工程施工承包合同签署的工程总造价的每天的比例向乙方赔付违约滞纳金，直至本次乙方款项全部付清，并无条件承担支付逾期产生的一切费用（包括律师费及差旅费、鉴定费、评估费、诉讼费、保全费等一切费用等）。5、 根据本协议，甲方同意将乙方劳务合作分红款按分流表的支付比例分别划入乙方合作人指定的银行账户内。甲方在支付时（甲方的实际付款时间），以银行拨款及到账记录为准。乙方劳务合作分红款分流表1、 本《协议书》除第三条、第六条、第七条、第八条外同甲方与项目发包方正式签订施工承包合同同时生效，如果乙方不能促成甲方与项目发包方签订施工承包合同，甲方不承担乙方劳务合作报酬支付义务。2、 本《协议书》第三条、第六条、第七条、第八条在甲方签字后生效。3、 如果项目发包方不能完全履行与甲方签订的施工承包合同，或因战争、地震、海啸等不可抗力因素导致工程中断停工，则本《协议书》自行中断顺延。4、 本《协议书》所有空格内或修改部分的手写字体或打印字体经双方签字按手印认可后具有同等的法律效力。5、 本《协议书》同甲方与项目发包方签订的施工承包合同具有同等法律效力。本《协议书》未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决补充协议，补充协议需有甲方、乙方亲笔签字方可生效。补充协议经签字后具有同等法律效力。七、违约责任及解决办法本《协议书》生效后即为永久生效，可作为向国内各地人民法院或其他任何行政仲裁部门提起诉讼的合法依据，本《协议书》如同欠据，具有欠据效力。1、如甲方公司、法人或签字人不履行本《协议书》，乙方可凭此《协议书》向人民法院提出诉讼，甲方公司、法人和甲方签字人自愿放弃任何抗辩和反诉的权利，同时自愿承担乙方由此产生的所有费用（含律师费、诉讼费、执行费、诉前财产保全费、公证费、违约金、罚金、食宿费等其他相关费用）。2、如甲方公司或甲方签字人不按《协议书》约定向乙方支付劳务合作报酬，视为甲方违约。乙方有权凭此《协议书》向工程项目发包方支取劳务合作股权分红；甲方签字人自愿向乙方承担本《协议书》约定的劳务合作分红、追索劳务合作分红；也可以向人民法院提出诉讼并申请执行。3、甲方违约后应按施工承包合同签署的工程总造价每天千分之五的比例，由甲方向乙方赔偿违约滞纳金。同时自愿承担乙方由甲方违约产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、诉前财产保全费、公证费、违约金、罚金、食宿费等其他因此支出的相关费用）。八、其他约定1、 本《协议书》必须附带甲方签字人本人身份证复印件。2、 甲、乙双方的债权债务，均由甲、乙双方各自承担，与对方没有任何连带关系。3、 甲方承诺支付乙方所得的劳务合作分红款为合法正当来源的资金，无论任何原因都不能追缴、收回乙方所得的劳务合作分红，否则甲方无条件的承担一切经济和法律责任。4、 甲方向乙方提供一份与项目发包方（或总包方）签订的施工承包合同副本或复印件作为结算依据，当甲方结算完乙方所有劳务合作报酬后，乙方可退还甲方。5、 签订本《协议书》后，凡甲方与乙方介绍的发包单位或业主（第三人）达成的其他工程施工项目，均视为乙方提供的劳务成果，甲方必须按本《协议书》的约定，自觉向乙方支付劳务合作报酬。否则，视为甲方违约，甲方向乙方赔偿合法的税后违约金每人一千万元人民币。同时自愿承担乙方由此产生的所有费用，且无条件认可，居无异议，自愿放弃任何抗辩和申诉权利。6、 如甲方与乙方介绍的工程发包单位或业主洽谈结束，暂时未达成施工承包合同或协议后，甲方未经乙方允许不得私自与乙方此次介绍的项目发包方有任何接触，否则，视为甲方违约，甲方向乙方赔偿合法的税后违约金每人一千万元人民币。同时自愿承担乙方由此产生的所有费用。7、本《协议书》一式份，甲方存档 份，乙方持份。本协议空格部分和乙方姓名机打字体及亲笔签字具有同等法律效力。此协议书的复印件、扫描件与原件具有同等的法律效力。8、 保密条款（1） 甲乙双方应对本协议条款保密，不得向第三方泄露。如任意一方泄露另一方的商业秘密，被泄露方将按违约责任条款及合同法的相关规定处理。（2） 在本协议终止后两年内，双方应就得到的与双方有关的商业秘密（包括：调研信息、商业秘密、设计技术、数据、市场政策与计划、客户信息等）保密，不得向第三方泄露。（3） 不论本协议是否变更、解除、终止，以上两项保密条款均有效。9、 纠纷解决地点：乙方当地人民法院。郑重注明：本《协议书》甲方签字人与工程施工承包合同签字人必须为同一人。如果甲方在签订工程施工承包合同或工程合作协议书时变更签字人，