版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023年工程合同范文集锦6篇工程合同篇1
托付方:(以下简称甲方)
服务方:(以下简称乙方)
项目名称:
依据建设部《建设工程质量监测管理方法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方托付,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方依据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、精确、高效地进行检测,并根据客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
工程地址:茌平县枣乡街以西,文化南路以南施工单位项目负责人:联系电话:建设单位:茌平县安居服务中心
建设单位项目负责人:联系电话:监理单位:项目总监:联系电话:建设(监理)单位见证员:联系电话:送样员:杨荣花联系电话建面积:(平方米)
二、检测服务范围刚好间
1、见证取样检测:
(1)、水泥物理力学性能检测;
(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;
(3)、建筑用砂常规检测;
(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;
(5)、砼强度检测;
(6)、砂浆强度检测;
(7)、简易土工试验;
(8)、混凝土掺加剂检验
2、主体结构检测
(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;
(2)、钢筋爱护层厚度检测;
(3)、混凝土预制构件结构性能检测;
(4)、后置埋件的力学性能检测。
3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间:无特别缘由在承诺期限内完成检测任务,因其他不行抗拒缘由造成检测推迟的由乙方通知甲方,双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法
根据检测托付书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必需在甲方前向乙方递交检验托付书。
四、检测费用
检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号:371523210701)规定执行,标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下:
每次托付按实收取记账形式
五、相关权利与义务
甲方义务:
1、工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均托付乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度,并依据付款条件支付相应检测费用。甲方权利:
1、对在建工程的.各类检测数据有知情权,协商执行过程,可随时查询。
2、从乙方获得工程检测询问服务的权利。
3、在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有看法,可向乙方提出申诉。
乙方义务:
1、依据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,供应检测报告。
2、对发觉的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等),刚好向甲方通报。
3、做好相关服务工作,特别项目检测(或乙方检测实力以外的项目),分包前应将分包单位状况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、供应检测询问服务,指导甲方抽样送检工作。
乙方权利:
依据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)状况下,按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级:国家标准行业标准企业标准。
七、甲、乙双方根据上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本托付书一式两份,甲、乙双方签字后生效;
八、本托付书一式两份,甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同篇2
建设工程合同根据工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类:
一、按承包方式分类:
工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同。
工程总承包合同,又称为“交钥匙承包合同”,亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。
承包合同,是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同。
专业分包合同,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程。
劳务分包合同,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的'劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。
二、按工程实施的不同阶段和职能分类:
勘察合同、设计合同、施工合同、招投标代理合同、监理合同、工程询问合同、物资选购 合同、工程保险合同、工程担保合同等
三、按工程计价方式分类:
固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同。
其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同;可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同。
四、按施工内容(单位工程、分部分项工程)分类:
主体结构合同、地基与基础合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等。
五、按行业的不同分类:
建筑工程合同、市政工程合同、水利工程合同、马路工程合同、铁路工程合同、通讯工程合同、航空工程合同、港口工程合同等
工程合同篇3
近年来随着经济的不断发展,建设项目中建筑工程招投标与合同管理工程实际阶段约束承、发包双方行为的法规性文件,也是承、发包双方在工程施工过程中最高的行为准则。工程合同管理是建立和维持良好建筑市场中经济秩序的重要手段和有效方法。同时也是形成公开、公允、公正、市场竞争机制、供应工程质量、降价工程造价和缩短工程工期等工期发挥着重要的作用。建筑筑市场概述:
建筑市场是进行建筑商品及相关要素交换的市场,是建筑活动中各种交易关系的总和。它包括有形市场和无形市场。
一、招标投标概述
(一)招标投标主体介绍
建设工程招标投标主体包括:建设工程招标人,建设工程投标人,建设工程招标代理机构,建设工程招标投标行政监管机关。
1.招标人
建设工程招标人是指提出招标项目,进行招标的法人或者其他组织。通常为该建设工程的投资人即项目业主或者建设单位。
(1)招标人的资质
招标人办理招标必需具备的两个条件是:有编制招标文件的实力;有组织评标的实力。
“对建设工程招标人招标资质的管理,目前国家也只是通过向招标投标管理机构备案进行监督和管理,没有详细的等级划分和资质认定标准,随着建设工程项目招标投标制度的进一步完善,我国应当建立一套完整的对招标人进行资质认定和管理的方法。”
(2)招标人的权利
①自行组织招标或者托付招标的权利
招标人发包工程项目,凡具备招标资格的,有权自己组织招标,自行办理招标事宜;在招标人托付招标代理机构代理招标的状况下,招标人对招标代理机构办理的招标事务要担当法律后果,因此不能托付了事,还必
须对招标代理机构的代理活动,特殊是评标、定标代理活动进行必要的监督,这就要求招标人在托付招标时仍需保留参加招标全过程的权利,其代表可以进入评标组织,作为评标组织的组成人员之一。
②进行投标资格审查的权利。
③择优选定中标人的权利。
④享有依法约定的其他各项权利。
投标人是建设工程招标投标活动中的另一主体,它是指响应招标并购买招标文件参与投标的法人或者其他组织。建设工程投标人主要是指:勘察设计单位、施工企业、建筑装饰装修企业、工程材料设备供应(选购 )单位、工程总承包单位以及询问、监理单位等。
2.投标人通常应具备的基本条件是:必需有与招标文件要求相适应的人力、物力和财务;必需有符合招标文件要求的资质证书和相应的工作阅历与业绩证明;符合法律、法规规定的其他条件。
(1)投标人的权利
①有权同等地获得和利用招标信息。
②有权根据招标文件的要求自主投标或者组成联合体投标。
③有权要求招标人或者招标代理机构对招标文件中的有关问题进行答疑。④有权确定自己的投标报价。
⑤有权参加投标竞争或者放弃参加竞争。
⑥有权要求优质优价,避开投标人之间的恶性竞争。
⑦有权控告、检举招标过程中的违法、违规行为。
3.招标代理机构
招标代理机构是指受招标人的托付,代为从事招标组织的中介组织。它必需是依法成立,从事招标代理业务并供应相关服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织,如工程招标公司、工程招标(代理)中心、工程询问公司等。
4.招标投标行政监管机关
招标投标行政监管机关是指经政府或者政府主管部门批准设立的隶属于同级建设行政主管部门的省、市、县建设工程招标投标办公室,是代表政府行使行
政监管职能的事业单位。
(二)招标
1.招标概述
建设工程采纳招标投标这种承发包方式,在提高工程经济效益、保证建设质量、保证社会及公众利益方面具有明显的优越性,我们国家规定了必需招标的建设工程项目范围,而在此范围之外的项目是否招标,业主可以自愿选择。
(1)招标的条件
①根据国家有关规定须要履行项目审批手续的,已经履行审批手续。②工程资金或者资金来源已经落实。
③有满意施工招标须要的设计文件及其他技术资料。
④法律、法规、规章规定的其他条件:
(2)招标的方式
①公开招标
公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
②邀请招标
邀请招标是指招标人用投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
(3)招标的程序
建设工程施工招标程序主要是指招标工作在时间和空间上应遵循的先后依次,建设工程施工公开招标工作程序见附录1所示。邀请招标程序可参照公开招标程序进行。
2.招标文件的编制
建设工程招标文件是建设工程招标投标活动中最重要的法律文件,它不仅规定了完整的招标程序,而且还提出了各项技术标准和交易条件,拟列了合同的主要条款。招标文件是评标委员会评审的依据,也是签订合同的基础,同时也是投标人编制投标文件的重要依据。①投标须知
投标须知是投标人的投标指南,分为投标须知前附表和投标须知正文两部分。
②合同条件及合同协议条款
招标文件中的合同条件,是招标人与中标人签订合同的基础,是对双方权利义务的约定,合同条件是否完善、公允,将影响合同内容的正常履行。为了便利招标人和中标人签订合同,目前国际上和国内都制订有相关的合同条件标准模式,我国的合同条款分为三部分:协议书、通用条款、专用条款。
③合同格式
合同格式是指指招标人在招标文件中拟定好的合同详细格式,在定标后由招标人与中标人达成一样协议后签署。招标文件中的合同格式,主要有合同协议书格式、银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款银行保函格式等。④技术规范
招标文件中的技术规范,主要包括工程现场的自然条件、施工条件及工程施工技术要求和采纳的技术规范。
⑤投标书及投标书附录
为了便于投标书的评比和比较,要求投标文件的内容按肯定的依次、肯定的格式进行编写。招标人在招标文件中,要对投标文件提出明确的要求,并拟定一套编制投标文件的参考格式,供投标人投标时填写。投标文件的参考格式,主要有投标书及投标书附录、法定代表人资格证明书、授权托付书等。
⑥工程量清单与报价表
工程量清单所列工程量系按招标单位估算和临时作为投标单位共同报价的基础而用的,付款以实际完成的工程量为依据,实际完成工程量由承包单位计量,并由监理工程师核准。
工程量清单保价表是招标人在招标文件中供应给投标人,投标人按表中的项目填报每项的价格,按逐项的价格汇总成整个工程的投标报价。
⑦协助资料表
协助资料表是招标人为了进一步了解投标人对工程施工人员、机械和各项工作的支配状况,而须投标人按肯定的格式或者详细要求填写或者说明。⑧图纸
图纸是招标文件的重要组成部分,是投标人在拟定施工方案,确定施工方法,计算或者校核工程量,计算投标报价不行缺少的资料。招标人应对其所供应的图
纸资料的正确性负责。
3.招标标底的内容及编制要求
(1)招标标底的主要内容:①标底的'综合编制说明。②标底报审表、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采纳固定价格工程的风险系数测算明细等。③主要材料用量。④标底附件。(2)招标标底的编制要求
招标标底编制是一项技术性、政策性很强的经济活动,目前我国对标底的编制采纳严格的资质管理,只有具备相应的资质才可以编制标底。假如招标人有编制标底的资质,招标人可以自行编制标底,否则应托付具有编制标底资质的社会中介机构代为编制。
4.建设工程招标评标定标方法的编制
建设工程招标过程中,评标定标是一个特别核心的环节,在评标定标过程中一般应确定以下几个方面的内容:组建评标定标组织;确定评标定标活动的原则和程序;制定评标定标的详细方法等。
(1)建设工程评标定标(评标)的程序
建设工程评标定标过程分两个阶段进行,第一阶段为评标的打算与初步评审,其次阶段为具体评审。
(2)建设工程评标的详细方法
建设工程评标方法有很多种,我国目前常用的评标方法有经评审的最低投标价法、综合评估法等,依据评标方法中设立的评价指标,可以对其进行定性评价、定量评价,或者定性和定量相结合进行评价。为了避开主观因素造成评价的差异,一般应考虑对指标的评价采纳定量的方法进行评价。
(三)投标
1.投标的一般程序
建设工程投标是建设工程招标投标活动中投标人的一项重要活动,也是建筑业企业取得承包合同的主要途径,建设工程的投标工作程序。
2.投标策略与技巧
(1)建设工程投标策略
①知彼知己,把握情势
工程合同篇4
建设单位:(以下简称甲方)
建筑单位:(以下简称乙方)
经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同:
一、工程地点:马集中学
二、工程名称:
三、承包方式:
四、开工日期:
五、竣工日期:
六、工程造价:
七、支付方法:竣工验收合格后全部付清。
八、甲乙双方职责
(一)甲方
1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。
2、帮助乙方疏通当地有关关系。
3、确保资金按进度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工,确保工程质量。
2、确保工期,工期为天。
3、教化职工文明施工。
4、做好平安生产,平安事故由乙方自行负责。
九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同篇5
甲方:__________
乙方:__________
甲方托付乙方担当本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程详细状况,双方达成如下协议:
一.工程概况
1.工程名称:________________
2.工程地点:________________
3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4.乙方按工程总造价收取6%管理费,计入工程款。
5.双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的其次天计)
二.甲方工作
1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护和安放措施,若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方担当。
2.向乙方供应施工所需的水、电等设施:帮助乙方办理施工申请、审批等手续,并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3.对工程质量,进度进行监督检查,办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4.按时、按质、按量供应施工所需甲方选购 的材料。
三.乙方工作
1.乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工、保质,保量按期完成施工任务:解决由乙方负责的各项事宜。
2.严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定,对施工现场的防火平安负责。严格根据双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行爱护。
四.关于工程价款及结算的约定
1.本合同签订后,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金),乙方才进场施工。
2.工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方其次期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的'30%及增加项目金额的50%:木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满其次次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%,甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五.关于材料供应的约定
1.本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方选购 的施工材料,甲方应在各项目工程施工前两天选购 至现场,由甲方选购 的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管,如乙方保管不当造成损失的,乙方负责赔偿。
2.凡由乙方选购 的材料,设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止运用.若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。
六.关于双方责任的约定
1.因甲方缘由影响工期,工期相应顺延,并担当由C、D、E、F条款缘由造成乙方损失的赔偿:
A.不能按期.按时供水电:B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间):C、不能按期供应自购的材料、设备:D、供应的材料设备不符合质量或规格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费:F、非乙方造成的其它不行预见的缘由。
2.乙方责任
A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方担当:B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装责任的质量问题,乙方免费修理:C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员损害,责任由乙方负责:D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。
七.关于设计与施工及验收的约定
1.乙方设计师完成施工图后必需在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2.乙方必需严格按甲方签认的图纸施工.安装。
3.在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更,增减的缘由,工程部位、时间.材料等;乙方依据变更要求两天内向甲方提交变更所实行的措施、增减的造价,因停工等缘由造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已选购 材料(因变更设计而无法利用所造成的材料奢侈)等费用清单。
4.隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录,甲方应予以承认。
5.工程竣工后,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收,需刚好书面通知乙方,另定验收日期,否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认第一通知时间为竣工日期,并担当乙方看管场地的相关费用。
八.嘉奖和违约责任
1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的___%加付滞纳金。
2.由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元违约金。
3.工程未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格。
4.因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九.双方签认的装饰工程报价单,施工图和经双方协商达成一样的其它详细问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。
十.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十一.本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同篇6
托付方(甲方)
姓名:
身份证号码:
居处地址:
邮政编码:
联系电话:
被托付方(乙方)
企业名称:
法定代表人:
企业所在地址:
证书编号:
邮政编码:
联系电话:
依据国家及当地政府有关规定,经双方协商,签订本合同,以共同遵守。
第一条工程概况
1.工程地址_________。
2.居室规格_________室_________厅。
3.施工面积_________室_________平方米,_________厅_________平方米,厨房_________平方米,卫生间_________平方米。
4.施工内容(附施工单或施工图)。
5.托付方式_________。
6.开工日期_________年_________月_________日。
7.竣工日期_________年_________月_________日。
8.施工总价_________元(附工程预算书)。其中:材料款_________元;人工费_________元;其他费用_________元
其次条质量要求
1.运用材料品种、规格、名称(附清单)。
2.工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。
3.施工质量
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医学解剖考试题库及答案
- 医疗器械经营企业环境卫生管理培训试题及答案
- 提高住院患者大小便标本留取合格率
- 安环科(副)科长安全生产责任制培训
- 2025《西厢记 长亭送别》中崔莺莺的爱情心理变化课件
- 电力安全隐患排查治理管理办法培训课件
- 2026年广东省广州市单招职业倾向性考试题库带答案详解(夺分金卷)
- 空压站员工岗位职责培训
- 2026年广西农业职业技术大学单招职业适应性考试题库带答案详解(完整版)
- 2026年广西工业职业技术学院单招职业技能测试题库附答案详解(培优)
- 海报设计培训课件
- 燃气公司档案管理制度及实施细则
- 医院应急应对培训课件
- 2026年内蒙古电子信息职业技术学院单招(计算机)测试模拟题库及答案1套
- DB41∕T 2815-2025 地质灾害标志标牌
- 2026年长沙民政职业技术学院单招职业技能测试题库附答案详解
- 国家林业和草原局直属单位招聘笔试真题2025年附答案
- 2025年《数据安全治理》知识考试题库及答案解析
- 第23课《“蛟龙”探海》课件统编版语文七年级下册
- DB22∕T 3645-2024 水稻有序机抛秧技术规程
- 2023 年全国生态质量监测技术方案
评论
0/150
提交评论