安全生产施工责任合同_第1页
安全生产施工责任合同_第2页
安全生产施工责任合同_第3页
安全生产施工责任合同_第4页
安全生产施工责任合同_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

安全生产施工责任合同1.合同背景安全生产施工责任合同是为了规范建筑施工过程中涉及的安全生产责任、义务及风险分摊等方面的协议。该合同旨在确保施工过程中的安全，保护劳动者的生命和身体健康，避免事故发生，减少损失，维护建筑施工单位和被施工单位的合法权益。2.合同要素安全生产施工责任合同主要包括以下要素：2.1合同主体建筑施工单位：承担施工项目，并履行安全施工责任。被施工单位：提供施工场地和合法有效的建设工程施工意图书等。2.2合同内容合同内容应包括但不限于以下条款：安全目标和标准：明确施工项目的安全目标和相关的标准，确保施工过程中的安全性。安全管理责任：规定建筑施工单位的安全管理责任，包括组织安全培训，制定安全管理制度和操作规程等。安全生产责任：明确建筑施工单位的安全生产责任范围，如保证施工作业环境的安全、提供符合安全要求的施工设备和材料等。安全保障措施：规定建筑施工单位在施工过程中应采取的安全保障措施，如防护措施、设备维护保养等。应急预案：建筑施工单位应制定施工期间的应急预案，并确保被施工单位了解和配合执行。工期和质量：明确施工工期和施工质量要求，并约定对工期和质量超过合同约定范围的责任追究。风险分摊：约定工程施工过程中的风险分摊原则和比例，以及可能发生的保险赔偿等。违约责任：规定双方违约责任及违约金的支付标准。争议解决：约定争议解决方式，如提交仲裁机构或法院解决。2.3合同附件合同附件通常包括但不限于以下材料：施工计划书：详细阐述施工过程中涉及的安全管理、预防措施等。施工设置方案：规定施工现场的防护设施、安全通道等设置。施工设备清单：列出施工过程所需要的设备清单，并包含其相关的安全要求。3.合同履行安全生产施工责任合同的履行应受以下约束：双方应全面执行合同内容，确保施工过程中的安全管理和生产责任。建筑施工单位应按照合同约定的要求提供相应的安全保障措施和培训措施。被施工单位应积极配合建筑施工单位的安全管理，提供必要的支持和配合。双方应及时沟通，共同解决施工过程中可能发生的问题和风险。4.违约责任和争议解决若任何一方未按合同约定履行相应的安全生产责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担相关赔偿责任等。如发生争议，双方应尽力通过友好协商解决。若协商不能解决，双方可选择通过仲裁或诉讼等方式解决争议。结论安全生产施工责任合同是建筑施工过程中保证安全、预防事故的重要文件。双方应全面履行合同中约定的责任和义务，确保施工过程中的安全和稳定。同时，合同中涉及的违约责任和争议解决机制也能帮

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论