外墙漆施工合同_第1页
外墙漆施工合同_第2页
外墙漆施工合同_第3页
外墙漆施工合同_第4页
外墙漆施工合同_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外墙漆施工合同一、甲方和乙方信息1.1甲方信息甲方名称：统一社会信用代码：地址：1.2乙方信息乙方名称：统一社会信用代码：地址：二、合同内容2.1工程概述工程名称：XXXXX工程地点：XXXXX工程范围：外墙漆施工2.2工程时间工程开始时间：XXXX年XX月XX日工程结束时间：XXXX年XX月XX日2.3工程造价工程总造价：XXXX元（人民币）付款方式：XXXX元（人民币）预付，XXXX元（人民币）验收合格后支付履约保证金：XXXX元（人民币）2.4工程标准施工标准：符合国家和地方相关标准和规定施工质量：符合工程监理单位的验收要求2.5工程质保质保期：自验收合格之日起，质保期为2年。返修：质保期内，因施工质量问题造成质量问题的，乙方应当承担返修责任。三、甲乙双方责任3.1甲方责任在合同履行期内提供需求信息、售后维修服务等必要信息和服务；在必要时对施工现场条件进行改善、整理，确保施工正常进行。3.2乙方责任按照合同约定，按质按量提供外墙漆施工服务；遵守法律法规和安全生产规定，确保施工现场周围环境、交通畅通；保证施工工期，保质保量完成施工任务；施工期间对现场进行保护并保障现场环境的清洁、卫生；向甲方提供合格、完整的施工图纸、设备和工程材料。四、交付验收4.1施工结束后，乙方应向甲方递交下列内容：完成验收单建设工程竣工验收证明工程质量保证书施工组织设计与安全施工考核合格证明书供应、加工、质检合格证明材料和设备的使用说明书商品车票或配送清单垃圾处理证明4.2验收标准达到验收标准：外墙漆的颜色、质感、平整度、保护效果等符合要求；验收程序：由甲方指定的检验单位对施工结果进行全面检查，并对验收结果进行书面确认；后期维护：施工结束后，甲、乙双方将协商建立维护管理机制，确保工程后期维护有效进行。五、违约责任若乙方在履行合同过程中违反国家法律法规或契约约定导致施工无法正常进行、无法完成任务、或者交付委托方不合格，甲乙双方应协商解决，其所产生的任何违约责任和费用，由违约方承担；若乙方不遵守安全生产规定，造成事故或责任事故，给甲方带来损失的，乙方应当承担全部赔偿责任；延期罚款：若乙方在规定工期内未按期完工，每日向甲方缴纳总工程造价的0.XX%的违约金。六、法律适用合同纠纷以潍城区人民法院为管辖法院；合同纠纷解决方式无法协商时，双方协商采用仲裁方式解决。七、合同生效本合同经甲、乙双方签

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论