2023年小区卫生间装修合同23篇(通用)

第页共页2023年小区卫生间装修合同23篇(通用)小区卫生间装修合同篇一甲方：______基业物业管理〔以下简称甲方〕乙方：__________________________〔以下简称乙方〕甲方系______________物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。一、装修申请与报批第一条乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》；乙方向甲方提供以下材料：1.施工单位营业执照及资质证书复印件〔加盖公章〕，如委托个人那么需装修委托书。2.比例不小于1：100的装修设计图〔包括：平面图、隐蔽工程图、机电工程施工图〕或上述图纸的复印件。3.乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张。4.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进展审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工答应证。乙方应按照答应证时间开工装修，同时应将答应证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进展修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进展最终审核。第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提早通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证第一条为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金第一条为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金每户5000元。第二条乙方缴纳垃圾清运费：20元/自然间；管理费〔含设备使用费〕按15元/天计费，自审批合格领取施工答应证起至验收合格清场之日止。第三条装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用〔以甲方验收合格之日停顿计费〕，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、本卷须知第一条楼宇土建构造装修1.不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2.严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.装修室内地面石材厚度不得超过，地面装修总厚度不得超过3cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。5.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。7.厨房应有门，不得做成敞开式厨房。第二条水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否那么后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上间隔，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。5.不得擅自封包燃气管道。6.安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙10cm，不得排入烟道或管井。7.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证〔特种工种证明复印件在物业管理公司备案〕。2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工局部：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。小区卫生间装修合同篇二委托人(业主)：______________栋层号：______________________：________________________受委托人/公司：_______________：________________________为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住平安和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。二、保证装修期间正常水电供给。三、协助业主定期对室内装修进展质量、平安的检查。四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。五、投诉：装修负责人/装饰公司：一、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的平安，并承受管理分公司检查和指导。二、破坏建筑构造，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工标准操作，防止造成漏水、渗水等质量问题。四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。五、对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内完毕，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，委托人：一、按规定对住宅进展装修，并事先对装饰公司进展全面评价。二、对受委托方的行为负有连带责任。以上各项双方认真遵守，如有违背，请按物业管理有关规定处理。受委托人/公司(签章)____物业管理公司签订日期：________年_______月_______日小区卫生间装修合同篇三甲方：乙方(业主)：就乙方在甲方效劳的小区内进展#楼单元室进展装修工程事宜，经甲、乙双方协商签定本合同书，详细条文如下，系双方共同遵守：一.应本卷须知小区为一个高级商住物业，甲方必须严格管制各项装修工程，以使__小区能成为高档而环境优美的高级物业，并达成以下目的：(1)促使物业持续升值;(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题;(3)防止扰及邻居;(4)减少日后物业保养难题;(5)确保遵守有关法规。二.装修及施工工程守那么业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守甲方的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：1、在对该单元进展装修前，业主必须向甲方提出书面申请(申请表如附件)，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，甲方会对业主的申请进展审批;未经甲方审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。2、施工单位人员进入小区，经甲方批准并办妥各式出入通行证前方可施工;施工单位人员进入社区必须遵守甲方对于门卫保安要求的作业规登记等手续。3、业主经甲方同意对该单元进展装修后，须经甲方安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施;4、进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定留神保管及使用，制止吸烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走。5、甲方有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合甲方的审批规格。如发现有违章施工情况，甲方可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与甲方无关。6、因装修施工或其他任何行为引致别人受伤或财物损失均由业主负责。7、业主不得：(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置;(2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须注意平安);(3)更改楼宇主要构造(如支柱横梁、构造墙、楼面及天花);(4)更改原有屋外设计及外貌。(5)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。(6)损毁楼道等公共设施。(7)空调小区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，严禁室外管线任意垂悬、安置于非指定位置(尤其是外墙墙面)。(8)电视天线客厅均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。(9)遮阳篷帐及檐篷任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。(10)门窗不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。(11)太阳能业主自行安装太阳能不得随意破坏楼面、屋面的防水、保温层。8、装修工程施工时间：为防止装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至下午18：00时，在此时段以外时间制止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向甲方申请施工答应，经审批通过以后才准许施工(但一定要遵循审批时要求的条件)。三.装修保证金业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必须具备符合现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违规、忽略或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在小区装修施工的业主都需要向甲方登记、并缴付保证金人民币元整。业主须在提出装修申请3个月内装修完毕，否那么不退还装修保证金。此项保证金作为保证业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施。甲方安排专人管理电梯，运输装修材料，根据业主房屋面积，由甲方确定因乙方使用电梯所产生的维护和管理费用，从业主缴纳的保证金中扣除;使用电梯时，服从管理人员的安排，不得超重、碰撞等，否那么由业主承当损失;电梯开放时间另行规定。甲方在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经业主在装修工程申请表反面签认该公司装修单元完毕后，装修保证金可以免息发还。倘假设装修保证金缺乏弥补上述费用时，业主缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。四.改装及加建工程当业主装修物业时，谨请留意切勿违v条例或“业主公约”，否那么业主须将物业恢复原状，或有可能受到__x政府有关机关检控。未经甲方书面批准的加建及改装工程，一概不准开工。经甲方批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程假设有违背国有土地使用答应证或政府法规各条款，开发商及甲方概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。厨房、厕所、阳台等部位需要改造时，严格按施工标准操作，防止造成漏水、渗水等质量问题。倘假设发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进展或存在，甲方可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或根据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或有关支出及赔偿，须由业主全部负责。五.未尽事宜双方协商解决，协商不成可诉至当地人民法院。甲方：乙方(业主)：经办人：：：小区卫生间装修合同篇四发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《v合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的详细情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：第1条工程概况工程名称：承包内容：钢构造房屋建造(工程包含:钢构造框架焊接,墙体与粉刷砌墙;顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。工程总量：工程期限开工日期20xx年12月5日开工日期20xx年12月8日;第2条甲乙方工作开工前内一切影响乙方施工的障碍，以不影响施工为原那么并向乙方进展技术交底。向乙方提供施工所需的水、电等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。开工前甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。严格执行施工标准、平安操作规程。防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生平安事故，由乙方负责承当全部费用及法律责任，与甲方无关。第3条关于工程质量及验收的约定由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承当，工期不顺延。工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。第4条关于工程价款及结算的约定第5条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。因甲方或乙方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。第6条保修本合同保修期为开工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的工程及内容。保修期内，乙方应在接到修理通知之后12小时内相应，24小时内派人修理，否那么甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承当。第7条附那么本合同壹拾贰份，双方各执壹份。本合同履行完成后自动终止。附件资料：全部施工图(合同正本由此附件)甲方(盖章)：乙方(盖章)受权代表(签字)：受权代表(签字)：年月日年月日小区卫生间装修合同篇五委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：卫生间装修工程甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展卫生间装修。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：___________________________________2.居室规格：总计：施工面积____________平方米。3.施工内容：详见本合同附件(一)《卫生间施工内容单》和施工图。4.工程开工日期：______年______月______日5工程开工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《卫生间装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第四条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程开工验收后结算(注：施工工费包括人工费)。甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在卫生间装修中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第六条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第七条：合同生效1.本合同由双方盖章，签字后生效。2.本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)：：签约日期：_年_月_日小区卫生间装修合同篇六委托方(甲方)：_____承接方(乙方)：_____甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进展地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同遵守。____区____街____单元____室____层式____室____厅____厨____卫1、___个房间(___卧室、___客厅)地面铺设______瓷砖，打地角线，要求平整;___个厨房，___个卫生间墙面______铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺___瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设___瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提早通知甲方)，和施工期间的午餐供给，乙方负责施工。施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程开工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费______元人民币。为确保工程质量，暂扣______元押金，______年___月___日至______年___月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，___天内付清乙方人工费，本协议自双方签字之日起生效。甲方：________________________乙方：________________________：________________________：________________________日期：______年______月______日日期：______年______月______日小区卫生间装修合同篇七甲方：乙方(业主)：就乙方在甲方效劳的小区内进展#楼单元室进展装修工程事宜，经甲、乙双方协商签定本合同书，详细条文如下，系双方共同遵守：一.应本卷须知小区为一个高级商住物业，甲方必须严格管制各项装修工程，以使小区能成为高档而环境优美的高级物业，并达成以下目的：(1)促使物业持续升值;(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题;(3)防止扰及邻居;(4)减少日后物业保养难题;(5)确保遵守有关法规。二.装修及施工工程守那么业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守甲方的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：1、在对该单元进展装修前，业主必须向甲方提出书面申请(申请表如附件)，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，甲方会对业主的申请进展审批;未经甲方审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。2、施工单位人员进入小区，经甲方批准并办妥各式出入通行证前方可施工;施工单位人员进入社区必须遵守甲方对于门卫保安要求的作业规登记等手续。3、业主经甲方同意对该单元进展装修后，须经甲方安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施;4、进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定留神保管及使用，制止吸烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走。5、甲方有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合甲方的审批规格。如发现有违章施工情况，甲方可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与甲方无关。6、因装修施工或其他任何行为引致别人受伤或财物损失均由业主负责。7、业主不得：(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置;(2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须注意平安);(3)更改楼宇主要构造(如支柱横梁、构造墙、楼面及天花);(4)更改原有屋外设计及外貌。(5)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在__x小区装修施工的业主都需要向甲方登记、并缴付保证金人民币3000元整。业主须在提出装修申请3个月内装修完毕，否那么不退还装修保证金。此项保证金作为保证业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施。甲方安排专人管理电梯，运输装修材料，根据业主房屋面积，由甲方确定因乙方使用电梯所产生的维护和管理费用，从业主缴纳的保证金中扣除;使用电梯时，服从管理人员的安排，不得超重、碰撞等，否那么由业主承当损失;电梯开放时间另行规定。甲方在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经业主在装修工程申请表反面签认该公司装修单元完毕后，装修保证金可以免息发还。倘假设装修保证金缺乏弥补上述费用时，业主缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。四.改装及加建工程当业主装修物业时，谨请留意切勿违v条例或“业主公约”，否那么业主须将物业恢复原状，或有可能受到__政府有关机关检控。未经甲方书面批准的加建及改装工程，一概不准开工。经甲方批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程假设有违背国有土地使用答应证或政府法规各条款，开发商及甲方概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。厨房、厕所、阳台等部位需要改造时，严格按施工标准操作，防止造成漏水、渗水等质量问题。倘假设发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进展或存在，甲方可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或根据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或有关支出及赔偿，须由业主全部负责。五.未尽事宜双方协商解决，协商不成可诉至当地人民法院。甲方：乙方(业主)：经办人：：：年月日年月日小区卫生间装修合同篇八委托物业装修协议甲方：______________物业管理乙方〔业主〕：丙方〔施工单位〕：兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进展乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守：1.应注意之事项?______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成以下目的：〔1〕促使物业价值日增；〔2〕减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题；〔3〕防止扰及邻居；〔4〕减少日后物业保养难题；〔5〕确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进展工程。假设有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询。2.?装修及施工工程守那么?单元的业主如需在该单元内进展装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：〔1〕?在对该单元进展装修前，业主必须向管理公司提出书面申请〔申请表如附件〕，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸〔包括但不限于平面配置图、水电施工图〕和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进展审批，审批工作自资料完好的申请表提交後叁个工作天完成，假设有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批；〔2〕?施工单位或装修公司在进展装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够_____金额的v安装工程一切险v和v安装工程第三者责任险v〔安装工程期间〕。?投保_____所需的_____费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。?未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。〔3〕?施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证前方可施工；施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规?登记等手续。〔4〕?业主经管理公司同意对该单元进展装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施；〔5〕?进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定留神保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走；〔6〕?管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。〔7〕?因装修施工或其他任何行为引致别人受伤或财物损失均由业主负责。〔8〕其他制止工程?业主不得〔1〕改变任何渠道、管井及其他公共装置；〔2〕悬挂或装设任何物件于窗外〔绿化植栽除外但须注意平安〕；〔3〕更改楼宇主要构造〔如支柱横梁、构造墙、楼面及天花〕；〔4〕装置神位或任何物体于单位外；〔5〕更改原有屋外设计及外貌，例如不可击穿外墙装置空调机或其他用处；〔6〕在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。〔7〕?空调机?社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置〔尤其是外墙墙面〕。〔8〕?电视天线?客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。〔9〕?抽气风扇?社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。〔10〕?遮阳篷帐及檐篷?任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。〔11〕?门窗?所有业主不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。〔12〕装修工程施工时间：?为防止装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间制止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工答应，经审批通过以后才准许施工〔但一定要遵循审批时要求的条件〕。4.改装及加建工程?当业主装修物业时，谨请留意切勿违_____条例或v业主公约v，否那么业主须将物业恢复原状，或有可能受到_______市政府有关机关检控。?未经_______花园社区管理公司书面批准之加建及改装工程，一概不准开工。经_______花园社区管理公司批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程假设有违背国有土地使用答应证或/及公约或/及市政府法规各条款，开展商及管理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。?倘假设发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进展或存在，管理公司可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或根据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或/及有关支出或/及赔偿，须由有关业主全部负责。如有疑问，请寻求_____专业意见及向管理公司查询。5.装修工程如用重型机械须知?除非已得管理公司书面批准及由装修商交付特别装修保证金，任何重型机械不得进入本社区内。6.假设有其他未尽事宜另行协议处理之甲方：______________花园物业管理处法人代表：联络：乙方〔业主〕：丙方〔施工单位〕：法人代表：联络：地址：签订日期：_______年?_____月_____日小区卫生间装修合同篇九___〔以下简称甲方〕立协议人___为装修____房屋〔__小区____〕，经___〔以下简称乙方〕双方协商，订立本协议，以共同遵守。在双方同意的情况下，本协议由___起草。一、工程工程：1、三个房间〔两卧室、一客厅，以下简称三个房间〕打地角线，包暖气及管线〔客厅要对称〕，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木地板；去除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求〔图纸〕做一置物架；阳台东侧打一多用处柜〔底下放鞋、上面书柜〕、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用处柜〔底下放鞋，上面挂衣服〕。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料〔乙方需提早通知甲方〕，乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：____年__月__日至____年__月__日，如不能按期完成，每天将处分金五十圆。五、工程造价：材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修工程的详细要求，由甲方提出，乙方施行。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。甲方：乙方：签字〔盖章〕：签字〔盖章〕：年月日年月日小区卫生间装修合同篇十甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方系______________物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议.一、_装修申请与报批第一条乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供以下材料：1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人那么需装修委托书。2.比例不小于1：100的装修设计图(包括：平面图、隐蔽工程图、机电工程施工图)或上述图纸的复印件。3.乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张。4.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进展审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工答应证。乙方应按照答应证时间开工装修，同时应将答应证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第三条对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进展修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进展最终审核。第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提早通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证第一条为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金第一条为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金每户5000元。第二条乙方缴纳垃圾清运费：20元/自然间;管理费(含设备使用费)按15元/天计费，自审批合格领取施工答应证起至验收合格清场之日止。第三条装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用(以甲方验收合格之日停顿计费)，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、本卷须知第一条楼宇土建构造装修1.不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。2.严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.装修室内地面石材厚度不得超过，地面装修总厚度不得超过3cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。4.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。5.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。6.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。7.厨房应有门，不得做成敞开式厨房。第二条水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否那么后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上间隔，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。5.不得擅自封包燃气管道。6.安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙10cm，不得排入烟道或管井。7.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工局部：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。小区卫生间装修合同篇十一甲方：(以下简称甲方)乙方：______________________________(以下简称乙方)乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。一、装修申请与报批第一条乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供以下材料：1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人那么需装修委托书。2.乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张。3.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进展审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工答应证。乙方应按照答应证时间开工装修，同时应将答应证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第四条甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提早通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证1、为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。2、假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。3、装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金1、为保证业主的利益和看护房构造及配套设备的平安，甲方收取乙方管理费每户500元。2、装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、本卷须知第一条大棚构造装修1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。2.严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。第二条水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否那么后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上间隔，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工局部：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。第四条大棚外观装修1.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件撤除，损失自负。3.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧第五条装饰施工现场1.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运道路及时清扫干净。2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3.施工人员：乙方施工人员须穿着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及别人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。4.装修施工时间：1)工作时间：8：00--12：00，14：00--18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2)机械设备作业时间：8：00--11：30，14：30--18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。5.消防平安：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场制止吸烟。六、装修开工验收装修完成后，乙方须提早通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格工程由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承当。七、其它第一条乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋构造、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或别人人身平安或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承当。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。第二条如因乙方装修给别人人身财产造成损失，而引起别人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。第五条乙方在工程装修期间必须加强平安消费管理，需有专门平安监视人员进展平安监视，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。甲方：乙方：_____________________经办人：________________________经办人：___________________年月日小区卫生间装修合同篇十二甲方:__________乙方:__________甲方系：__________物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者委托进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。一、装修申请与报批施工单位营业执照及资质证书复印件〔加盖公章〕，如委托个人那么需装修委托书。乙方向甲方提供现场施工人员的、身份证复印件及1寸近照2张二、出入证第一条为保证乙方装修工作的顺利进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证〔收费〕，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借别人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。第二条假如甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方。三、装修保证金第一条为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的平安，甲方收取乙方保证金___元。及垃圾清理费___元第二条装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用〔以甲方验收合格之日停顿计费〕，3个月未发生质量问题，按规定退还保证金。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、本卷须知第一条楼宇土建构造装修1.不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统—。2.严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可继续施工。甲方：__________乙方：__________时间：__________时间：__________小区卫生间装修合同篇十三本文今天为大家介绍的是物业装修合同范本一览，供各位查看，希望看完后让您有所收获。更多精彩内容更新尽在，敬请关注。物业管理工程：：委托人(业主)：栋层号：：受委托人公司：：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住平安和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。二、保证装修期间正常水电供给。三、协助业主定期对室内装修进展质量、平安的检查。四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。五、投诉：装修负责人装饰公司：一、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的平安，并承受管理分公司检查和指导。二、破坏建筑构造，不擅自拆改水、电、暖气、等各种住宅配套设施。三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工标准操作，防止造成漏水、渗水等质量问题。四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。五、对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计____日内完毕，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，委托人：一、按规定对住宅进展装修，并事先对装饰公司进展全面评价。二、对受委托方的行为负有连带责任。以上各项双方认真遵守，如有违背，请按物业管理有关规定处理。受委托人公司(签章)___________物业管理公司年____月____日返小区卫生间装修合同篇十四甲方：______________物业管理乙方〔业主〕：______________________丙方〔施工单位〕：__________________兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进展乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守：1.应注意之事项______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成以下目的：〔1〕促使物业价值日增；〔2〕减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之平安及卫生问题；〔3〕防止扰及邻居；〔4〕减少日后物业保养难题；〔5〕确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进展工程。假设有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询。2.装修及施工工程守那么单元的业主如需在该单元内进展装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：〔1〕在对该单元进展装修前，业主必须向管理公司提出书面申请〔申请表如附件〕，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸〔包括但不限于平面配置图、水电施工图〕和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进展审批，审批工作自资料完好的申请表提交後叁个工作天完成，假设有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批；〔2〕施工单位或装修公司在进展装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第三者责任险”〔安装工程期间〕。投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。〔3〕施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证前方可施工；施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规登记等手续。〔4〕业主经管理公司同意对该单元进展装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施；〔5〕进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定留神保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走；〔6〕管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。〔7〕因装修施工或其他任何行为引致别人受伤或财物损失均由业主负责。〔8〕其他制止工程业主不得〔1〕改变任何渠道、管井及其他公共装置；〔2〕悬挂或装设任何物件于窗外〔绿化植栽除外但须注意平安〕；〔3〕更改楼宇主要构造〔如支柱横梁、构造墙、楼面及天花〕；〔4〕装置神位或任何物体于单位外；〔5〕更改原有屋外设计及外貌，例如不可击穿外墙装置空调机或其他用处；〔6〕在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。〔7〕空调机社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置〔尤其是外墙墙面〕。〔8〕电视天线客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。〔9〕抽气风扇社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。〔10〕遮阳篷帐及檐篷任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。〔11〕门窗所有业主不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。〔12〕装修工程施工时间：为防止装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间制止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工答应，经审批通过以后才准许施工〔但一定要遵循审批时要求的条件〕。3.装修公司及装修公司保证金业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必须具备符合现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、忽略或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必须考虑该公司的声誉及其可靠程度。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在_______花园社区施工的业主都需要向管理公司登记、申办施工答应并责成施工单位缴付保证金人民币______元整〔金额可按需要随时调整〕。此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施，及将管理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必须出示其工作证供驻守社区入口的保安管理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作证保证金人民币伍拾圆整及制作费每张人民币_______元〔此金额可依实际状况需要而随时变动〕，管理公司才发给临时工作证。管理公司会随时突击检查装修工人是否拥有管理公司发给的工作证。管理公司有权回绝任何未拥有工作证之装修工人在社区内进展任何工程。管理公司在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经有关业主在装修工程申请表反面签认该公司装修其单元妥当后，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常情况下不会发还。倘假设装修保证金缺乏弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向管理公司缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，管理公司办理登记，主动提供装修公司资质证明及缴交保证金。小区卫生间装修合同篇十五发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《v经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：工期：工程质量：工程造价：第二条甲方工作应提早提出施工方案，并将工作面整理到达防水施工标准提交乙方施工。应提出工期方案，但应考虑到天气及人力等不可防止的因素，工期顺延。甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进展监视检查，发现问题，提交乙方限时整改。第三条乙方工作参加甲方组织的`施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。参加开工验收，编制工程结算。工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。应严格按防水工程标准标准施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)第四条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：单位地址：单位地址：：：年月日年月日小区卫生间装修合同篇十六发包方(甲方)：_________承包方(乙方)：_________按照《v经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：工期：工程质量：工程造价：第二条甲方工作应提早提出施工方案，并将工作面整理到达防水施工标准提交乙方施工。应提出工期方案，但应考虑到天气及人力等不可防止的因素，工期顺延。甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进展监视检查，发现问题，提交乙方限时整改。第三条乙方工作参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。参加开工验收，编制工程结算。工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。应严格按防水工程标准标准施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)第四条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________代表人：____________代表人：____________单位地址：____________单位地址：____________：____________：________________年___月____日____年___月____日小区卫生间装修合同篇十七委托方〔甲方〕：_________承接方〔乙方〕：_________工程工程：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同〔包括本合同附件和所有补充合同〕，以便共同遵守。1、工程地址：_________2、居室规格：房型_________层〔式〕_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。〔1〕_________室，计_________平方米；〔2〕_________厅，计_________平方米；〔3〕_________厨房，计_________平方米；〔4〕_________卫生间，计_________平方米；〔5〕_________阳台，计_________平方米；〔6〕_________过道，计_________平方米；〔7〕其他〔注明部位〕_________，计_________平方米。3、施工内容：详见本合同附件〔一〕《家庭装潢施工内容单》和施工图。4、委托方式：_________5、工程总天数：_________天工程开工日期：_________年_________月_________日工程开工日期：_________年_________月_________日工程价款〔金额大写〕_________元，详见本合同附件〔二〕《家庭装潢工程材料预算表》。〔1〕材料款_________元；〔2〕人工费_________元；〔3〕设计费_________元；〔4〕施工清运费_________元；〔5〕搬卸费_________元；〔6〕管理费_________元；〔7〕税金_________元；〔8〕其他费用〔注明内容〕_________元。1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件〔三〕《家庭装潢工程材料决算清单》。2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30－1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、质量检查监视部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件〔二〕《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供给的材料、设备，详见本合同附件〔四〕《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10％作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。1、合同一经签订，甲方即应付100％工程材料款和施工工费的50％；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40％。剩余10％尾款待甲方对工程开工验收后结算。〔注：施工工费包括人工费〕甲方付清工程价款，详见本合同附件〔七〕《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件〔八〕《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2、工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件〔五〕《家庭装潢工程工程工程变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1％支付给乙方。4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件〔复印件〕交给乙方。1、假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方_________元。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。1、工程质量验收，详见本合同附件〔六〕《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。1、甲方〔1〕必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。〔2〕二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。〔3〕如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2、乙方〔1〕应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。〔2〕指派〔姓名〕_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。〔3〕负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。〔4〕严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。〔5〕在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为_________个月。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁，或向_________人民法院提起诉讼〔二者只能选择一种〕。1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同〔包括合同附件、补充合同〕一式_________份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方〔业主〕〔盖章〕：_________乙方〔盖章〕：_________住所地址：_________企业地址：_________邮政编码：_________邮政编码：_________工作单位：_________法人代表〔签字〕：_________委托代理人〔签字〕：_________委托代理人〔签字〕：_________：_________：__________________年____月____日_________年____月____日小区卫生间装修合同篇十八发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：1.装潢施工地点：2.住房构造：砖混构造;房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。3.承包方式：4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体撤除，墙面及地面撤除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗撤除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供给商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供给商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，那么乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。5.总价款：____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步理解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承当的装修工程中涉及的人工。6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日开工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，那么按达成的统一意见执行。1.乙方(即)在装修期间承当施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承当联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进展施工和管理(陪同甲方进展材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工程度存在疑义，可以要求乙方无条件更换。1.全部工程用装修材料