工程简易施工合同范本（3篇）

第工程简易施工合同范本（3篇）

工程简易施工合同范本（精选3篇）

工程简易施工合同范本篇1

发包人：

承包人：

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：天。拟从__年__月__日开始施工，至__年__月__日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价(大写)：__元;(小写)：__元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按招标文件约定的`期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、其他

1、本合同订立时间：__年__月__日

2、本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

3、本合同共六份，双方各执三分。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

日期：

日期：

工程简易施工合同范本篇2

发包人(以下简称甲方)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

承包人(以下简称乙方)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____________________________。

二、工程范围和内容：__________________。

三、施工地点：______________________________。

四、工期：

1、开工：____年___月___日;

2、竣工：____年___月___日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：___________________。

六、工程价款：共计_______人民币元(大写：_________________元整)。

七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

八、质保期：____年，自完成验收之日起算。

九、工程质量及验收：

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应及时进行验收，乙方应确保工程质量合格。

十、甲方的责任：

1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底;

2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范;

3、工程竣工时，及时验收;

4、按约定向乙方支付工程款。

十一、乙方的责任：

1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用;

2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定;

3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工;

十二、特别约定：

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

十三、其他：

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)：

签约日期：________年___月___日

乙方(盖章)：

签约日期：________年___月___日

工程简易施工合同范本篇3

甲方(单位)：

乙方(劳动者)：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同。

一.劳动合同的类别、期限和试用期

1.固定期限，自_____年____月____日起，至_____年____月____日止;试用期：自_____年____月____日起，至_____年____月____日止。

2.完成一定工作任务，自_____年____月____日起至合同约定的工作内容完成后止。

二.工作岗位、地点和时间

1.乙方工作岗位(工种)：_________，工作地点：_________

2.工作内容(可另列清单)：__________________

3.甲方依法安排乙方的工作时间，并确保乙方平均每周至少休息1天。

三.劳动报酬和支付方式

1.工资计算方式：

①计时工资：月工资：______元/月或日工资：____元/日。

②计量工资：

③其它方式：

2.甲方每月日前以货币形式将工资直接支付给乙方或通过银行将工资发放至乙方本人的银行账户上，并向乙方提供工资清单。

四.甲方的权利和义务

1.甲方依法制定完善的工作规章制度并明确告知乙方。

2.甲方应按规定为乙方提供劳动防护用品和其他安全生产劳动条件。

3.甲方按规定为乙方进行安全生产、职业技能等方面的培训教育。

4.甲方为乙方缴纳法定的社会保险。

5.甲方对乙方的出勤、工作、违纪等情况做好记录。

五.乙方的权利和义务

1.乙方应遵守安全操作规程，服从甲方管理，按时按量完成工作任务。

2.乙方应当积极参加甲方安排的岗位培训活动，不断提高各方面素质。

3.乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的，有权拒绝工作。

六.劳动合同的解除和终止

1.解除、终止劳动合同应当符合法律、法规的相关规定。

2.解除、终止劳动合同时，甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书，并一次性结清乙方的工资。

七.劳动争议处理

甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决，也可在规定的时限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲