企业装修合同企业装修合同版大全(9篇)

第页共页企业装修合同企业装修合同最新版大全(9篇)企业装修合同企业装修合同最新版篇一营业地址：_____________委托代理人：_________营业执照号：___________：_______________法定代表人：___________：_________承包人：委托代理人：___________：_________本工程设计人：_________：_________施工队负责人：_________：_________按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就企业发包人的场所装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：____________________1.2工程内容及做法〔详见：预算表。施工图纸〕。1.3工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。〔1〕承包人包工、包料〔2〕承包人包工、部分包料，企业发包人提供部分材料〔详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表〕；〔3〕承包人包工、发包人包料〔详见发包人提供装饰装修材料明细表〕。1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，开工日期_______年_____月_____日。1.5合同价款：本合同工程造价为〔大写〕：______________元〔详见预算报价单〕。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第_______种方式提供：〔1〕发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见：装饰装修工程设计图纸〕；〔2〕发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份〔详见：装饰装修工程设计图纸〕，设计费__________元，由发包人支付〔此费用不在工程价款内〕。第三条发包人义务3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；3.2提供施工期间的水、电；3.3负责协调施工队与邻里之间的关系；3.4不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；3.6参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第四条承包人义务4.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程；4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期〔见装饰装修工程增减工程单〕。第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备〔详见发包人提供装饰装修材料明细表〕，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；6.2由承包人提供的材料、设备〔详见承包人提供装饰装修材料明细表〕，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下原因造成开工日期延误，经企业发包人确认，工期相应顺延；〔1〕工程量变化和设计变更；〔2〕不可抗力；〔3〕企业发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因企业发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由企业发包人承当，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承当，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：〔1〕合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指：________________________________________〔2〕其他支付方式：________________________________________8.2工程验收合格后，承包人应向企业发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，承包人应向企业发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，企业发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4企业发包人未按期支付第二〔三〕次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第______种方式解决：〔一〕提交__________________仲裁委员会仲裁；〔二〕依法向人民法院提起诉讼。第十一条附那么11.1本合同经双方签字〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。11.2本合同签订后工程不得转包。11.3本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人：____________〔签字〕承包人：_______________〔签章〕法定代理人：_____________法定代理人：_____________委托代理人：_____________委托代理人：_____________________年_____月_____日企业装修合同企业装修合同最新版篇二业主(以下简称甲方)：联络：施工队(以下简称乙方)：联络：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下：一、工程概况工程地址：二、价格清包工费：￥元，大写：其中水电工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清运费元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：1000元2、木工完成，付1000元3、瓦工完成，付1000元4、工程开工，付1800元5、保修金400元，从开工之日起1年后支付四、设计1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、材料1、乙方应提早3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件回绝使用并可回绝支付该材料的费用.3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票.4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权回绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失.5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地现场.7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9、未经甲方答应，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从20年月日起至20年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方答应，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在xx市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承当。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具维修费。2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场制止使用明火。2、现场制止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进展维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、办公室装修合同范本的附件1、施工工程清单。2、双方认可的报价单。3、乙方开出的材料采购清单。十四、办公室装修合同范本的争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。推荐合同范本·建筑装饰工程施工合同(甲种本)·办公楼装修合同·装饰装修合同·广东省室内装饰装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协议书十五、装修要求a.装修工艺“电路安装工艺要求：1、电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。2、三线制安装必须用三种不同色标。原那么上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装结实，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7、所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电如全亮说明该户电路安装根本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步完毕。8、安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。9、线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。”“水路工艺安装要求：1、使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。2、在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生穿插时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个程度线上。3、通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4、管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意程度落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时浸透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之那么需重新处理，再做渗水试验直至合格。”刷墙1刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理2一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆天花板一样3注意乳胶漆要求的对水量4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。包门套1.撤除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。2.油漆：聚酯清漆3遍。3墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包包门套、哑口的验收标准1要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺2铅垂贴在门套上检查垂直度包门1.多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mm╳20xxmm)。2.油漆：聚酯清漆3遍。3.门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到外表光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。门验收标准1.做门要开木门防裂槽2.门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反3.注意所有的门要等高等宽储物柜数量：大芯板底架，榉木板饰面，榉木实木线收口，外开门有木线造型，内部有隔断。油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍);内部清漆2遍。壁柜验收要求l要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖(大阳台、橱房、卫生间)1.对原基层进展处理。2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3.贴墙砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺铺地砖1.对原基层进展处理。2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3.铺地砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。特别注意：检查卫生间地漏，放水时间水是否流向地漏。电路改造全部都要穿管走线。布线要求1防止破坏铺设的管线2弯头要套上了专门的pvc接头3火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定4所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上做防水1.要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8m2.防水验收标准一定要把准备做防水的基层清扫干净，尽量保持外表的枯燥。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后，需要进展24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。铺木地板先基层清理，放置樟脑丸，为了确保每个房间协调统一，不留接缝，地板铺设前先弹基准线，特别是漆板，应确保程度缝，垂直缝在同一根线上。1注意地板厂家提供的安装说明2木制地板安装验收标准：材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应结实、无声响，无松动;木地板外表应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案(木纹)应明晰;拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，外表干净，无溢胶现象;踢脚板与地板连接严密;踢脚板上沿平直，全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴，无缝隙3、搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm。4、固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉，木榫的轴线间距为300mm.5、在安装搁栅时应用母线放样，确保整体程度。6、搁栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。7、铺设地板前，应根据地板色差进展挑选。8、铺设地板时，应在两侧面留有8~10mm的伸缩缝。固定地板时，应用钻开孔(注意不得钻透企口)，然后，用地板钉固定。铺设完毕，在地板外表涂刷一至二度封固底漆。另：墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包厨房橱柜l吊柜安装方式应该采用选用abs金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只abs件,吊柜后背没有其它破损。其固定方法是,在墙上先测定程度,然后根据膨胀原理,将挂片固定,将吊码安装在吊柜的侧板,吊挂上去后,再进展上下、前后定位调整,最后,再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时,这一组合固定方法不但使柜内整洁美观,且强度可靠,当柜体承重后发生倾斜错位时,还可以微调复原。2提早咨询柜体内水管布置3地柜高0.8m，吊柜高2.1米特别注意厨房水槽要做防臭弯管洁具安装l注意做防臭弯管2软管质量要保证，不要拧着劲安装3注意马桶冲水噪音-线和电线应分别开槽走线，否那么会有信号干扰-贴瓷砖前瓦工应用程度尺拉线-为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子b.装修内容一、主卧：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套一样)。照明电及开关铺设安装至适宜位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电和插座，线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，安装窗帘杆。二、次卧：地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套一样)。照明电及开关铺设安装至适宜位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电和插座，线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，安装窗帘杆。三、卫生间：制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装(材质待定)，门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。四、厨房：制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖，里面木制框架)上柜木工制作柜体，门板定做安装。电线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。五、客厅：地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套一样)。壁橱的制作安装(款式待定)。照明电及开关铺设安装至适宜位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。六、室内阳台兼书房：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套一样)。照明电及开关铺设安装至适宜位置，顶灯及其开关安装，电脑电和插座4个，线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定)。七、室外阳台清理阳台上的烟囱，砖块等杂物，在阳台架空利于排水，然后铺地砖，阳台边缘做花坛(贴墙砖)，花架。照明电及开关铺设安装至适宜位置，安装电和插座，电线路预埋，开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。水管的铺设，拖把池，洗衣池安装。搭建洗衣房。配合安装太阳能热水器。八、此办公室装修合同范本其它说明和要求：1、空调用电须单独由配电箱分路。2、配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分pvc套管。3、为今后维修的便利，通往各房间的电分路要清楚，各分路负载要平衡，配电箱内应有漏电断路器，电线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格前方可进展隐蔽作业，开工交验前应向业主提供室内管线的开工图。5、施工承包人应按xx市地方标db31/t30—1999“住宅装饰装修验收标准”进展施工。6、业主委托施工承包人购置的材料，施工承包人在购置和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否那么业主有权回绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证表达原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。8、业主购置的由消费商、供给商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。9、所有要油漆的均在三遍。10、除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资。11、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。13、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如开工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。14、施工人员要文明施工，制止野蛮施工。如：要保护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经答应，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工完毕后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕前方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十六、办公室装修合同范本的附加条款甲方：乙方：签章：签章：签约日期：签约日期：企业装修合同企业装修合同最新版篇三发包方(简称甲方)：__________身份证号：__________________________________承包方(简称乙方)：__________身份证号：__________________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房构造：房型为_______房_______厅_______套，施工面积_________平方米。3、装饰施工内容：_____________________________________________。4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按以下方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_________元订金，第二次付款时扣除(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元(4)第四次开工验收当天支付工程总造价10%合计_________元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。三、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行dbj08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由________方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，双方同意后，方能进展该工程的施工、由此影响开工日期，甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。6、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进展现场炕底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场炕底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签字/盖章)：_________________________乙方(签字/盖章)：_________________________联络：___________________________________联络：___________________________________________________年____________月____________日________________年____________月___________日企业装修合同企业装修合同最新版篇四发包人〔全称〕〔招标单位〕〔简称甲方〕承包人〔全称〕〔中标单位〕〔简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：本工程位于xx市xx东路xx号，xx广场a栋××楼×－××单元资金资金自筹，已落实二、工程承所范围承包范围：室内装饰工程三、合同工期开工日期：以业主出具的开工通知书为准。开工日期：年月日合同工期总日：历天70天。四、质量标准工程质量标准：优良五、合同价款金额〔大写〕：〔暂定中标价〕元〔人民币〕。待甲方聘请审计事务所进展预算审计后，以预算审计审定价格为准。六、保修1、质量保修范围及年限：按"建立工程质量管理条例"第六章规定；2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。七、分包转包本工程必须自行完成，不得分包或转包，假设发现上述情况，发包人有权终止合同，要求分包转包方退场并按每天1000元罚款〔从进场日至退场之日〕。八、违约责任：除协议中有明确约定的外，违约方应按合同总价的%〔或人民币元〕向另一方支付违约金。九、其他1、本工程委托××〔暂定〕监理公司监理，中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规，自觉服从监理管理。2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可，未经同意不得擅自变更设计，否那么由此发生的一切费用由承包人承当，延误工期不顺延。设计变更由设计单位出具变更文件，发包人认可，监理工程师签发，否那么不予确认，承包人应在收到变更通知后的2天之内，提出变更工程价款报告，工程开工决算时，由于工程量变更而引起合同价款的增减，按投标报价时的优惠同等让利。3、投标文件明确的工程经理和专业质量员，不得变更。开工和施工过程中发现假设有变更，发包人有权终止合同，并追究由此带给发包人的一切损失。4、本工程要求工程经理本人每天至少8小时在本工程现场工作，否那么发包人将对承包人处以500元/天的罚款。5、施工用水、电由发包人装表，交承包人保管使用，承包人依表计量，按实际价付款给发包人，定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承当。6、甲方不提供住宿条件，乙方自理。7、施工合同使用现行施工合同示范文本。十、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同〔含协议书、通用条款、专用条款〕2、补充协议3、明确双方权利、义务的会议纪要等4、承诺书5、招标文件、投标书和中标通知书6、施工图纸、设计变更7、标准、标准及有关技术文件、技术要求8、工程预算双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。十三、发包人向承包人承诺按照合同综合的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十四、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定订立后生效。发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕住所：住所：法定代表人：法定代表人委托代表人：委托代表人：：：：：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码不详甲方：乙方：丙方：丁方：由于甲方办公楼装修需选择装修单位进展设计、施工，乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位。各方协商，达成如下合同：一、_________年_________月_________日前，乙、丙、丁三方分别完成对甲方根本要求的调查理解，甲方配合乙方的工作。二、_________年_________月_________日前，乙方应完成平面图〔布局〕、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析^p。三、甲方在收齐三方的前条所述资料后_________日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合。四、按甲方最终确定的设计方案由设计方〔或者采纳设计方案比重较大的一方〕制作施工图。五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单。六、甲方在收到三方前条所述资料后_________日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图；同时由施工方给予设计方适当补偿，详细补偿数额由施工方与设计方自行协商。七、甲方不另支付设计费和施工图制作费；施工方不得将其列入装修本钱。八、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各执壹份。甲方：乙方：丙方：丁方：签约日期：不详____________租户〔以下简称乙方〕，提交的室内二次装修方案，经______________〔以下简称甲方〕批准，在_______号房屋进展室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与效劳，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。1．乙方委托的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修答应证后，方可开场装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______以内，支付垃圾处理费?_______元，超过_______的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方委托的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方委托的装修公司押金。2．甲方同意自乙方委托的装修公司报批装修方案获准之日起给予乙方_______日或直至_______年?_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元〔缺乏一个月或超过一个月，按实际天数计收〕，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地使用费。乙方因特殊要求，需改变原有隔墙、通道、设备等设施的，必须经甲方书面同意。但乙方在使用期满迁出时，必须恢复墙体、通道、设备等原状〔甲方书面同意不必恢复者除外〕，乙方未经甲方书面同意擅自进展二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进展二次装修的，甲方有权要求乙方恢复原状并赔偿损失。3．甲方向乙方提供的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准那么由乙方负责。乙方应正确使用并保护场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方承当的各项费用。4．乙方应向甲方提供所有进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。5．乙方须到甲方管理效劳部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者回绝进场。出入证押金每证____元，含工本费___元〔实退还_______元，遗失出入证，押金不予退还。6．乙方应严格按照经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工，并承受和配合甲方监管。二次装修方案图纸的审核报批手续，由租房用户办理，施工中如有部分变动，应于改动前报经甲方审批。7．无论在什么情况下，未经甲方同意，乙方装修人员不得使用客梯，所有装修人员和材料只能搭乘消防〔货〕梯。装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。8．乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，保护楼房内外公共设施，合理使用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋构造和内外墙〔窗〕的损坏，那么由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以______－______元/次的违约罚金。9．每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、强烈气味的施工操作，如使用电锯、冲击钻、撤除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必须在每晚______至次日______或双休日内进展，所有装修施工必须关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者假设劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情给予停电处理，由此而耽误的施工进度，由乙方自负。10．乙方在装修期间，不得开启室内中央空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中央空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否那么，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。11．为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。12．乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违背，乙方承当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应装备灭火器不少于两只，可向甲方借用，〔每只有偿使用费_______元〕，装修开工后退回。假设遗失或损坏，那么照价赔偿。施工如需动火作业，必须向甲方申请动火答应证。违背动火规定，处以_______元/次违约罚金。13．施工用电时，要采用标准接线板和插头，严禁用电线直接插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准前方可作业〔乙方自备电线开关〕。假设由于乙方原因造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，那么由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。14．装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹；施工场内制止赌博、酗酒。违背上述情况者一次处以_______－_______元/人的违约罚金。15．乙方装修过程中的垃圾杂物，必须用包装袋包好，及时清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。16．装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金缺乏以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。17．乙方装修施工期间，甲方负责提供装修用水、消防〔货〕梯运输和卫生间等生活设施的使用，并保障装修室内的电开通〔电费由客户承当〕。18．本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工完毕时终止。如乙方在装修施工中严重违规，甲方有权单方解除协议，停顿装修室内的供电，待问题解决前方能恢复装修施工。甲方：代表：_______年______月_____日乙方：代表：______年______月______日不详企业装修合同企业装修合同最新版篇五发包方：(以下简称“甲方”)承包方：(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，为保证工程顺利进展，结合本工程的详细情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。1.4工程承包方式：双方商定采取以下第______种承包方式。(1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。1.5工程期限_____历天，开工日期______年月日，开工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减工程的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。第二条施工图纸双方同意施工图纸采取以下第_______种方式提供：(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第三条甲方义务3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责;3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用;3.3负责提供施工所需的水、电;3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;3.5不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;3.7参与工程质量和施工进度的检查监视，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、开工验收;3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。第四条乙方义务4.1指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。4.2施工中严格执行平安文明施工操作标准、防火平安规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进展平安文明施工，做好各项质量检查和施工记录;4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。4.6工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第五条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减工程单)。第六条材料的提供6.1由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。6.2由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并承受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应制止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。第七条工期延误7.1对以下原因造成开工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的%，即元。第四次：工程完工及开工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加工程金额)的5%，即元。8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月第九条双方责任和工期延误处理9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：(1)不能提供水、电;(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);(3)不能按期提供自购材料、设备;(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;(5)因甲方原因变更设计、增加施工工程;(6)同意工期顺延的其他情况;(7)逾期验收或无故怠于验收;(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。9.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承当，工期不顺延;(3)乙方施工过程中违背平安操作标准造成人员伤害的，由乙方负责;(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;(5)乙方违背物业管理规定造成的损失，由乙方负责;(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.4未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。9.5因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.6甲方未按期支付工程款的.，每延误一天向对方支付违约金_______元。9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。第十条关于设计和施工及验收的约定10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进展施工。10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进展施工(安装)。10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停顿施工或增减工程，应以书面形式通知乙方，列明停顿施工或增减工程的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以成认。10.5工程开工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否那么视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承当。第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十三条附那么13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原那么协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。13.2本合同签订后工程不得转包。13.3本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方：____________(签字)法定代理人：委托代理人：_____________地址：：乙方：委托代理人：_____________法定代理人：_____________地址：：日期：企业装修合同企业装修合同最新版篇六甲方：_______________________乙方：_______________________按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点________________。2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。3、承包方式：双方商定采取以下_________种方式。(1)包工包料;(2)包工、包部分材料;(3)包工不包料。4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程开工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。5、合同价款及付款方式：本合同总价为(大写)：_________(小写)_________元，合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：__________________。工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承当。二、双方应尽的责任及义务甲方：1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，去除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施;2、提供施工期间的水、电，并承当相应费用;3、负责协调施工队和邻里之间的关系;4、不得变动建筑主体或者承重构造，如确需折改原建筑构造、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用;6、对工程质量、施工进度进展检查和监视;7、甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。乙方：1、根据施工图纸，提供施工方案和进度方案，交甲方备案认可;2、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程;3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复;4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。三、工程变更1、工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程工程时，须提早与乙方联络，并签订书面变更协议后，方能进展该工程的施工。2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。四、材料、设备的供给1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度方案及时供给到现场，并事先通知乙方，双方对所供给材料的数量及外观进展共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，制止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承当。五、质量标准及验收1、本工程质量标准按____年____月____日发布的____省《住宅装饰质量标准》执行。2、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和开工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部完毕后，乙方应通知甲方在____天内组织验收，填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效3、如未经历收，甲方自行搬入家具或居住，那么视为验收合格。4、施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经历证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承当，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承当。5、室内环境质量。乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局____年____月____日发布施行)的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建立部____年____月____日结合发布施行的"民用建筑工程室内环境污染控制标准"，进展室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建立部建办质____号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结果不合格，双方应分析^p原因，明确责任，责任方应承当由此产生的治理费用。6、甲方如有特殊施工工程和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。六、工期延误1、对以下原因造成开工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。七、工程监理假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联络及其职责等通知乙方。八、违约责任1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔给对方造成的直接经济损失。2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未获得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的____%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进展补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。3、甲方责任：(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承当。(3)工程未经历收，甲方提早使用造成质量问题或损坏，由甲方承当责任。(4)甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款____‰的滞纳金。(5)甲方未办理有关手续，要求乙方撤除原有建筑构造设备管线，乙方有权回绝施工。4、乙方责任(1)工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。(2)乙方擅自折改原有建筑构造或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承当。(3)乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。(4)由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款____‰的滞纳金。九、合同争议的解决方式本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进展调解，如调解不成的，可提交____仲裁委员会仲裁。十、其它约定事项1、因施工而产生的垃圾去除和材料搬运，甲方可委托乙方负责，其费用由甲方负责。2、施工期间，甲方将外屋钥匙各____把，交乙方保箮，工程开工验收后，甲方负责提供新锁，由乙方当场安装好后交付甲方使用。十一、附那么1、双方另有约定，可签订补充合同。2、本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。3、本合同和补充合同具有同等法律效力。4、本合同签订后工程不得非法转包。5、本合同一式_________份，双方各执_________份。甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________代表人(签章)：___________代表人(盖章)：___________：______________________：______________________日期：_______年____月____日日期：________年____月____日企业装修合同企业装修合同最新版篇七委托方(简称甲方)：______________身份证号码：______________________________承接方(简称已方)：______________身份证号码：______________________________双方协商，订立本协议，以共同遵守。在双方同意的情况下，本协议由___________起草。一、工程工程1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;去除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用处柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用处柜(底下放鞋，上面挂衣服)。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提早通知甲方)，乙方负责施工。三、质量标准施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限__________年_______月_______日至__________年_______月_______日，如不能按期完成，每天将处分金____________圆。五、工程造价材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费______仟______佰______拾______圆人民币。六、付款方式工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，______天内一次将装修人工费付清。七、其它问题装修工程的详细要求，由甲方提出，乙方施行。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式______份，甲乙方各执______份，具有一样效应。甲方(签章)：________________乙方(签章)：___