廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同_第1页
廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同_第2页
廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同_第3页
廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同_第4页
廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

廊坊市内外墙涂料装饰工程施工合同本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就廊坊市内外墙涂料装饰工程所订立的合同，双方经友好协商一致，就工程的施工内容、工期、费用等事项达成如下协议：一、工程内容业主委托承包商进行廊坊市内外墙涂料装饰工程施工。工程包括内外墙面涂料的清洗、修复以及重新涂料等工作。工程施工地点位于廊坊市内。二、工程期限工程施工期限为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。工期延误超过XX日的，承包商需要按照每日工程费用的50%支付滞期违约金给业主。三、费用支付业主应支付给承包商的工程款为人民币XXXX元（大写：X万元整）。工程款支付方式：分期支付，第一期款项XX%在合同签署后支付，第二期款项XX%在工程完成前支付，余下款项在验收合格后支付。如施工过程中发生变更工程内容的情况，费用进行相应调整，调整后的费用双方重新协商确定。四、质量要求承包商应按照相关技术标准和质量要求进行工程施工，确保施工质量达到相关规定。施工过程中发现的问题和施工不合格部分，承包商应及时修复。工程结束后，业主有权进行验收。如发现存在质量问题，承包商应在规定时间内进行修复，修复后重新验收。五、保证和维修施工完成后，承包商提供X年的施工质量保证期。保证期内，如发现施工质量问题，承包商负责免费修复。超过保证期的维修工作，按照双方协商的费用进行。业主应按照正常使用和保养要求，保护好墙面装饰，如因业主不当使用或保养不当导致墙面损坏，由业主负责维修费用。六、风险和责任工程施工中发生的意外事故，由承包商负责处理，并承担相应的责任。如因不可抗力因素导致工程施工无法完成，双方经协商可解除合同。七、违约责任如业主未按照合同支付工程款项的，承包商有权暂停工程施工，并要求赔偿由此产生的损失。如承包商未按照合同要求完成工程施工，业主有权要求承包商按合同约定赔偿造成的损失。八、争议解决合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。九、其他事宜本合同于双方签署后生效，并取代之前的一切口头和书面约定。本合同一式两份，业主和承包商各持一份，具有同等法律效力。本合同经业主与承包商共同确认，双方在平等自愿的基础上签订。合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。业主（签名）：_________________承包商（签名）：_________________日期：________

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论